1、電力施工合同實用版yf-ed-j6903可按資料類型定義編號電力施工合同有用版an agreement between civil subjects to establish, change and terminate civil legal relations. please sign after consensus, so as to solve and prevent disputes and realize common interests.示范文稿二零xx年xx月xx日合同示范文本文件編號：yf-ed-j6903電力施工合同有用版提示：該合同文檔合適用法于民事主體之間建立、變更和終止

2、民事法律關系的協議。請經過全都協商再簽訂，從而到達解決和預防糾紛實現共同利益的效果。下載后可以對文件進展定制修改，請依據實際需要調整用法。發包人：承包人：按照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關法律、法規，遵循公平、自愿、公正和老實信譽的原那么，就本建立工程協商全都，訂立本合同，供雙方遵照執行。一、工程概況1、工程名稱：；2、工程地點：；3、工程范圍：；詳見施工圖紙內容；第2頁合同示范文本文件編號：yf-ed-j69034、承包方式：_.5、材料及工藝補充說明詳見施工圖紙內容二、合同工期及工期延誤1、開工日期：xx年xx月xx日，開工日期xx年xx月xx日，合同工期總天數天以實

3、際進場施工之日算起；2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期開工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之_的違約金，算至驗收合格之日；3、因以下緣由造成工期延誤，工期相應順延：a發包人未能按商定供應或確認施工圖紙及開工條件；第2頁合同示范文本文件編號：yf-ed-j6903 b發包人未能按商定日期支付工程預付款、進度款；c發包人代表或監理工程師未按商定供應指令、批準等，致使施工不能正常進展；d設計變更或工程量增加；e非承包人緣由停水、停電、停氣造成停工累計超過小時；f不行抗力；g其他非因承包人緣由造成停工累計超過小時。4、承包人在以上狀況發生后日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表或監

4、理工程師提出報告；發包人代表或監理工程師在收到報告后日內予以確認，逾期不予確認提出修改看法，視為同意順延工期。第2頁合同示范文本文件編號：yf-ed-j6903三、質量標準工程質量標準：合格、根據鋼構造施工質量驗收標準驗收。四、合同價款總計合同金額大寫人民幣，小寫￥.五、工程款結算及支付1、主鋼構進場之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；2、綱構造主體完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；3、工程全部完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發包人于壹年內返還承包人；第2頁合同示范文

5、本文件編號：yf-ed-j6903六、施工預備1、承包人在合同簽定后日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參加技術交底以便圖紙通過。2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，供應基準測量點，免費供應施工用水、電；3、發包人應辦理完備工程報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關系；4、承包人于接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工并運抵工地現場5、承包人嚴格根據施工圖紙中的材料進展選購和加工，并供應主要鋼材，彩板的質量保證書；七、平安施工與檢查第2頁合同示范文本文件編號：yf-ed-j69031、承包人應遵守工程建立平安生產有關管理規定，嚴格按平安標準組織施工，并隨

6、時承受行業平安檢查人員依法施行的監視檢查，實行必要的平安防護措施，消退事故隱患；2、發包人應對其在施工場地的工作人員進展平安訓練，；發包人不得要求承包人違背平安管理規定進展施工，因發包人緣由導致的平安事故，由發包人擔當相應責任及發生的費用；3、如發生平安事故，承包人應按有關規定馬上上報有關部門并通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方擔當發生的費用；4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。第2頁合同示范文本文件編號：yf-ed-j6903八、工程開工驗收及保修1、承包人在工程開工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參與驗收

7、，須提早通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必需成認承包人的開工時間；發包人推延驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人擔當；2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提早用法的，視為驗收合格；3、開工工程閱歷收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接收，致使工程發生損失，應由發包人擔當；4、工程已根本開工，如遇某種材料或設備第2頁合同示范文本文件編號：yf-ed-j6903雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期開工，可作減項開工，并對已完成工程進展開工驗收和辦理移交手續；5、自工程開工驗收合格之日起壹年內承包人對工程

8、負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人供應終身優待效勞。九、現場代表發包人現場代表_，承包人現場代表_，雙方代表的權利義務按本合同商定，解決工程中所遇問題的協商、及決策看法的簽證、處理；如一方換人時應提早三天書面通知對方。十、違約責任一方違約時，除前面條款另有商定外，違約方支付違約金萬元。第2頁合同示范文本文件編號：yf-ed-j6903十一、爭議解決雙方商定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應準時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。十二、附那么本合同未盡事宜，雙方可依據詳細狀況結合有關規定議定附那么條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。組本錢合同的文件包括：1、本合同2、標準、標準及有關技術文件3、圖紙4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議