1、建設工程合同管理習題及答案一、判斷題 1、若工程師進行合同規(guī)定之外的檢查工作，致使工程暫停，承包商均有權索賠。A是B、否2、應當先履行債務的當事人，只要發(fā)現對方經營狀況嚴重惡化，就可以行使不安抗辯權。A是B、否3、建設單位應根據承包單位的投標報價與承包單位協(xié)商確定中標價格A是B、否4、保留金待竣工驗收合格后一次發(fā)還。 (B )A是B、否5、當遞交最終報表之后，承包商根據合同進行索賠的權力終止了A是B6、若投標人的報價明顯低于標底(A )A是B7、轉讓是屬于合同主體的變更。A是B( B)(B )(B )(B )、否15，且不能證明能按規(guī)定的質量標準和工期完成招標工程的，則該報價作廢標處理。、否

2、( A)、否8、被仲裁機構裁定為可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具備法律效率A是B否 9、對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出不利于提供格式條款一方的解釋。A是B、否(A ) 來源：學易網( B)10、在評標過程中，將報價外的其他因素折算為貨幣價值，并加減到承包商的報價中，這是評標價法評標A是B否11、公路工程施工監(jiān)理合同范本規(guī)定業(yè)主經與監(jiān)理單位協(xié)商后方可要求監(jiān)理單位更換不稱職的監(jiān)理人員A是B、否12、工程量清單中有標價的單價或總額包括了合同明示或暗示的所有責任，義務和一般風險。A是B、否13、保證合同的當事人是債權人和保證人 (A )A是B、否14、被仲裁機構裁定為可撤消的合同，自裁定之

3、日起，合同不再具備法律效率A是B、否15、合同法規(guī)定：承攬合同中沒有規(guī)定的，適用于建設工程合同的有關規(guī)定。A是B、否16、根據“擔保法的規(guī)定，醫(yī)院、學校不能作為保證合同的擔保人A是B17、招標是要約，投標是承諾。A是B18、轉讓是屬于合同主體的變更。A是B(B )(A )(A )(A )、否(B)、否( A)、否19、代理不合法的合同屬于無效合同。( B)A是B、否20、業(yè)主指定的分包商，在施工中受到非自己應承擔責任原因事件的干擾而受到損害時，他應向監(jiān)理工程師提交索賠 報告(B )A是、否(A )( B)二、單項選擇題 施工合同發(fā)包人投保“建設工程一切險”的目的是為了 避免風險 克服風險 轉移

4、風險 控制風險FIDIC 合同條件規(guī)定，工程師視工程進展情況，有權發(fā)布暫停施工指令。屬于1、A、( C) 。B、C、D、2、 到補償。A合同中有規(guī)定B、(D ) 的暫停施工，承包商可能得C、D、3、A、B、C、D、由于不利的現場氣候條件影響 為工程施工安全來源：學易網 現場氣候條件以外的外界條件或者障礙導致 施工過程中，如果承包人提出要求使用專利技術經工程師批準后，應由( 承包人辦理申報手續(xù)，發(fā)包人承擔費用 承包人辦理申報手續(xù)，承包人承擔費用 發(fā)包人辦理申報手續(xù)，承包人承擔費用 發(fā)包人辦理申報手續(xù)，發(fā)包人承擔費用B)。4、不屬于委托監(jiān)理合同監(jiān)理人義務的是 工程建設外部協(xié)調工作 按合同約定派駐監(jiān)

5、理人員 不泄露委托人申明的秘密 運用合理技能認真勤奮地工作 工程師有權處理的索賠是承包商( A) 。A、B、C、D、5、(A ) 。A依據合同條款提出的索賠B依據法律法規(guī)提出的索賠C提出的道義索賠D提出的缺少證據索賠6、FIDIC施工合同條件規(guī)定，對已達到基本竣工的工程，由于非承包商原因影響不能進行竣工試驗，工程師應確 定為( B) 。A、B、C、D、工程已竣工不需竣工試驗工程已竣工還需竣工試驗經竣工試驗判定是否竣工 經竣工試驗后判定是否合格7、承包人的施工質量未達到合同要求，工程師發(fā)布暫時停工通知，承包人按工程師指示修復缺陷后，發(fā)出復工通 知，工程師在 48小時內未作答復，承包人 (A )

6、。繼續(xù)后續(xù)工作的施工 向發(fā)包人請示復工 向工程師再次請示復工 向發(fā)包人發(fā)出解除合同通知 fidic 合同條件規(guī)定，當業(yè)主與承包商發(fā)生合同爭議時，提出爭議方應首先將自己的要求 通知對方并與他協(xié)商 提交監(jiān)理工程師請他作出決定 自己提交仲裁 直截提請訴訟 施工合同的合同工期是判定承包人提前或延誤竣工的標準。我國施工合同范本規(guī)定訂立合同時約定的合同工期A、B、C、D、8、A、B、C、D、9、( B) 。概念應為，從 (C ) 的日歷天數計算。合同簽字日起按投標文件中承諾合同簽字日起按招標文件中要求 合同約定的開工日起按投標文件中承諾 合同約定的開工日起按招標文件中要求A、B、C、D )關系。債權與債務

7、 代理與被代理 法人與自然人 權利與義務C )對修改后的設計文件負責。發(fā)包人 原設計人 修改單位 承包人(D ) 。沒收全部定金補償損失 要求發(fā)包人支付雙倍的定金 要求發(fā)包人補償實際發(fā)生的損失 要求發(fā)包人付給合同約定設計費用的 50%D)。多交貨的保管費用應由采購方承擔 多交貨的保管費用應由供貨方承擔 多交貨的保管費用應由采購方承擔 多交貨的保管費用應由供貨方承擔A、B、C、D、14、當投標人對現場考察后向招標人提出問題質疑，而招標人書面回答的問題與招標文件中規(guī)定的不一致時，應 以(C )為準。A、B、現場考察時招標人口頭解釋招標文件規(guī)定書面回函解答仲裁機構裁定同法，A、B、C、D、16、 F

8、IDIC 施工合同條件規(guī)定，指定分包商行為給業(yè)主造成損失，對此事件 A、(C ) 。承包商承擔部分責任 業(yè)主可要求承包商承擔全部責任 如果承包商沒有向指定分包商發(fā)布錯誤指示，承包商不承擔責任 應由指定分包商承擔全部責任D、10、合同法律關系是指合同法律規(guī)范調整的、在民事流轉過程中形成的(A、B、C、D、11、發(fā)包人經原設計人書面同意后，可委托其他設計單位修改，A、B、C、D、12、設計人的設計工作進展不到委托設計任務的一半時，發(fā)包人由于項目建設資金的籌措發(fā)生問題而決定停建該 項目，單方發(fā)出解除合同的通知。按照設計范本的規(guī)定，設計人應A、B、C、D、13、材料采購合同在履行過程中，供貨方提前1個

9、月通過鐵路運輸部門將訂購物資運抵項目所在地的車站，且交付數量多于合同約定的尾差，采購方不能拒絕提貨，采購方不能拒絕提貨，采購方可以拒絕提貨，采購方可以拒絕提貨，C、D、15、當合同履行過程中發(fā)現，對給付貨幣地點，合同中沒有明確約定，事后雙方又未能達成補充協(xié)議，依據合 應在 (B ) 履行。支付貨幣一方所在地 接受貨幣一方所在地 貨幣存放地 貨幣使用地B、C、D、17、FIDIC 土木工程施工合同條件規(guī)定，工程師( B) 之后，退還承包商合同約定的全部保留金。A簽發(fā)工程移交證書B簽發(fā)解除缺陷責任證書C簽發(fā)分部工程移交證書D退還履約保函18、承包人因自身原因實際施工落后于進度計劃，若此時工程的某部

10、位施工與其他承包人發(fā)生干擾，工程師發(fā)布指示改變了他的施工時間和順序導致施工成本的增加和效率降低，此時，承包人(D)。A、B、C、D、19、合同生效后，當事人發(fā)現合同對交付不動產的履行地點的約定是不明確的，最后應當采用A、有權要求賠償只能獲得增加成本的一定比例的賠償 由發(fā)包人協(xié)調不同承包人間的賠償問題 無權要求賠償( D) 確定。補充協(xié)議來源：學易網 合同有關條款 交易習慣 在不動產所在地履行B、C、D、20、必須以第三方財產提供擔保的方式是 (A ) 擔保。A、B、C、D、21、FIDIC 施工合同條件中，基準日是指 (C ) 的日期。A、保證 抵押 質押 定金提交履約保函的日期 遞交投標書截

11、止的日期 遞交投標書截止日前 28天的日期 簽署協(xié)議書的日期B、C、D、22、依據施工合同示范文本通用條款，在施工合同履行中，如果發(fā)包人不按時支付預付款，承包人可以A、B、C、D、( C) 。立即發(fā)出解除合同通知立即停工并發(fā)出通知要求支付預付款在合同約定預付時間 7天后發(fā)出通知要求支付預付款，如仍不能獲得預付款，則在發(fā)出通知7天后停止施工在合同約定預付時間 7天后發(fā)出通知要求支付預付款，如仍不能獲得預付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工23、因發(fā)包人的原因要求解除合同，當設計工作不足一半時，應該(A、B)。不退定金 按設計費一半支付 按全部設計費支付 不支付設計費B、C、D、24、施工合同的履約保

12、函有效期自A、B、C、(C ) 止。 施工合同簽訂之日起，到施工合同終止時 提交履約保函之日起，到工程驗收合格之日 履約保函約定生效日起，到約定的期滿之日 提交履約保函之日起，到工程交付使用之日D、25、無責任方依據合同中的約定行使留置權時，所留置的財產應當是A、(C) 。違約方抵押的財產 違約方合同外的財產 違約方合同內的財產 違約方所擁有的財產B、C、D、26、債務人或者第三人不轉移其財產的占有，將該財產作為債務履行擔保的擔保方式是A定金來源：學易網B留置(C ) 。C抵押D質押(D ) 。完成合同內注明的全部工程的時間 完成合同內外全部工程的時間 招標文件內規(guī)定完成工程的時間，加上經過批

13、準順延的工期 中標通知書內注明的完成全部工程的時間，加上經批準順延的工期(D ) 。27 FIDIC 施工合同條件內所稱的“合同工期”是指ABCD委托人選定的質量檢測機構試驗數據錯誤 因非監(jiān)理人原因的事由使監(jiān)理人受到損失 委托人向監(jiān)理人提出賠償要求不能成立 監(jiān)理人的過失導致合同終止來源：學易網28 建設工程委托監(jiān)理合同規(guī)定，委托人的責任不包括ABCD212 程建設監(jiān)理合同”中寫明的日期未能完成預定29 監(jiān)理合同在履行過程中，由于非監(jiān)理方的原因導致雙方在 的全部監(jiān)理業(yè)務，則監(jiān)理責任期應理解為 (C ) 。A 合同內寫明的監(jiān)理業(yè)務開始實行到完成時間B 從合同簽字之日起至合同內寫明的完成之日止C 從

14、合同簽字之日起至實際完成全部預定監(jiān)理業(yè)務之日止D 從實際開始監(jiān)理業(yè)務之日起至實際完成全部預定監(jiān)理業(yè)務之日止(C ) 。30 由于業(yè)主提供的設計圖紙錯誤導致分包人返工，為此分包人向承包商提出索賠。承包商因不屬于自己的原因拒絕索賠要求 認為索賠成立，先行支付后再向業(yè)主索賠 不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠通知 不予支付。以分包人的名義向工程師提交索賠報告AB、C、D、自然終止 歸于無效 仍然有效 可以撤銷(C ) 。31、合同一方當事人通過資產重組分立為兩個獨立的法人，原法人簽訂的合同A、B、C、D、(D ) 。32、FIDIC 施工合同條件規(guī)定的保留金屬于A業(yè)主合同內的暫列金B(yǎng)承包商應交付

15、的定金C業(yè)主應交付的定金D承包商應得的工程款購銷合同關系經濟委托關系 法律上的平等關系 委托與被委托的關系33、業(yè)主與承包商的關系是 (C ) 。B、C、D、34、監(jiān)理人可單方面提出終止合同的條件之一是A、A、B、C、D、35、世行貸款公路項目主要采用A單價合同B總價合同(C ) 。 委托人拒付支付通知中監(jiān)理人要求的附加工作酬金 暫停執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務超過 3個月 委托人無正當理由拖欠監(jiān)理酬金30日以上委托人未能為監(jiān)理人提供必需的工程資料( A) 。C 成本加酬金合同D 設計施工總承包合同36 監(jiān)理合同在履行過程中，由于非監(jiān)理方的原因導致雙方在“工程建設監(jiān)理合同”中寫明的日期未能完成預定 的全部監(jiān)理

16、業(yè)務，則監(jiān)理責任期應理解為 ( C) 。A 合同內寫明的監(jiān)理業(yè)務開始實行到完成時間B 從合同簽字之日起至合同內寫明的完成之日止C 從合同簽字之日起至實際完成全部預定監(jiān)理業(yè)務之日止D 從實際開始監(jiān)理業(yè)務之日起至實際完成全部預定監(jiān)理業(yè)務之日止(D ) 。37 合同法規(guī)定的“抗辯權”是指，一方有違約行為時對方有權A 撤回合同B 撤銷合同C 解除合同D 中止履行義務(D ) 。A、B、C、D、39、能夠引起合同法律關系、產生、變更和消滅的客觀現象是 A、法律關系主體 法律事實 法律關系客體 法律關系內容(B ) 。(B ) 。38 施工合同文本規(guī)定，承包人有權 自主決定分包所承包的部分工程 自主決定分

17、包和轉讓所承擔的工程 經發(fā)包人同意轉包所承擔的工程 經發(fā)包人同意分包所承擔的部分工程B、C、A )。D、40、委托監(jiān)理合同的通用條件是(A標準條件B修改條件C專用條件D補充條件41、能夠引起合同法律關系產生、變更和消滅的客觀現象是法律關系主體 法律事實 法律關系客體 法律關系內容A、B、C、D、(A ) 。42、當承包商部分的施工質量未達到合同規(guī)定的要求時，監(jiān)理工程師A不承擔責任B承擔連帶責任C承擔全部責任A )。D 同意扣除一定數量的酬金43 施工合同的總綱性文件是(協(xié)議書來源：學易網通用條款專用條款附加條款ABCD44 定標簽訂合同時，應對 (D ) 作為中標的合同價。A 評標價B 標底價

18、C修正后的標底價D投標價45、投標人串通投標、抬高標價或者壓低標價的行為是A市場行為B企業(yè)行為C正當競爭行為D不正當競爭行為46、業(yè)主的索賠主要根據( A )提出。 施工質量缺陷 設計變更 工程量減少 施工進度計劃修改(D ) 。來源：學易網A、B、CD47 監(jiān)理招標的宗旨是對監(jiān)理單位 (A ) 的選擇。 能力 人員 設備 報價A、B、C、D、48 施工合同當事人，在合同中未選擇協(xié)議管轄，合同發(fā)生糾紛后，承包人應當向A 工程所在地 B 施工企業(yè)所在地C 合同簽訂地D 建設單位所在地49 監(jiān)理人實施監(jiān)督控制權時，征得委托人同意，可以發(fā)布的指令不包括( A 開工令B 停工令C 復工令D 驗收令50

19、 一個合同被法院確認為可撤銷合同。甲 乙雙方約定的違約金為4萬元，合同履行階段雙方各受到了 2萬元的經濟損失。法院判定雙方都有過錯，但甲方是主要過錯方，應承擔75%的過錯責任。則損失的承擔應為A 各自承擔自己的損失 B 甲方賠償乙方 1萬元損失C 甲方賠償乙方 2萬元損失D 甲方賠償乙方 4萬元損失51 施工合同示范文本通用條款規(guī)定，承包人對 ( B) 的保修期限應為 5年。A 地基基礎工程B 屋面防水工程C 設備安裝工程D 排水管道工程52 材料采購的交貨檢驗，數量驗收的方法是A 經驗鑒別法B 理論換算法C 物理試驗法D 化學實驗法53 下列對不可抗力發(fā)生后，合同責任的描述中錯誤的是(A 承

20、包人的人員傷亡由發(fā)包人負責來源：學易網B 工程修復費用由發(fā)包人承擔(A ) 人民法院起訴。D )。( B) 。(B ) 。A )。C承包人的停工損失由承包人承擔D發(fā)包人的人員傷亡由發(fā)包人負責54、關于無效合同，下列說法錯誤的是（A違反了法律規(guī)定的條件B 自訂立起就沒有法律效力C 不受到法律保護D 自宣布無效之日起無效55 在下列各種合同中，一般情況下ABD ）。（C ） 的合同有效。限制民事行為能力人訂立，未由法定代理人追認 無代理權人訂立，被代理人未作表示法定代表人越權訂立，相對人不知道其超越權限 無處分權人處分他人財產訂立，未經權利人追認56、依據施工合同示范文本通用條款，在施工合同履行中

21、，如果發(fā)包人不按時支付預付款，承包人可以A立即發(fā)出解除合同通知B立即停工并發(fā)出通知要求支付預付款C在合同約定預付時間 7天后發(fā)出通知要求支付預付款，如仍不能獲得預付款，則在發(fā)出通知7天后停止施工D 在合同約定預付時間 7天后發(fā)出通知要求支付預付款，如仍不能獲得預付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工 57 FIDIC 施工合同條件規(guī)定，業(yè)主應在收到 （ C） 后21天內，退還承包商履約保函。最終支付證書接收證書履約證書副本付款證書C、D、A、B、CD58 設計合同訂立后，尚未開始設計工作，發(fā)包人因故解除合同A 退還發(fā)包人已付的定金來源：學易網B 退還發(fā)包人已付的設計費C 不退還發(fā)包人已付的定金D 不

22、退還發(fā)包人已付的設計費59 FIDIC 土木工程施工合同條件規(guī)定，工程保險期限應為A 從投保之日到最終結算日B 從投保之日到工程竣工移交之日C 從現場開始工作到工程竣工移交之日D 從現場開始工作到解除缺陷責任期結束60 在施工合同中，工期可以順延的根本原因在于（屬于承包人應承擔的風險屬于工程師應承擔的風險屬于發(fā)包人應承擔的風險 處于關鍵線路，影響總工期C ）。A、B、C、D、(C ) 。( C) 。(C ) 。61、A公司欠銀行貸款200萬元，現該公司將一部分資產分離出去，另成立 償責任問題，存在以下意見，其中正確的是（A、B公司。對于公司分立后這筆債務的清C）。應當由 A 公司承擔清償責任應

23、當由 B 公司承擔清償責任應當由A公司和B公司承擔連帶責任A公司和B公司均不再承擔清償責任B、C、D、62、監(jiān)理單位出現失職行為，按照監(jiān)理合同規(guī)定，委托人可A發(fā)出中止合同通知，令監(jiān)理合同即行停止B發(fā)出未履行義務通知后在第 21天單方終止合同( D) 。35C發(fā)出未履行義務通知后 21天內未能得到滿意答復，進一步發(fā)出終止合同通知，在該終止合同通知發(fā)出后的第 天，監(jiān)理合同即行終止D首先發(fā)出未履行義務通知， 21天內未能得到滿意答復后，在第一個通知發(fā)出35天內發(fā)出終止合同通知，監(jiān)理合同即行終止公開招標來源：學易網 邀請招標 議標競爭性招標63 工程項目不允許采取的招標方式是 (C )ABCD而拒絕支

24、付預付款， 這是發(fā)包人行使 ( D)。64 施工合同訂立后， 發(fā)包人有確切證據證明承包人經營狀況嚴重惡化，A 同時履行抗辯權B 異時履行抗辯權C 后履行抗辯權D 不安抗辯權(B ) 。65 關于工程量計量，正確的處理方法是A 工程師接到承包人的報告后，應按工程量清單的量作為計量的工程量B 工程師接到承包人的報告后，應通知承包人共同計量C 若工程師未通知承包人參加的單方計量的結果也有效D 承包人實際完成的 (包括漲線部分 ) 所有工程量均應在計量的范圍內66 監(jiān)理工程師進行設計階段項目管理的依據是ABC( A) 。委托監(jiān)理合同 可行性研究報告 工程設計合同 設計招標文件D、67、設計合同示范文本

25、規(guī)定，發(fā)包人逾期支付設計費A、B、C、(B ) 以上時，設計人可暫停下階段工作，并通知發(fā)包人。15天30天60天120天D、68、訂立合同過程中， (B ) 是要約。A、B、C、招標公告 投標書 寄送的價目表 招股說明書D、69、招標人在中標通知書中寫明的中標合同價應是A初步設計編制的概算價B施工圖設計編制的預算價C投標書中標明的報價D評標委員會算出的評標價70、工程師對索賠處理的決定(是終局性的，具有強制約束力 不是終局性的，不具有強制約束力 是終局性的，不具有強制約束力 不是終局性的，具有強制約束力(A ) 屬于設計人的責任。(C ) 。B )。A、B、C、D、 71、設計合同履行過程中，

26、A確定設計參數取值來源：學易網B組織對設計成果鑒定C辦理文件的審批手續(xù)D為現場的設計人員提供工作條件72、按照建設工程委托監(jiān)理合同規(guī)定，執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務過程中 A、B、C、D、73、工程建設施工由于設計方面的原因造成質量缺陷，由施工單位負責維修，其費用 A、C ) 不違反監(jiān)理人員應遵守的職業(yè)道德。BCD向其他人泄露委托人申明的秘密 從承包方獲取提前工期獎金 幫助承包人完善施工組織設計 鼓動承包人就發(fā)包人的違約行為索賠( D) 。由施工單位直接向設計單位索賠 由設計單位全額承擔 由建設單位全額承擔 通過建設單位向設計單位索賠，不足部分由建設單位負責74 承包商對工程師變更工程的估價不滿意，將此爭議提

27、交爭端裁決委員會。爭端裁決委員會作出處理決定后， 承包商對結果仍不滿意。按照施工合同條件的規(guī)定，承包商ABC(C ) 。必須接受裁決委員會的決定 可以將爭議提交業(yè)主做決定 可以提交仲裁機構做決定 可以再次提交工程師做決定D75 在 FIDIC 合同條件中， ( D) 屬于承包商應承擔的風險。ABC施工遇到圖紙上未標明的地下構筑物 社會動亂導致施工暫停 專用條款內約定為固定匯率，合同履行過程中匯率的變化 施工過程中當地稅費的增長D76 工程師指示對已隱蔽的工程進行重新檢驗，雖然該工程某部位隱蔽前得到工程師認可，但重新檢驗證明質量 未達到合同標準。則發(fā)生的費用和延誤的工期應A 全部由業(yè)主承擔B 全

28、部由承包人承擔C 給承包人工期順延D 給承包人費用補償77 工程建設中甲施工企業(yè)的乙項目經理在行使職權時產生的法律后果應當由A 乙項目經理B 甲施工企業(yè)C 建設單位D 具體施工人員78 設備安裝完畢進行試車檢驗的結果表明，由于工程設計原因未能滿足驗收要求。承包人依據工程師的指示按照修改后的設計將設備拆除 修正施工并重新安裝。按照合同責任應( C) 。ABC( B) 。( B) 承擔。追加合同價款但工期不予順延 由承包人承擔費用和工期的損失 追加合同價款并相應順延合同工期 工期相應順延但不補償承包人的費用D、79、施工的竣工驗收應當由(A ) 負責組織。A發(fā)包人B工程師C承包人D 監(jiān)理單位80、

29、爭端裁決委員會的酬金由（B ）負擔。A承包商B業(yè)主與承包商C業(yè)主D 指定分包商81 下列又稱為不安抗辯權的是（ABB ）。同時履行抗辯權先履行抗辯權后履行抗辯權不履行抗辯權C、D、 82、設計開工的標志是（ D ）。A合同簽字蓋章B合同規(guī)定開工期限C簽字后第三天D收到定金83、施工期間發(fā)生設計變更，變更部分超出了原設計人資質范圍，發(fā)包人征得原設計人同意后，可以委托其他設 計人完成設計變更。設計變更文件應由 （ B） 負責。A、B、C、發(fā)包人 其他設計人 原設計人 監(jiān)理工程師D84 發(fā)包人負責采購的一批鋼窗，運到工地與承包人共同清點驗收后存入承包人倉庫。鋼窗安裝完畢，工程師檢 查發(fā)現由于鋼窗質量

30、原因出現較大變形，要求承包人拆除，則此質量事故ABCD(B ) 。所需費用和延誤工期由承包人負責 所需費用和延誤工期由發(fā)包人負責 所需費用給予補償，延誤工期由承包人負責 延誤工期應予順延，費用由承包人承擔85 招標人沒有明確地將定標的權利授予評標委員會時，應由A 招標人B 評標委員會C 招標代理機構D 建設行政主管部門86 專用條件是對通用條件的（AC ）。B、補充 修改 補充和修改 解釋說明C、D、87、建設工程委托監(jiān)理合同規(guī)定，委托人的責任不包括A、B、委托人選定的質量檢測機構試驗數據錯誤 因非監(jiān)理人原因的事由使監(jiān)理人受到損失 委托人向監(jiān)理人提出賠償要求不能成立 監(jiān)理人的過失導致合同終止(

31、A )(D ) 。C、D、88、合同法律關系是指合同法律規(guī)范調整的、在民事流轉過程中形成的（A債權與債務B代理與被代理C法人與自然人決定中標人。D ）關系。D權利與義務212 程建設監(jiān)理合同”中寫明的日期未能完成預定89、監(jiān)理合同在履行過程中，由于非監(jiān)理方的原因導致雙方在 的全部監(jiān)理業(yè)務，則監(jiān)理責任期應理解為 ( C) 。來源：學易網A合同內寫明的監(jiān)理業(yè)務開始實行到完成時間B從合同簽字之日起至合同內寫明的完成之日止C從合同簽字之日起至實際完成全部預定監(jiān)理業(yè)務之日止D 從實際開始監(jiān)理業(yè)務之日起至實際完成全部預定監(jiān)理業(yè)務之日止同法，A、90 當合同履行過程中發(fā)現，對給付貨幣地點，合同中沒有明確約定

32、，事后雙方又未能達成補充協(xié)議，依據合 應在 ( B) 履行。支付貨幣一方所在地B、C、D、接受貨幣一方所在地貨幣存放地貨幣使用地91 當事人以土地使用權抵押的，抵押合同自(B ) 之日起生效。A 簽訂B 登記C 履行D 主合同生效92 合同擔保方式中，既可以用當事人自己的財產又可以用第三人的財產作擔保的方式是A( D) 。保證定金B(yǎng)、C、D、93、發(fā)包人不按時支付預付款，承包人在規(guī)定時間(A、B、C、D、94、某施工合同經法院確認無效后，應認為該合同從 A、質押571428A )天后向發(fā)包人發(fā)出預付通知。( A) 日起無效。B、C、D、訂立施工合同開始施工確認無效下達停工令A、B、C、95 承

33、包商施工中遇到圖紙未標明的地下障礙物導致施工成本增加，為此提出13萬元的索賠要求。工程師與承包商協(xié)商并進行施工效率對比后，確認承包商成本的增加額應為10萬元。前期施工中曾遇到過好于合同中說明的條件，承包商在那個部位的施工成本比工程量清單中的該項報價節(jié)約了2萬元。工程師就此項索賠應批準的補償額應為(A )萬元。8來源：學易網1011D、96、根據合同法的規(guī)定，既具有對合同未違約方給予補償，又具有對違約方實行制裁雙重性質的是 罰金賠償金利息違約金13(D ) 。A、B、C、D、97 某小型工程的承發(fā)包雙方沒有訂立書面施工合同。在施工任務完成后，由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛， 此時應當認定 ( A

34、) 。合同事實成立合同不成立 口頭協(xié)議無效 口頭協(xié)議有效A、B、C、D、98、某工程監(jiān)理服務公開招標，招標投標過程中形成下列文件中的 A、(C ) 屬于要約。B、C、招標公告 招標文件 投標文件 補遺通知D99 施工過程中，由于甲承包商的分包商施工延誤，導致乙承包商不能按進度計劃施工，造成費用增加和工期延 誤，乙承包商應向 (B ) 提出索賠意向通知。ABCD發(fā)包人來源：學易網 工程師 甲承包商 甲承包商的分包商100 在投標文件的報價單中，如果出現總價金額和分項單價與工程量乘積之和的金額不一致時，應當AB以總價金額為準，由評標委員會直接修正即可 以總價金額為準，由評標委員會修正后請該標書的投

35、標授權人予以簽字確認 以分項單價與工程量乘積之和為準，由評標委員會直接修正即可 以分項單價與工程量乘積之和為準， 由評標委員會修正后請該標書的投標授權人予以簽字確認CD三 多項選擇題1 在停工損失中的審核索賠的說法正確的是(ABCDCD )。(D ) 。E、2、A、B、C、D、E、3、以計日工費計算 以機械臺班費計算 按設備折舊費計算 按設備租賃費計算 以人工單價為準 采用評標價法評標時，應當遵循的原則包括 以評標價最低的標書為最優(yōu) 以投標報價最低的標書為最優(yōu) 技術建議帶來的實際經濟效益，按預定的方法折算后，增加投標價 中標后按投標價格簽訂合同價 中標后按評標價格簽訂合同價 材料采購合同履行過

36、程中，交貨數量與實際收到數量不符，其原因可能是(AD ) 。(ABC ) 。A供貨方的責任B運輸部門責任C運輸過程的合理損耗D數量驗收方法使用保管不善 工程建設監(jiān)理合同示范文本規(guī)定，建設監(jiān)理單位服務的內容包括 正常的監(jiān)理工作 附屬工作 附加工作 額外工作E、4、 A、 B、 C、D、(ACD ) 。E、5、A、B、C、D、E、6、業(yè)主要求的工作工程師對不可抗力風險的識別和防范內容有( 識別可能發(fā)生不可抗力的因素 督促當事人轉移不可抗力風險 督促承包人采取有效防范措 審核不可抗力對承包商造成的損失 發(fā)生不可抗力采取的有效手段 委托監(jiān)理合同終止的條件包括ABCE )。( ABC) 。監(jiān)理人向委托人

37、辦理完竣工驗收手續(xù)B承包人和委托人已簽訂工程保修書CDEA、7、A、B、C、D、E、監(jiān)理人收到監(jiān)理酬金尾款委托人給承包人結算工程款 委托人向承包人退還履約保證金代理人在授權范圍內是否獨立地向第三人進行意思表示，是代理與 行紀來源：學易網介紹傳達居間監(jiān)理(BCD ) 相區(qū)別之處。8 證明合同的真實性 合法性的機關是 ( CD)ABCD、9、A、直接成本間接成本 利潤和稅金 監(jiān)理人員工資 業(yè)務培訓費E、人民法院仲裁機構公證機關 工商行政管理部門 有資格代理招標的機構應滿足的條件包括 (BCDE ) 必須是法人組織B 不得與行政機關有隸屬關系C 有從事招標代理義務的場所D 有編制招標文件的能力E 有

38、自己的評標專家?guī)?0 FIDIC 條件中的“費用”，包括 ( AD)A 管理費B 利潤C 利息D 合理分攤的其他費用11 正常監(jiān)理工作的酬金，由 (ABC ) 構成。AB、C、D、 12、依照擔保法 ，(AC ) 不能作為施工合同的保證人。 A建筑協(xié)會B擔保公司C建筑大學D施工企業(yè)E建設銀行13、索賠按目的劃分包括 ( CE) 。 A、B、C、D、E、綜合索賠來源：學易網單項索賠工期索賠合同內索賠 費用索賠14、下列屬于采購方違約責任的情況有( A、 B、BCE )。C、D、E、拒絕提前提貨中途退貨不按期自提產品 拒絕接收有質量問題的材料 逾期付款15、 屬于以下情況之一者，資格預審申請文件無

39、效(ABCD )A、B、C、D、16、根據 FIDIC 施工合同條件規(guī)定，應由工程師簽發(fā)A、未按期送達的資格預審申請文件 未經法定代表人或其授權的代理人簽字 未加蓋投標人印章的資格預審申請文件 內容虛假的資格預審申請文件(ACE ) 。B、C、D、E、期中付款證書最終報表 竣工結算證書 結清單最終支付證書17、按索賠目的分類，索賠可分為( A、 B、 C、AB )。D、E、工期索賠 費用索賠 工程加速索賠 合同被迫終止的索賠 工程變更索賠18、下列可以導致委托代理關系終止的是( 被代理人取得或恢復民事行為能力 代理期限屆滿或代理事項完成 被代理人取消委托或代理人辭去委托 代理人死亡或代理人喪失

40、民事行為能力 作為代理人或被代理人的法人終止ABCDE)。A、B、C、D、E、19、經濟合同的擔保形式主要有 (ABCD )A、B、C、D、E、F、定金 保證金 抵押 留置權 保險 預付款20、評標的條件是 (BCDE )A投標單位技術力量強B標價合理、工期適當C、D、E、F、有較好的信譽有保證質量和安全措施、有保修期內進行保修的措施 主要工種有施工方案、大型工程有施工組織設計，且先進合理、切實可行 愿意讓利21、監(jiān)理單位的義務包括 (CDE ) 。 選擇承擔工程項目建設的實施單位 與承包商簽訂施工合同 公正地維護有關各方的合法權益 不得泄露與本工程有關的保密資料 不得參與可能與業(yè)主利益相沖突

41、的承包商組織的活動A、B、C、D、E、22、合同無效的法律后果有(A、B、ABC )。C、D、E、返還財產賠償損失追繳財產收歸國有折價處理 追究刑事責任23、屬于招標文件主要內容的是 (ABD )設計文件工程量清單施工方案投標書的編制要求選用的主要施工機械A、B、C、D、E、A、B、C、D、E、25、勘察合同示范文本 ( 一) 適用于為設計提供勘察工作的委托任務，包括( A、ABE)。B、C、D、E、巖土工程勘察水文地質勘察 變更及工程費的調整 材料設備的供應 工程測量26、材料采購合同履行過程中，交貨數量與實際收到數量不符，其原因可能是 供貨方的責任 運輸部門責任運輸過程的合理損耗數量驗收方

42、法使用保管不善(ABC ) 。A、B、C、D、E、24、按索賠的合同依據進行分類，索賠可以分為(CD ) 。來源：學易網工程加速索賠 工程變更索賠 合同中明示的索賠 合同中默示的索賠合同外的索賠商品價目表招標公告投標書廣告27、要約邀請的主要形式有 ( ABD)A、B、C、D、 28、施工合同 (示范文本 )規(guī)定， ( ABE) 屬于發(fā)包人的工作。A、B、C、D、E、使施工現場具備施工條件 提供施工現場的工程地質資料 提供施工進度計劃 提供工程師辦公用房 開通施工現場與城鄉(xiāng)公共道路的通道29、合同法規(guī)定的合同履行原則包括 全面履行原則 實際履行原則 適當履行原則 需要履行原則 誠實信用原則(A

43、E ) 。A、B、C、D、E、30、建設工程物資采購合同的當事人可以是（ABCDB、C、D、承包人供貨人供應商經紀人31、有關變更的說法，正確的是（ 工程變更分為設計變更和其他變更兩類 工程中常發(fā)生的變更是設計變更 其他變更僅指工程質量標準變更 承包人不可要求設計變更 只有發(fā)包人才能提出設計變更AB）。A、B、C、D、E、32、合同法律關系包括（ ABD ）。合同法律關系主體 合同法律關系客體 合同法律關系權利 合同法律關系內容 合同法律關系義務A、B、C、D、E、33、建設工程施工合同文本由 （AC ） 組成。 A、B、C、D、協(xié)議書 中標通知書 通用條款 工程量清單專用條款34、工程師對索

44、賠報告中要求順延工期的，審查時應注意 分清工期拖延的責任 延誤工作是否位于關鍵線路上 工程師無權壓縮合同工期 工期索賠計算的合理性和正確性 共同延誤時各方的責任(ABCD ) 。A、B、C、D、E、E、A、B、C、D、E、35、按照施工合同示范文本規(guī)定，當發(fā)包人供應材料設備時，（ACE ） 。36、下列關于監(jiān)理招標的特點，說法正確的是（ACE ）。發(fā)包人應在材料到貨前 24小時書面通知承包人，由雙方共同清點 清點后承包人承擔材料質量和保管責任 材料保管費應由發(fā)包人承擔 材料使用前由承包人承擔檢驗試驗工作及費用 材料檢驗通過后不解除發(fā)包人供應材料存在的質量缺陷責任A、B、C、D、E、招標宗旨是對監(jiān)理單位能力的選擇報價占主要地位報價占次要地位邀請的