2025【合同范本】建筑工程施工合同示范文本建筑工程施工合同示范文本本合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于年月日在（地點）簽訂：發包方（甲方）：名稱：地址：法定代表人：聯絡方式：承包方（乙方）：名稱：地址：法定代表人：聯絡方式：鑒于甲方需要進行工程的施工建設，乙方具備相應的資質和能力，能夠按照本合同的約定完成施工任務，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：1.4工程規模：1.5建筑面積：第二條工期2.1開工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3總工期：天2.4工期順延的情形：a.不可抗力事件（如自然災害、戰爭等）；b.甲方未能按時支付工程款；c.甲方提供的施工條件不符合約定；d.監理工程師或甲方書面確認的其他合理原因。2.5因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一天，乙方應向甲方支付違約金人民幣元。第三條工程質量標準3.1工程質量應當符合以下標準：a.國家及地方現行施工規范、驗收標準；b.《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204；c.《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB50202；d.其他相關技術規范。3.2乙方應當嚴格按照設計圖紙和施工方案施工，確保工程質量和安全。3.3工程完工后，乙方應提供完整的竣工資料，包括但不限于施工記錄、隱蔽工程驗收記錄、材料測試報告等。第四條材料與設備4.1乙方負責采購的材料及設備：4.2乙方采購的材料及設備應符合設計要求和相關質量標準，并提供質量證明文件。4.3甲方提供的材料及設備：4.4乙方不得擅自更換甲方提供的材料及設備，否則由此產生的后果由乙方承擔。第五條合同價款與支付方式5.1合同總金額為人民幣：元（大寫：）5.2支付方式：a.合同簽訂后，甲方支付合同總價的%作為預付款；b.工程進度達到%時，甲方支付合同總價的%；c.工程竣工驗收合格后，甲方支付剩余的%；d.質量保修金為合同總價的%，保修期滿后無質量問題一次性支付。5.3甲方逾期支付工程款的，每逾期一天，按逾期金額的‰向乙方支付違約金。第六條竣工驗收6.1工程竣工后，乙方向甲方提交竣工報告，并組織驗收。6.2驗收標準：a.符合設計圖紙和施工規范；b.通過相關政府部門的驗收；c.提供完整的竣工資料。6.3驗收不合格的，乙方應當在甲方指定的期限內整改完畢，并承擔整改費用。6.4驗收合格后，雙方簽署《竣工驗收協議》。第七條質量保修7.1質量保修范圍：本工程的所有施工內容，包括但不限于結構、給排水、電氣、暖通空調等系統。7.2質量保修期限：a.地基基礎和主體結構工程為設計使用年限；b.屋面防水、有防水要求的衛生間、廚房、外墻等部位為年；c.供熱、供冷系統為個采暖期或供冷期；d.其他部位為年。7.3保修期內，乙方應當在接到甲方通知后小時內到場維修，維修費用由乙方承擔。第八條違約責任8.1任何一方未履行或未完全履行本合同義務的，應承擔相應的違約責任。8.2因乙方原因導致工程質量問題的，乙方應承擔修復費用，并賠償由此給甲方造成的損失。8.3甲方未按約定支付工程款的，除支付違約金外，還應賠償乙方的停工損失。8.4任何一方的違約行為導致合同無法履行的，守約方有權解除合同，并要求違約方賠償損失。第九條爭議解決9.1因本合同引起的或與本合同有關的爭議，雙方應友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效與終止10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2本合同在完成所有約定的義務后自動終止。第十一條其他條款11.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式份，甲乙雙方各執份。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：年月日乙方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：