裝修工程施工合同網點裝修工程3篇篇1甲方（發包方）：__________乙方（承包方）：__________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就本裝修工程施工事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程地點：__________2.工程承包方式：__________3.工程期限：__________4.工程價款：__________二、施工準備與進場1.乙方需做好施工前的準備工作，制定施工計劃，確保施工順利進行。2.乙方應在約定時間內進場施工，并按時提交施工計劃及相關材料。三、施工要求與規范1.乙方應嚴格按照施工圖紙及甲方要求進行施工，確保施工質量符合標準。2.在施工過程中，乙方需遵守相關安全操作規程，確保施工安全。3.乙方應保護施工現場的整潔，避免對周邊環境造成污染。四、工程變更與調整1.如需對工程施工進行變更或調整，乙方應提交變更申請，甲方在收到申請后，應在合理時間內予以回復。2.甲方同意變更后，乙方方可進行變更施工。五、驗收與結算1.工程完工后，乙方應提交驗收申請，甲方應在收到申請后及時進行驗收。2.驗收標準為施工圖紙及甲方要求。驗收不合格的，乙方需按要求進行整改。3.驗收合格后，甲方應支付工程款項。具體支付方式及金額按照雙方約定執行。六、違約責任及賠償1.如一方違約，違約方應承擔相應的違約責任。具體違約責任根據違約情況確定。2.如因乙方原因導致工程無法按時完成或質量不符合標準，乙方應賠償甲方因此造成的損失。七、爭議解決及法律適用1.如雙方發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.本合同受中華人民共和國法律管轄。凡因本合同引起的爭議，雙方應友好協商解決，協商不成時，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行各自的義務。2.合同終止：__________3.合同終止后，雙方應友好協商解決相關事宜。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。篇2甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就本裝修工程的有關事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程地點：_________2.工程承包方式：_________3.工程期限：_________4.工程價款：_________二、施工圖紙雙方商定施工圖紙由乙方提供，施工圖紙一式三份，甲方執一份，乙方執兩份。三、甲方工作1.開工前，甲方應為乙方入場施工創造條件，包括搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工。2.甲方負責提供施工所需的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。3.甲方負責辦理施工所涉及申請、審批等手續，確保施工順利進行。4.甲方應及時對隱蔽工程進行驗收，確保工程質量。四、乙方工作1.乙方負責全面施工，確保工程質量、施工進度和安全。2.乙方應制定詳細施工計劃，合理安排施工人員和進度。3.乙方應遵守相關規定，確保施工現場的整潔和安全。4.乙方應積極與甲方溝通，及時反饋施工進展和情況。五、質量檢查與驗收1.乙方在施工過程中應接受甲方的質量檢查與驗收，確保工程質量符合約定標準。2.乙方應配合甲方進行隱蔽工程的驗收，確保隱蔽工程的質量符合要求。3.乙方應在每個施工段完成后進行自檢，確保施工質量達到標準。4.甲方應在每個施工段完成后進行驗收，確保工程質量符合約定要求。驗收不合格的，乙方應按要求進行整改。六、工期延誤與違約責任1.乙方在施工過程中應按時向甲方報告施工進度，確保工程按時完成。如遇特殊情況需延長工期，應提前向甲方提交書面申請，經甲方同意后方可繼續施工。2.如乙方未經甲方同意擅自延長工期或停工，應承擔相應的違約責任。甲方有權要求乙方承擔相應的經濟損失和信譽損失。3.如因乙方原因導致工程無法按時完成，乙方應承擔相應的違約責任。甲方有權要求乙方承擔相應的經濟損失和信譽損失。同時，甲方有權要求乙方在規定時間內完成工程并交付使用。4.如因甲方原因導致工程無法按時完成，甲方應承擔相應的違約責任。乙方有權要求甲方承擔相應的經濟損失和信譽損失。同時，乙方有權要求甲方在規定時間內支付工程款項并解除施工合同。七、爭議解決與訴訟管轄1.如甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，可以向當地仲裁機構或法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應尊重法律事實，提供充分證據支持自己的主張。法院作出的判決結果對雙方具有法律約束力。2.如因乙方原因導致工程質量不符合約定要求或工期延誤嚴重違約的，甲方有權要求乙方承擔相應的法律責任和賠償責任。同時，甲方有權要求乙方在規定時間內整改或重做工程，并承擔相應的費用和風險。若協商不成或整改后仍無法符合要求時，甲方有權解除施工合同并要求乙方承擔相應的經濟損失和信譽損失。在解除合同時，雙方應友好協商確定解除合同的程序和細節問題，并確保雙方權益得到充分保障。篇3甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就本裝修工程的有關事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程地點：_________2.工程承包方式：_________3.工程期限：_________4.工程總價款：_________二、施工圖紙甲方有權對設計圖紙提出修改意見，乙方必須根據甲方意見進行修改。乙方擅自修改設計圖紙，由此產生的損失由乙方承擔。三、施工方式及材料要求1.甲方提供施工所需的水電等基礎設施。2.乙方負責施工及提供施工所需的設備、工具和輔助材料。乙方提供的材料，必須提供產品合格證，并應符合設計要求和甲方要求。3.甲方有權對乙方提供的材料進行驗收，不符合要求的材料，甲方有權拒絕使用。因此造成的工期延誤和經濟損失由乙方承擔。四、施工期限及質量要求1.乙方應在合同簽訂后，按照合同約定的施工期限完成施工任務。因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天，乙方應向甲方支付合同總價款千分之一的違約金。違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。2.乙方應確保施工質量符合設計要求和合同約定。如因乙方施工質量問題導致工程不合格，乙方應負責返工并承擔全部費用。因甲方原因造成工程質量不合格的，甲方應承擔相應的責任。3.甲方應在施工完成后進行驗收。驗收不合格的，甲方有權要求乙方返工并賠償因此造成的經濟損失。五、付款及結算方式1.甲方應按合同約定向乙方支付工程款項。具體支付方式和時間如下：_________2.乙方應在工程驗收合格后，向甲方提交結算報告和結算清單。甲方應在收到結算報告后，按照合同約定進行結算并支付尾款。3.如因甲方原因未能按時結算并支付尾款，每延誤一天，甲方應向乙方支付合同總價款千分之一的違約金。違約金不足以彌補乙方損失的，甲方還應承擔賠償責任。六、違約責任及賠償標準1.甲方或乙方違反合同約定，造成對方經濟損失的，應承擔相應的賠償責任。具體賠償標準如下：_________2.因不可抗力因素導致合同無法履行的，雙方應友好協商解決。如協商不成的，雙方均不承擔違約責任。但應返還已支付的款項并賠償因此造成的經濟損失。七、爭議解決方式及管轄法院1.雙方應友好協商解決合同履行過程中產生的爭議。協商不成的，可通過仲裁或訴訟解決。如選擇仲裁，則仲裁機構為_________仲裁委員會；如選擇訴訟，則管轄法院為_________人民法院。具體管轄法院以合同簽署地為準。2.在爭議解決過程中，雙方應繼續履行合同中與爭議無關的其他部分。如因爭議導致合同無法繼續履行的，雙方應友好協商解決合同解除事宜。協商不成的，可通過仲裁或訴訟解除本合同并賠償因此造成的經濟損失。具體管轄法院以合同簽署地為準。3.仲裁裁決或法院判決對雙方具有法律約束力。一方不履行裁決或判決的，另一方有權向有管轄權的人民法院申請強制執行。同時，不執行裁決