項目承攬合作合同范本?甲方（承攬方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（定作方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方具備[具體承攬業務范圍]的專業能力和經驗，乙方有相關項目需求，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方為乙方承攬[項目名稱]事宜達成如下合作協議：一、項目概述1.項目名稱：[具體項目名稱]2.項目內容及要求：本項目的具體工作內容為[詳細描述項目工作范圍、目標、交付成果等，例如為乙方開發一款特定功能的軟件系統，該系統需具備用戶注冊登錄、數據存儲與查詢、特定業務流程處理等功能，交付成果包括可正常運行的軟件程序、相關技術文檔以及提供一定期限的技術支持服務]。乙方對項目的具體要求為[明確乙方對項目質量、進度、驗收標準等方面的具體期望和要求，如軟件系統應符合行業標準，在[具體時間]前完成開發并通過測試，驗收標準為滿足乙方提出的所有功能需求且性能穩定等]。3.項目地點：[明確項目實施地點]二、雙方權利與義務（一）甲方權利義務1.權利有權要求乙方按照合同約定支付報酬。對乙方提供的與項目相關的資料和信息有知悉權。2.義務按照乙方要求及行業規范完成項目承攬工作，確保項目質量達到合同約定標準。自行承擔完成項目所需的設備、材料、人力等費用，但乙方提供的材料除外。在項目實施過程中，定期向乙方匯報項目進展情況，接受乙方的監督和檢查。對乙方提供的技術資料、商業秘密等予以保密，不得向任何第三方披露或用于本項目以外的其他目的。在項目完成后，按照合同約定向乙方交付工作成果，并提供相關技術支持和售后服務。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定的時間、質量和要求完成項目承攬工作。對甲方提交的項目方案、工作成果等進行審核和驗收。有權知曉項目承攬過程中的重大事項及進展情況。2.義務向甲方提供開展項目所需的相關資料和信息，確保資料真實、準確、完整。按照合同約定向甲方支付報酬。在項目實施過程中，協助甲方解決遇到的問題，提供必要的配合和支持。對甲方提交的工作成果進行及時驗收，如發現問題應及時通知甲方并提出整改要求。尊重甲方的知識產權，不得擅自使用甲方為完成本項目所開發的技術成果。三、報酬及支付方式（一）報酬本項目的承攬報酬為人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。（二）支付方式1.合同簽訂后[X]個工作日內，乙方向甲方支付報酬的[X]%作為預付款，即人民幣[預付款金額]元（大寫：[大寫預付款金額]）。2.甲方完成項目進度的[具體進度節點，如軟件開發完成50%]并經乙方驗收合格后[X]個工作日內，乙方向甲方支付報酬的[X]%，即人民幣[進度款金額]元（大寫：[大寫進度款金額]）。3.項目全部完成并通過乙方最終驗收后[X]個工作日內，乙方向甲方支付剩余報酬，即人民幣[尾款金額]元（大寫：[大寫尾款金額]）。甲方應在每次收款前向乙方提供合法有效的發票，否則乙方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、項目進度及驗收（一）項目進度1.甲方應根據項目要求制定詳細的項目進度計劃，并提交給乙方審核。經乙方審核同意后，雙方按照該進度計劃推進項目實施。2.如因甲方原因導致項目進度延誤，甲方應及時采取措施追趕進度，并承擔因延誤給乙方造成的損失。如因乙方原因導致項目進度延誤，乙方應承擔相應責任，并賠償甲方因此遭受的損失。3.在項目實施過程中，如遇不可抗力或其他不可預見、不可避免的因素導致項目進度受到影響，雙方應及時協商解決方案，并根據實際情況調整項目進度計劃。（二）項目驗收1.項目完成后，甲方應提前通知乙方進行驗收。乙方應在接到通知后的[X]個工作日內組織相關人員對項目進行驗收。2.驗收標準以本合同約定的項目內容及要求為準。如項目驗收合格，雙方應簽署驗收報告；如項目驗收不合格，甲方應按照乙方的要求進行整改，直至項目通過驗收。整改所產生的費用由甲方自行承擔，且整改期限不計入項目總工期。3.乙方在驗收過程中發現問題提出整改意見后，甲方應在[X]個工作日內提交整改方案，并在整改期限內完成整改。整改完成后，甲方應再次通知乙方進行驗收，直至項目通過驗收。五、知識產權歸屬1.甲方為完成本項目所開發的技術成果、知識產權等歸甲方所有，但乙方在本項目范圍內有權使用。未經甲方書面同意，乙方不得將甲方的技術成果、知識產權用于本項目以外的其他目的。2.乙方提供給甲方的與項目相關的資料和信息，其知識產權歸乙方所有。甲方應妥善保管，不得擅自復制、傳播或用于其他用途。六、保密條款1.雙方應對在合作過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、項目信息等予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本合同生效之日起[X]年。七、違約責任1.若甲方未按照合同約定的時間、質量和要求完成項目承攬工作，每逾期一天，應按照合同報酬的[X]%向乙方支付違約金；逾期超過[X]天的，乙方有權解除合同，并要求甲方返還已支付的款項，同時甲方應按照合同報酬的[X]%向乙方支付違約金。如甲方的違約行為給乙方造成損失的，甲方還應承擔賠償責任。2.若乙方未按照合同約定向甲方支付報酬，每逾期一天，應按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金；逾期超過[X]天的，甲方有權暫停項目工作，并要求乙方支付已完成工作對應的報酬及違約金。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。3.如一方違反本合同的保密條款，應向對方支付違約金人民幣[具體金額]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給對方造成重大損失的，違約方應承擔相應的法律責任。4.任何一方違反本合同其他條款的約定，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。八、爭議解決1.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應繼續履行本合同其他無爭議的條款。九、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。如補充協議與本合同有沖突之處，以補充協議為準。甲方（蓋章）：_______