如何簽署承攬合同協議書

一、合同雙方信息1.承攬方：-姓名/名稱：______________________-法定代表人：____________________-地址：__________________________-聯系電話：______________________-統一社會信用代碼：________________2.定作方：-姓名/名稱：______________________-法定代表人：____________________-地址：__________________________-聯系電話：______________________-統一社會信用代碼：________________二、承攬項目內容1.項目名稱：____________________2.項目詳細描述：承攬方按照定作方要求，完成[具體工作內容及要求]，包括但不限于[列舉關鍵工作環節或交付成果的規格、標準等]。三、合同期限1.開始日期：______年____月____日2.完成日期：______年____月____日在合同執行過程中，若因不可抗力或其他合理原因需要調整工期，雙方應協商一致，并以書面形式確定新的工期安排。四、費用及支付方式1.費用總額：人民幣______元（大寫：______________________元整）。此費用為固定總價，包含完成本承攬項目所需的全部成本、費用、利潤、稅費等一切費用，除雙方另有書面約定外，不因任何因素調整。2.支付方式：-預付款：合同簽訂后[X]個工作日內，定作方支付費用總額的[X]%，即人民幣______元（大寫：______________________元整）作為預付款。-進度款：承攬方完成[具體工作進度節點]后，向定作方提交付款申請及相關證明文件，定作方審核無誤后[X]個工作日內支付費用總額的[X]%，即人民幣______元（大寫：______________________元整）。-驗收款：承攬項目經定作方驗收合格后[X]個工作日內，定作方支付費用總額的[X]%，即人民幣______元（大寫：______________________元整）。五、雙方權利與義務1.承攬方權利與義務-有權要求定作方按照合同約定支付費用。-按照定作方要求及相關標準、規范，以合理的技能、謹慎的態度完成承攬項目工作，保證工作質量符合合同約定及國家、行業相關標準。-自行安排工作時間、工作方式，但應確保在合同約定的期限內完成工作任務。-妥善保管定作方提供的材料、圖紙等資料，不得擅自泄露、使用或轉讓給第三方。-接受定作方對工作進度、質量等方面的監督和檢查，對定作方提出的合理意見和建議應及時采納并整改。2.定作方權利與義務-有權對承攬方的工作進行監督和檢查，提出合理的修改意見和要求。-按照合同約定的時間和方式向承攬方支付費用。-為承攬方提供完成工作所需的必要條件，包括但不限于提供相關圖紙、資料、場地等，并對所提供內容的真實性、準確性負責。六、質量驗收1.驗收標準：以合同約定的質量要求、技術標準以及國家、行業相關標準作為驗收依據。2.驗收程序：承攬方完成工作后，應提前[X]個工作日通知定作方進行驗收。定作方在接到通知后[X]個工作日內組織驗收。如驗收合格，雙方簽署驗收合格報告；如驗收不合格，承攬方應按照定作方要求在規定時間內進行整改，直至驗收合格，整改費用由承攬方自行承擔。七、保密條款雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。保密期限為本合同生效之日起[X]年。八、違約責任1.承攬方違約責任-若承攬方未按照合同約定的期限完成工作任務，每逾期一天，應按照合同費用總額的[X]%向定作方支付違約金；逾期超過[X]天的，定作方有權解除合同，并要求承攬方返還已支付的款項，同時承攬方應按照合同費用總額的[X]%向定作方支付違約金。-若承攬方完成的工作質量不符合合同約定，定作方有權要求承攬方免費返工直至符合要求；如經[X]次返工仍不符合要求，定作方有權解除合同，承攬方應返還已支付的款項，并按照合同費用總額的[X]%向定作方支付違約金。-承攬方違反保密條款約定的，應向定作方支付合同費用總額的[X]%作為違約金，并賠償定作方因此遭受的全部損失。2.定作方違約責任-若定作方未按照合同約定的時間支付費用，每逾期一天，應按照未付款項的[X]%向承攬方支付違約金。-定作方違反保密條款約定的，應向承攬方支付合同費用總額的[X]%作為違約金，并賠償承攬方因此遭受的全部損失。九、爭議解決如雙方在本合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。承攬方（蓋章）：________________