工程款扣除協議書?甲方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲乙雙方就[具體工程項目名稱]已簽訂施工合同，現因[具體原因]，雙方經友好協商，就工程款扣除事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.工程項目概況本協議所涉及的工程項目為[具體工程項目名稱]，該項目位于[項目地點]，工程內容包括但不限于[詳細列舉工程包含的具體工作內容，如建筑工程、安裝工程、裝修工程等]。該工程項目已按照施工合同約定的部分內容進行施工，截至本協議簽訂之日，已完成的工程量為[已完成工程量的具體描述，如完成了基礎工程、主體結構的部分樓層等]。2.工程款支付情況根據雙方簽訂的施工合同，甲方應向乙方支付工程款共計人民幣[合同約定的工程款總額]元。截至本協議簽訂之日，甲方已向乙方支付工程款人民幣[已支付的工程款金額]元。乙方已向甲方提供了相應的發票，發票金額與已支付工程款金額一致，發票號碼為[具體發票號碼]。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權按照本協議約定扣除相應工程款。對乙方完成的工程質量、進度等情況進行監督檢查，如發現乙方存在違約行為或工程質量問題，有權要求乙方限期整改或采取其他補救措施。2.義務按照本協議約定的扣除方式和金額，及時、準確地扣除工程款。在扣除工程款后，應向乙方出具書面的扣款通知，明確扣款金額、扣款原因等內容。如乙方對扣款事宜有異議并提出合理的解釋或證據，甲方應在收到乙方反饋后的[X]個工作日內進行核實，并給予乙方書面答復。（二）乙方權利義務1.權利有權對甲方的扣款行為進行核實，如認為甲方的扣款不合理，有權要求甲方提供相關依據并進行解釋。對甲方提出的工程質量問題或其他整改要求，有權提出異議并進行申辯，但應積極配合甲方進行整改，確保工程質量符合合同要求。2.義務按照施工合同約定和相關法律法規的要求，全面履行施工義務，確保工程質量合格、進度符合要求。接受甲方對工程質量、進度等情況的監督檢查，對甲方提出的問題及時進行整改。按照本協議約定，承擔因自身原因導致的工程款扣除責任。三、工程款扣除事項（一）扣除原因及金額1.質量問題扣款經甲方及相關質量檢測機構檢查發現，乙方施工的[具體工程部位]存在[質量問題的詳細描述，如墻面出現裂縫、地面平整度不符合要求等]質量問題，根據施工合同約定及相關質量標準，乙方應承擔修復費用。經核算，修復費用共計人民幣[質量問題修復費用金額]元，甲方有權從應付工程款中扣除該款項。2.工期延誤扣款由于乙方原因，導致本工程項目未能按照施工合同約定的工期按時竣工，延誤天數為[延誤天數]天。根據施工合同約定的工期延誤違約責任，乙方應按照每天人民幣[工期延誤違約金金額]元的標準向甲方支付違約金，共計人民幣[工期延誤違約金金額]元，甲方有權從應付工程款中扣除該款項。3.其他違約扣款乙方在施工過程中，還存在[其他違約行為的詳細描述，如未按照施工規范操作、擅自變更施工方案等]違約行為，給甲方造成了一定的損失。經雙方協商一致，乙方應向甲方支付違約金人民幣[其他違約行為違約金金額]元，甲方有權從應付工程款中扣除該款項。（二）扣除方式及時間1.扣除方式甲方將按照上述各項扣除原因對應的金額，一次性從應付乙方的工程款中扣除，扣除后的工程款余額為人民幣[扣除后工程款余額金額]元。2.扣除時間本協議簽訂后的[X]個工作日內，甲方將完成工程款的扣除操作，并向乙方出具書面的扣款通知。四、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協議約定的扣除方式和時間進行工程款扣除，每逾期一天，應按照未扣除金額的[X%]向乙方支付違約金。如因甲方逾期扣除工程款給乙方造成損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任若乙方對甲方的扣款行為有異議，但未按照本協議約定的程序提出合理的解釋或證據，或在甲方核實后仍不認可扣款結果且拒絕履行相關義務的，乙方應按照本協議約定扣除金額的[X%]向甲方支付違約金。如因乙方違約行為給甲方造成其他損失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方未按照本協議約定承擔因自身原因導致的工程款扣除責任，甲方有權通過法律途徑追究乙方的責任，由此產生的一切費用（包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等）均由乙方承擔。五、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議有沖突之處，以補充協議為準。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：________________簽訂日期：______年____月____日乙方（蓋章）：_____________________