塑料制造品加工協議范本

承攬方:

委托方:

協議雙方為明確各自權利和義務,經友好協商,根據《中國經濟協議法》及其相關要求,特簽訂本協議。

一、承攬標準

品名材料

規格金額備注

見附件

累計:具體金額于實際出貨為準

二、質量要求及技術標準:以用戶提供稿件確定件為準!按國家標準實施。

三、版費負擔責任及起訂量:

全部包裝由運城制版企業大版制作,版費由委托方預付萬元,每單款包裝累計達成貨值15萬元,承攬方全額退還版費。改版費用由委托方負擔。起訂量見附件。

四、貨款結算方法立刻間:

每個月月底對賬,承攬方提供17%增值稅發票,委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面尤其指定外,貨款以匯至本協議所列承攬方開戶銀行為準。

五、驗收標準和方法:按相關國家標準或雙方書面約定驗收標準和方法。

六、運輸方法及交貨時間:承攬方負責送貨到委托方,運費承攬方負責。新版交貨時間:稿件用戶確定后20天交貨,返單交貨時間為協議簽定后15天交貨。

七、加工承攬地:承攬方所在地。

八、協議生效后,承攬方需向委托方交納質保金2萬元,質保金在結款時扣除。

九、協議生效后,委托方中途提出變更承攬標,如未給承攬方造成損失之前,委托方能夠要求更改訂單,承攬方以更改后訂單交貨,如承攬方已施工,全部稿費,版費,材料費及工時費均由委托方負擔,委托方不得拒付相關費用。

十、交貨期約定:交貨期在產品工藝技術要求基礎上雙方協商確定,時間從委托方定稿并下訂單開始計算,因為定稿或訂單延誤,則交貨期順延。

十一、驗收時間:自承攬方交付產品之日起,委托方應按協議約定對產品數量和質量進行檢驗,若產品數量或質量不符合協議約定,委托方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議,并不得動用產品,不然視為產品數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發覺質量缺點,使用期內發生問題,除委托方使用或保管不妥等原所以造成質量問題以外,由承攬方負責退換,如有其它問題雙方協商處理。

十二、知識產權:委托方定作產品如包含到注冊商標或外觀設計專利,著作權等知識產權,委托方應向承攬方提供全部權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書,營業執照復印件,條碼證,QS證等。委托方對提供全部材料真實性,正當性負責,如委托方未提供或提供資料不實而引發侵權等糾紛,由委托方負擔一切經濟和法律責任

十三、承攬方需提供給委托方營業執照復印件,QS證,印刷執照復印件,第三方檢測匯報。

十四、除外責任:因不可抗力,停電,主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付,不應視為承攬方違約,但承攬方應在上述事故發生后12小時內書面通知委托方,而且承攬方仍有義務采取一切必需方法立刻交貨。若不可抗拒力連續一周以上,委托方方有權取消本協議。

十五、違約責任:

1.承攬方未按協議要求質量交付定作物,委托方同意利用,應該按質論價;不一樣意利用,應該負責調換,并負擔逾期交付責任;經過調換后,仍不符合協議要求,委托方有權拒收,由此造成損失由承攬方賠償。

2.交付定作物或完成工作數量少于協議要求,委托方仍然需要,應該照數補齊,所以造成逾期交付按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要,有權解除協議,所以造成損失由承攬方賠償。

3.因包裝問題造成定作物毀損,滅失,由承攬方賠償損失。

4.逾期交貨,每延誤一天承攬方負擔本協議總金額%違約金;未經委托方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5.不能交付定作物或不能完成工作,應該償付本協議總金額20%違約金。

如因承攬方工作進度達或產品品質不到協議約定,使委托方錯過了產品上市最好時機,從而使委托方遭受損失,則承攬方除退還全部前期買方所支付貨款外,視實際情況另外負擔委托方直接及間接經濟損失。

十六、本協議簽訂后委托方以訂單追加并為承攬方確定定作業務,雙方均收受本協議約束。

十七、未盡事宜,

,均按《中國協議法》相關條例要求實施。

十八、協議推行過程中發生任何糾紛雙方協商處理,協商不成交由委托方所在地有管轄權法院訴訟處理。

十九、本協議一式二份,雙方各執一份,協議雙方蓋章之日起生效,但