承攬加工合同書（標準版）6篇篇1甲方（定作人）：XXX，地址：XXX，電話：XXX，聯系人：XXX。乙方（承攬人）：XXX，地址：XXX，電話：XXX，聯系人：XXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方承攬加工事項，經友好協商，達成如下協議：一、承攬加工事項1.甲方委托乙方承攬加工以下事項：XXX。2.承攬加工的具體要求：XXX。二、加工期限1.乙方應在合同生效之日起XX個工作日內完成承攬加工事項。如遇特殊情況，乙方應及時向甲方說明原因，并相應調整加工期限。2.甲方應給予乙方足夠的加工時間，不得無故催促乙方提前完成承攬加工任務。三、報酬及支付方式1.甲方應向乙方支付承攬加工報酬，具體金額為人民幣XX元。該報酬已包含乙方的全部成本及利潤。2.甲方應在合同生效之日起XX個工作日內向乙方支付承攬加工報酬。乙方在收到報酬后，應出具相應的發票和收據。3.若甲方需要乙方提供其他增值服務（如安裝調試等），則相應費用由雙方另行協商確定。四、質量保證1.乙方應保證承攬加工的產品質量符合甲方的要求。如產品質量存在問題，乙方應負責無償返工或重新制作，直至產品質量符合要求為止。2.甲方有權對承攬加工的產品進行質量檢測，如產品質量不符合要求，甲方有權拒絕接受或要求乙方無償返工。五、違約責任1.甲方違反合同約定，未按時向乙方支付承攬加工報酬的，乙方有權要求甲方支付逾期付款利息。同時，乙方有權停止承攬加工任務，直至甲方支付完畢報酬為止。2.乙方違反合同約定，未按時完成承攬加工任務的，應承擔違約責任。甲方有權要求乙方支付違約金或賠償因此造成的損失。3.雙方因違約而引發的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、不可抗力因素1.雙方因不可抗力因素（如自然災害、政策調整等）導致合同無法履行的，應及時通知對方并說明原因。雙方應友好協商，共同應對不可抗力因素帶來的挑戰。2.在不可抗力因素影響下，雙方可協商調整合同內容或終止合同關系。但調整或終止合同應提前通知對方，并確保不影響雙方合法權益的前提下進行。七、爭議解決方式1.雙方因合同內容發生爭議時，應首先嘗試友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應積極配合法院調查取證工作，確保案件的順利進行。2.法院判決結果對雙方具有法律約束力，雙方應認真履行法院判決結果所確定的義務。如有違反法院判決結果的行為發生，違約方應承擔相應的法律責任。八、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行合同約定內容，確保合同的順利實施。2.在合同有效期內，雙方不得隨意變更或終止合同內容。如需變更或終止合同，應提前通知對方并協商一致后進行處理。如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行的除外。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。合同未盡事宜可由雙方另行協商補充約定。補充約定與本合同具有同等法律效力。4.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為XX年。合同期滿前XX個月內，雙方可協商續簽或終止合同關系。如雙方未就續簽或終止合同關系達成一致意見，則本合同自動終止。但終止合同并不免除雙方在合同終止前應承擔的責任和義務。篇2甲方（定作人）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。乙方（承攬人）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行承攬加工事宜，達成如下協議：一、委托事項甲方委托乙方進行承攬加工，具體事項如下：1.加工物品：XXXX。2.加工數量：XXXX。3.加工要求：XXXX。4.交付日期：XXXX。二、報酬及支付方式1.報酬：甲方應支付乙方承攬加工報酬，具體金額為XXXX元。2.支付方式：甲方應將報酬通過銀行轉賬的方式支付給乙方，具體賬戶信息為：XXXX。3.支付時間：甲方應在合同簽訂之日起XX日內支付全部報酬。三、材料提供及損耗1.材料提供：甲方應提供全部加工材料，具體規格型號為：XXXX。2.損耗：乙方在加工過程中應合理使用材料，避免過度損耗。如因乙方原因導致材料損耗超過正常范圍的，乙方應承擔相應的賠償責任。四、驗收標準及方法1.驗收標準：乙方加工完成的物品應符合甲方要求的質量標準。具體標準為：XXXX。2.驗收方法：甲方應按照驗收標準對乙方加工完成的物品進行驗收，并出具驗收報告。如發現質量問題，甲方應及時通知乙方并進行協商處理。五、違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按照合同約定支付報酬或提供不合格的材料，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。2.乙方違約責任：如乙方未按照合同約定完成承攬加工任務或加工質量不符合合同約定，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。六、爭議解決1.協商解決：甲乙雙方在履行本合同過程中如發生爭議，應首先通過友好協商的方式解決。2.仲裁解決：如協商無果，任何一方均可向XX市仲裁委員會申請仲裁。仲裁裁決具有最終效力，雙方應嚴格遵守。七、其他事項1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同修改：本合同的任何修改和補充均應以書面形式進行，并經雙方簽字確認。修改和補充內容與本合同具有同等法律效力。3.合同終止：在合同履行過程中，如一方嚴重違約，另一方有權單方終止本合同。但終止合同并不影響違約方的違約責任承擔。4.不可抗力：因不可抗力因素（如自然災害、政府行為等）導致合同不能履行的，雙方均不承擔違約責任。但雙方應積極協商解決如何繼續履行本合同或如何解除本合同的問題。5.管轄法院：本合同的管轄法院為XX市人民法院。任何一方在履行本合同過程中如發生爭議并協商無果的，均可向該法院提起訴訟。6.權利保留：本合同所賦予甲乙雙方的權利和義務并不排除法律、法規規定的其他權利和義務。如本合同與法律、法規規定相沖突的，應以法律、法規規定為準。同時，任何一方在法律、法規規定范圍內可享有的權利和特權均不受本合同的限制或影響。7.保密條款：本合同涉及的所有商業秘密和技術秘密均屬甲乙雙方所有，未經雙方書面同意，任何一方不得向第三方泄露或利用這些秘密資料謀取不正當利益。如有違反此條款規定的，違約方應承擔相應的法律責任。8.附則：本合同未盡事宜可由甲乙雙方另行協商并簽訂補充協議加以完善和補充完善后的補充協議與本合同具有同等法律效力。篇3甲方（定作方）：____________________地址：______________________________聯系方式：__________________________乙方（承攬方）：____________________地址：______________________________聯系方式：__________________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，為保證雙方權益，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方承攬加工事宜達成如下協議：一、承攬加工物品1.物品名稱：____________________2.物品規格：____________________3.物品數量：____________________4.物品質量：按照甲方提供的技術要求和國家標準進行生產。二、加工承攬要求1.乙方應按照甲方提供的技術要求和圖紙進行加工制作，保證制作物品的質量。2.乙方應確保在約定的時間內完成加工任務，并按照約定的地點交付物品。3.乙方應妥善保管甲方提供的原材料、圖紙等技術資料，不得擅自更改或外泄。三、加工承攬費用及支付方式1.加工承攬費用總額為：________人民幣。2.支付方式：____________________（如：現金、銀行轉賬等）。3.支付時間：____________________。4.乙方在收到款項后應提供合法的發票或收據。四、質量保證與驗收1.乙方應保證加工物品的質量符合甲方的技術要求和國家相關標準。2.甲方應在收到物品后進行驗收，如有質量問題應在約定時間內提出異議。3.如因乙方原因導致物品質量不符合要求，乙方應承擔全部責任。五、違約責任1.若甲方未按約定時間支付加工費用，應支付逾期違約金。2.若乙方未按約定時間交付物品，應支付逾期交付違約金。3.若因乙方原因導致物品質量不符合要求，乙方應承擔全部責任，并承擔因此產生的損失。六、爭議解決1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.若雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充。甲方（定作方）：____________________（蓋章）法定代表人（或授權代表）：__________（簽字）日期：______________________________篇4甲方（定作方）：__________公司名稱：__________注冊地址：__________法定代表人：__________乙方（承攬方）：__________公司名稱：__________注冊地址：__________法定代表人：__________鑒于甲方需要定制特定產品或服務，乙方具備相應的加工技術和能力，雙方根據平等、自愿、公平的原則，經友好協商，達成以下承攬加工合同：一、合同背景及目的本合同旨在明確甲、乙雙方在承攬加工過程中的權利與義務，確保雙方共同遵守并執行。二、承攬事項1.承攬產品名稱、規格、數量等詳細清單附于本合同附件中。2.乙方應按照甲方的要求，使用合適的工藝、技術和材料，完成承攬產品的加工制作。三、加工費用及支付方式1.加工費用明細及總價款見附件。2.甲方應按以下方式支付款項：簽訂合同后預付____%作為啟動資金，產品交付驗收合格后支付剩余款項。3.乙方應在收到款項后，提供相應的正規發票。四、交貨期限及地點1.乙方應在合同簽署后的____天內完成產品加工，并交付給甲方。2.交貨地點為甲方的指定地點，具體地址詳見附件。五、質量標準及驗收方式1.乙方應按照國家標準、行業標準或雙方約定的質量標準進行加工。2.甲方在收到產品后有權進行驗收，驗收標準、方法及程序詳見附件。3.如產品不符合質量標準，甲方有權要求乙方重新制作或退換。六、保密條款1.雙方應對在合同履行過程中獲知的對方商業秘密、技術秘密等保密信息予以保密。2.未經對方書面同意，任何一方不得向第三方泄露保密信息。七、違約責任1.若一方違反本合同的任何條款，均應承擔違約責任。2.違約方需向對方支付違約金，并賠償因違約造成的損失。八、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同的修改、補充應以書面形式進行，作為本合同的組成部分。3.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。4.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。5.本合同的附件與正文具有同等法律效力。九、簽署甲方（定作方）：__________（蓋章）法定代表人：__________（簽字）日期：____年__月__日乙方（承攬方）：__________（蓋章）法定代表人：__________（簽字）日期：____年__月__日附件：承攬產品清單、加工費用明細、驗收標準與程序等。（以下無正文））。聲明：本合同為電子打印版本，與手寫簽字蓋章版本具有同等法律效力。本合同內容真實有效，雙方充分理解并自愿遵守其條款。如有任何疑問，雙方應及時溝通并協商解決。本合同格式美觀清晰，符合相關法律法規的要求。甲方（定作方）已充分閱讀并理解本合同的所有條款和條件，自愿簽署本合同，愿意遵守其約定并承擔相應的法律責任。乙方（承攬方）已充分閱讀并理解本合同的所有條款和條件，具備履行合同的能力，自愿簽署本合同并保證按照約定完成承攬事項。雙方共同確認本合同的法律效力并承諾遵守執行。簽署人：（定作方）（蓋章）（承攬方）（蓋章）日期：日期：【請在此處添加您公司的相關信息及合同條款細節】如未做具體約定，可以根據具體情況選擇相應的空格進行填充和填寫具體的細節信息。【請確保合同格式的美觀性和清晰度】最后需要注意合同的完整性和合法性。在簽訂合同之前務必認真閱讀合同條款并充分了解其內容以確保雙方的權益得到保障并遵守相關法律法規的規定。篇5甲方（定作方）：____________________地址：____________________聯系方式：____________________法定代表人（或授權代表）：____________________乙方（承攬方）：____________________地址：____________________聯系方式：____________________法定代表人（或授權代表）：____________________鑒于甲方需要乙方進行特定的承攬加工業務，雙方在平等、自愿、公平的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定，經友好協商一致，達成如下合同協議：一、合同背景及目的雙方本著互惠互利、共同發展的原則，經過友好協商，甲方同意委托乙方進行承攬加工業務，乙方同意接受甲方的委托并嚴格履行合同義務。本合同旨在明確雙方的權利和義務，確保承攬加工工作的順利進行。二、承攬加工事項1.承攬加工物品名稱、規格型號、數量及質量要求等詳見附件《承攬加工清單》。2.乙方應按照甲方的要求，在約定的時間內完成承攬加工任務，并保證產品質量符合相關標準和甲方的要求。三、合同金額及支付方式1.本合同總金額為人民幣________元（大寫：____________________元整）。2.甲方應在合同簽訂后______日內向乙方支付合同總金額的______%作為預付款。3.乙方完成承攬加工任務并經甲方驗收合格后，甲方應支付剩余款項。4.支付方式：____________________（如：現金、銀行轉賬等）。四、交貨期限與方式1.乙方應在合同生效后______日內完成承攬加工任務，并交付甲方。2.交貨方式：____________________（如：乙方送貨上門、甲方自行提貨等）。3.交貨地點：____________________。五、質量保證與驗收標準1.乙方應保證承攬加工產品的質量符合相關標準和甲方的要求。2.甲方應在收到貨物后______日內進行驗收，并簽署驗收報告。3.如因產品質量問題導致甲方損失，乙方應承擔相應的賠償責任。六、違約責任1.若甲方未按合同約定支付款項，乙方有權順延交貨期限。2.若乙方未按合同約定完成承攬加工任務，應按照合同總金額的______%向甲方支付違約金。3.若因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方應及時溝通協商解決。七、保密條款1.雙方應對本合同內容及相關商業信息予以保密，未經對方許可，不得向第三方泄露。2.雙方應采取有效的保密措施，防止信息泄露。八、爭議解決如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同一式______份，甲乙雙方各執______份，具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期為______年。3.未盡事宜，可由雙方另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。十、簽署篇6合同編號：XXXXXX甲方：XXXXXX乙方：XXXXXX根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方承攬加工事項，經友好協商，達成如下協議：一、承攬加工事項1.甲方委托乙方承攬加工以下事項：XXXXXX。2.承攬加工的具體要求：XXXXXX。二、合同價款及支付方式1.本合同價款為人民幣XXXXXX元整（大寫：XXXXXX）。2.甲方應在合同簽訂后，向乙方支付合同價款的XX%作為預付款，即人民幣XXXXXX元整（大寫：XXXXXX）。剩余款項在驗收合格后一次性支付。3.乙方在收到預付款后，應按規定向甲方開