2025水利工程疏浚勞務分包合同本合同由以下雙方于年月日在（填寫地點）簽訂：甲方（發包方）：名稱：地址：法定代表人：聯絡方式：乙方（分包方）：名稱：地址：法定代表人：聯絡方式：鑒于甲方承攬了（填寫工程名稱）水利工程疏浚工程，并決定將部分勞務工作分包給乙方，乙方具備相應的勞務分包資質，并愿意接受甲方的分包；根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就勞務分包事宜達成如下協議：第一條總則1.1本合同是甲乙雙方為完成（填寫工程名稱）水利工程疏浚工程所訂立的勞務分包合同。1.2乙方在本合同項下提供的勞務工作是其獨立承擔的工作，甲方僅負責提供必要協助，乙方不得以任何形式轉包或再分包本合同項下的任何工作內容。1.3本合同的簽訂不得違反國家法律法規及行業規范，雙方應共同遵守相關規定。第二條分包內容與范圍2.1工程名稱：（填寫工程名稱）水利工程疏浚工程。2.2工程地點：（填寫地點）。2.3工程規模：（填寫規模，如長度、深度、疏浚量等）。2.4分包范圍：（1）（具體描述分包內容，如疏浚土方、河道清理、淤泥處理等）；（2）（具體描述技術要求，如施工工藝、質量標準等）；（3）（具體描述工作區域，如起始點、終止點等）。2.5乙方負責提供以下勞務人員及設備：（1）（具體描述人員數量及資質要求）；（2）（具體描述設備類型及規格）。第三條工期與工期延誤3.1合同工期：本工程的開工日期為年月日，竣工日期為年月日，總工期為（填寫天數）日歷天。3.2乙方應嚴格按照甲方的工期安排完成分包工作，不得無故拖延工期。3.3如遇以下情況，工期可相應順延：（1）不可抗力因素，如自然災害、戰爭等；（2）甲方提供的施工條件未能按時到位；（3）政府行為或政策調整導致的停工。3.4因乙方原因導致工期延誤，甲方有權要求乙方承擔違約責任，并賠償造成的損失。第四條質量標準與驗收4.1工程質量要求：（1）符合《中華人民共和國水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》（SL176-2007）等相關規范；（2）達到（具體描述質量標準，如無淤積、排水暢通等）。4.2驗收程序：（1）乙方完成分包工作后，應向甲方提交書面通知，甲方應在接到通知后日內組織驗收；（2）驗收合格后，雙方簽署《分包工程驗收單》；（3）如驗收不合格，乙方應按甲方要求進行整改，并承擔整改費用。4.3質量保修：（1）乙方應對分包工程質量承擔保修責任，保修期限為年，自工程竣工驗收之日起計算；（2）在保修期內，如出現質量問題，乙方應無償進行修復。第五條安全管理5.1乙方在施工期間應嚴格遵守國家及地方的安全生產法律法規，并制定切實可行的安全施工方案。5.2乙方應為其勞務人員購買工傷保險，并承擔施工現場的安全管理責任。5.3乙方應定期對施工現場進行安全檢查，并及時整改發現的安全隱患。5.4如發生安全事故，乙方應立即通知甲方，并協助甲方進行事故調查及處理工作。5.5由于乙方違反安全管理規定導致的安全事故，乙方應承擔全部責任，并賠償由此造成的損失。第六條費用與支付6.1合同價款：（1）本合同總金額為人民幣元（大寫：）；（2）合同價款包括但不限于勞務費用、材料費用、機械設備費用等，具體詳見附件《分包工程費用明細表》。6.2支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價款的%作為預付款；（2）工程進度達到%時，甲方支付合同總價款的%；（3）工程驗收合格后，甲方支付剩余的%。6.3付款時間：（1）每次付款前，乙方應向甲方提交合法有效的發票及相關驗收文件；（2）甲方在收到發票及驗收文件后日內完成付款。6.4變更與簽證：（1）施工過程中如發生設計變更或工程量增減，雙方應協商確認變更內容，并簽署書面簽證；（2）變更部分的價款計算方式由雙方另行約定。第七條變更與索賠7.1合同變更：（1）任何一方如需變更合同條款，應提前日以書面形式通知對方，并征得對方書面同意；（2）因變更造成的經濟損失，由雙方協商解決。7.2索賠：（1）如因甲方原因導致乙方遭受損失，乙方可向甲方提出索賠；（2）索賠金額應于事件發生后日內以書面形式提出，甲方應在收到索賠文件后日內予以答復。第八條雙方的責任與義務8.1甲方的責任與義務：（1）按時提供施工圖紙、技術資料及施工條件；（2）負責施工現場的總體協調與管理；（3）按合同約定支付分包工程款；（4）協助乙方辦理與分包工程相關的手續。8.2乙方的責任與義務：（1）嚴格按照合同約定完成分包工作；（2）服從甲方的管理與調度；（3）保證施工質量及工期要求；（4）按時向甲方提交施工記錄、驗收申請及相關資料。第九條違約責任9.1任何一方未履行或未完全履行本合同項下的義務，均構成違約，違約方應賠償守約方遭受的全部損失。9.2因乙方原因導致工期延誤或質量不達標，甲方有權扣除相應工程款，并要求乙方支付合同總價款的%作為違約金。9.3乙方未能按時提交施工記錄或驗收申請，導致工程驗收延誤的，每延誤一日，乙方應支付甲方違約金人民幣元。第十條爭議解決10.1本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。10.2訴訟過程中，雙方應繼續履行本合同，除非法院另有判決。第十一條其他條款11.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。11.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（