二次結構及裝修分包合同10篇篇1甲方（發包方）：XXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，為明確雙方在二次結構及裝修工程中的權利和義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱：XXXX二次結構及裝修工程2.工程地點：XXXXXXX3.承包范圍：（1）二次結構部分：包括但不限于砌體、圈梁、過梁、止水坎等；（2）裝修部分：包括但不限于內外墻粉刷、地面鋪裝、吊頂、燈具安裝等。4.承包方式：包工包料，乙方負責所有材料的采購和施工。二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、質量標準1.本工程采用的標準和規范為：XXXXXXX。2.乙方應確保所有施工項目符合甲方要求和相關標準，確保工程質量合格。四、合同價款及支付方式1.合同總價款為：人民幣XXXX元（大寫：XXXX元整）。2.支付方式：（1）預付款：合同簽訂后，甲方支付合同總價款的XX%作為預付款。（2）中期款：乙方完成合同約定工程量的一半后，甲方支付合同總價款的XX%。（3）尾款：工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價款的XX%。五、雙方權利和義務1.甲方權利和義務：（1）提供施工圖紙和技術要求；（2）協調現場施工，確保施工順利進行；（3）按時支付合同款項。2.乙方權利和義務：（1）按照施工圖紙和技術要求進行施工；（2）確保施工質量符合標準；（3）按時完成施工任務；（4）負責所有施工材料和設備的采購和運輸。六、違約責任1.甲方違約責任：未按時支付合同款項，乙方有權停工，并要求甲方支付逾期利息。2.乙方違約責任：未按時完成施工任務或施工質量不符合標準，乙方應承擔相應的賠償責任。具體賠償金額根據甲方實際損失確定。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議部分外，其他合同義務雙方應繼續履行。八、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。4.本合同解釋權歸甲方所有。甲方（發包方）：XXXXXX公司法定代表人：XXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司法定代表人：XXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日篇2合同編號：XXXX-ZB-XXXX甲方（發包方）：XXXX公司地址：XXXX市XXXX區XXXX路XXXX號法定代表人：XXXX聯系電話：XXXX-XXXX-XXXX乙方（承包方）：XXXX建筑公司地址：XXXX市XXXX區XXXX路XXXX號法定代表人：XXXX聯系電話：XXXX-XXXX-XXXX根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就乙方承包甲方二次結構及裝修工程事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX二次結構及裝修工程2.工程地點：XXXX市XXXX區XXXX路XXXX號3.承包范圍：二次結構施工、室內外裝修工程4.承包方式：包工包料5.合同工期：自本合同簽訂之日起至XXXX年XX月XX日二、雙方權利義務1.甲方權利義務（1）甲方應向乙方提供施工所需的水、電等基礎設施，并保證施工期間的有效供應。（2）甲方應按照合同約定支付乙方工程款。（3）甲方應協調其他專業隊伍，確保乙方施工順利進行。2.乙方權利義務（1）乙方應按照合同約定完成二次結構及裝修工程。（2）乙方應保證施工質量，確保工程符合設計要求及國家標準。（3）乙方應按時完成施工任務，不得無故拖延工期。三、付款方式及結算1.本合同簽訂后，甲方應支付乙方預付款，預付款金額為合同總金額的XX%。2.乙方完成二次結構施工后，甲方應支付乙方進度款，進度款金額為合同總金額的XX%。3.乙方完成裝修工程后，甲方應支付乙方剩余款項，并按照雙方約定的結算方式進行結算。4.甲方如未按照合同約定支付款項，應承擔相應的違約責任。四、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付款項，乙方有權要求甲方支付逾期付款違約金，違約金按每日萬分之五計算。2.乙方如未按照合同約定完成施工任務，應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。3.雙方應嚴格遵守本合同的約定，如一方違約，另一方有權要求違約方承擔相應的法律責任。五、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中如發生爭議，應首先通過友好協商的方式解決。2.如果協商無果，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，除涉及爭議部分外，其他合同義務雙方仍應繼續履行。六、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同中的所有附件均為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。4.雙方在簽訂和履行本合同時，應嚴格遵守國家的法律法規，不得損害社會公共利益和他人的合法權益。5.本合同內容如與法律法規相抵觸，應以相關法律法規為準。篇3甲方（發包方）：XXX乙方（承包方）：XXX根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，為明確雙方在二次結構及裝修工程中的權利和義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱：XXX二次結構及裝修工程2.工程地點：XXX3.承包范圍：二次結構施工及裝修工程，具體內容包括但不限于：墻體砌筑、粉刷，地面鋪裝，墻面涂料，吊頂安裝，燈具、潔具安裝等。4.承包方式：包工包料，乙方負責所有材料的采購和施工。二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、雙方權利和義務1.甲方權利和義務（1）甲方指定專人負責日常協調工作，確保乙方施工順利進行。（2）甲方負責提供施工所需的水電等資源，并承擔相關費用。（3）甲方按照合同約定支付工程款。2.乙方權利和義務（1）乙方指定專人負責日常施工管理，確保施工質量。（2）乙方負責采購所有施工材料，并確保材料質量符合合同要求。（3）乙方負責施工過程中的安全管理工作，確保施工安全。（4）乙方按照合同約定完成施工任務，并保證施工質量。四、工程價款及支付方式1.工程價款：本合同工程款為人民幣XX元（大寫：XX）。2.支付方式：甲方按照以下節點向乙方支付工程款。（1）合同簽訂后，甲方支付乙方預付款XX元（大寫：XX）。（2）乙方完成主體結構施工后，甲方支付乙方進度款XX元（大寫：XX）。（3）乙方完成全部施工任務并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方剩余工程款XX元（大寫：XX）。五、違約責任1.甲方違約責任（1）甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一天，甲方應向乙方支付逾期付款違約金，違約金按應付未付工程款的萬分之五計算。（2）甲方未能按照合同約定提供施工所需資源，導致乙方無法正常施工的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任（1）乙方未按合同約定完成施工任務，每逾期一天，乙方應向甲方支付逾期完工違約金，違約金按合同總價款的萬分之五計算。（2）乙方施工質量不符合合同要求，導致甲方經濟損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。六、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議部分外，其他合同義務雙方應繼續履行。七、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（發包方）：XXX簽字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXX簽字日期：XXXX年XX月XX日篇4發包方（以下簡稱甲方）：[公司名稱]承包方（以下簡稱乙方）：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：二次結構及室內外裝修工程4.工程造價：[工程造價]第二條承包范圍及方式1.承包范圍：根據招標文件、施工設計圖及變更文件，乙方承包施工范圍包括：[具體承包范圍]2.承包方式：包工包料（材料設備供應及施工安裝）第三條工期及進度要求1.工期：合同簽訂后150日歷天完成。開工日期以甲方開工令為準。2.進度要求：乙方應確保施工進度滿足甲方要求，按時完成每個階段的施工任務。如有延誤，乙方應承擔相應的違約責任。第四條工程質量及驗收標準1.工程質量：乙方應確保施工質量符合相關標準和要求，不得出現質量問題。如因乙方施工原因造成工程質量問題，乙方應承擔相應的賠償責任。2.驗收標準：工程驗收按照《建筑裝飾工程施工及質量驗收規范》等相關標準進行。乙方應在工程完工后及時向甲方提交驗收申請。第五條材料設備供應及保管1.材料設備供應：乙方負責材料設備的采購和供應，確保材料設備符合設計和施工要求。甲方有權對材料設備進行檢驗和驗收。2.材料設備保管：乙方應妥善保管材料設備，防止丟失、損壞或變質。如因乙方保管不善造成材料設備損失，乙方應承擔相應的賠償責任。第六條安全生產及文明施工1.安全生產：乙方應嚴格遵守安全生產相關規定，確保施工過程中不發生安全事故。如因乙方違反安全生產規定造成事故，乙方應承擔相應的法律責任。2.文明施工：乙方應保證施工現場的整潔、有序，防止對周圍環境造成污染。如因乙方施工原因造成環境污染，乙方應承擔相應的賠償責任。第七條合同價款及支付方式1.合同價款：合同總價款為人民幣[合同價款]元整。該價款為包死價，不因市場價格波動而調整。具體價款根據招標文件及變更文件確定。2.支付方式：甲方在簽訂合同后支付合同總價的30%作為預付款；在工程完工并驗收合格后支付剩余款項。具體支付時間和金額按照合同約定執行。第八條違約責任及賠償標準1.違約責任：如因乙方原因造成工期延誤、質量問題或安全事故等違約行為，乙方應承擔相應的違約責任和賠償責任。具體賠償標準按照合同約定執行。2.賠償標準：根據違約行為的不同，賠償標準包括合同總價的百分比、實際損失的費用以及合理利潤的補償等。具體賠償標準在合同中詳細約定。第九條合同生效時間及變更條件1.合同生效時間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。具體生效時間在合同中明確約定。2.變更條件：如需對合同進行變更，需經雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議作為合同的補充部分，具有同等法律效力。具體變更條件在合同中詳細約定。第十條爭議解決方式及管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管轄法院管"}篇5甲方（發包方）：XXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXX公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，結合本工程實際情況，本著自愿、公平、互利的原則，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：XXXXXX二次結構及裝修工程1.2工程地點：XXXXXX1.3承包范圍：XXXXXX二次結構及裝修工程，具體內容詳見本合同附件一。1.4承包方式：包工包料。第二條合同工期2.1開工日期：XXXX年XX月XX日。2.2竣工日期：XXXX年XX月XX日。2.3合同工期：XX天。第三條質量標準3.1本工程采用的質量標準為現行《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（GB50210-2001）。3.2乙方應按照質量標準進行施工，確保工程質量符合要求。第四條合同價款及支付方式4.1合同價款：本合同總價為人民幣XXXX元（大寫：XXXX元整），具體內容詳見本合同附件二。4.2支付方式：（1）本合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的XX%作為預付款。（2）乙方按甲方要求完成相應工程量后，甲方支付乙方合同總價的XX%作為進度款。（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的XX%作為尾款。第五條雙方權利和義務5.1甲方的權利和義務：（1）甲方應確保施工場地具備施工條件，并在施工前做好現場交底工作。（2）甲方應按照合同約定支付乙方合同價款。（3）甲方應協調其他專業分包單位，確保施工順利進行。5.2乙方的權利和義務：（1）乙方應確保施工人員具備相應的施工技能和經驗，并按時參加現場交底工作。（2）乙方應按照合同約定完成承包范圍內的全部工程內容。（3）乙方應確保施工質量符合合同要求，并做好成品保護工作。（4）乙方應配合甲方協調其他專業分包單位，確保施工順利進行。第六條材料供應及設備管理6.1本工程所需材料由乙方自行采購，但需甲方確認樣品并封樣，以確保材料質量符合要求。6.2乙方應妥善保管和使用甲方提供的設備，確保設備的完好率和正常運轉。6.3因材料供應或設備管理不當造成的損失，由乙方承擔責任。第七條安全生產和文明施工7.1乙方應嚴格遵守安全生產相關法律法規，確保施工過程中的安全。7.2乙方應做好施工現場的文明施工管理，保持施工現場整潔有序。7.3因乙方原因造成安全事故或文明施工不達標，由乙方承擔全部責任。第八條竣工驗收與保修8.1工程竣工后，乙方應及時通知甲方進行驗收。8.2甲方應在收到驗收通知后XX天內組織驗收，驗收合格后辦理驗收手續。8.3本工程保修期為XX年，自竣工驗收合格之日起計算。保修期內，乙方應負責維修因施工質量原因造成的損壞，并承擔相關費用。保修期滿后，維修事宜可另行協商處理。8.4因甲方原因造成的損壞或不可抗力因素導致的損壞，乙方不承擔保修責任。8.5保修期間，乙方應做好維修記錄，并建立維修檔案，以便甲方檢查和核實維修情況。8.6保修期滿后，如需繼續維修服務，雙方可另行簽訂維修服務合同。維修服務費用的具體金額和支付方式應根據維修項目的實際情況協商確定。維修服務合同的簽訂應遵循相關法律法規的規定，并明確雙方的權利和義務。維修服務期間，乙方應繼續履行保修期內的保修責任和義務，確保維修質量符合要求。維修服務完成后，雙方應及時辦理結算手續并支付相應費用。維修服務費用的支付方式可采取銀行轉賬或支票等方式進行結算。具體結算方式和支付時間應在維修服務合同中明確約定。如需開具發票的，乙方應按照稅務機關的規定開具合法有效的發票并交給甲方作為結算憑證之一。如因乙方原因導致無法開具發票或者發票不符合稅務機關規定的情形下發生糾紛或者損失的后果由乙方承擔全部責任；如因甲方原因導致無法及時支付維修費用的情形下發生糾紛或者損失的后果由甲方承擔全部責任；如因不可抗力因素導致無法及時支付維修費用的情形下發生糾紛或者損失的篇6發包方：[公司名稱]承包方：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給承包方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程承包方式：包工包料4.工程范圍和內容：[工程范圍和內容]第二條雙方權利和義務發包方權利和義務1.負責辦理有關建設手續，協調各方面的關系，確保工程的順利進行。2.負責設計，提供施工圖紙。3.負責技術監督和質量檢測。4.負責組織有關人員進行圖紙會審。5.負責建設單位提出的變更部分的修改和審核。6.負責按時支付承包方工程款。7.負責協調各工種之間的配合工作。8.負責處理工程中出現的其他問題。承包方權利和義務1.遵守國家及地方的法律、法規，自覺維護建筑市場中的各方權益。2.嚴格按照施工圖紙和技術規范施工，確保工程質量達到優良標準。3.遵守發包方的質量、技術、安全、文明施工等要求。4.按時向發包方提供工程進度計劃和進度報表。5.積極配合發包方進行圖紙會審和技術交底工作。6.積極配合發包方進行工程質量的監督和檢查工作。7.按時向發包方支付工程款項。8.按時向發包方交付工程竣工資料。9.負責承擔保修期內因承包方施工質量原因造成的維修費用。10.負責處理工程中出現的其他問題。第三條工程價款及支付方式1.工程價款：[工程價款]2.支付方式：[支付方式]第四條違約責任及賠償損失1.承包方在施工中，由于自身原因造成質量事故或安全生產事故，由此造成的一切經濟損失由承包方自行承擔。2.承包方在施工過程中，違反發包方的質量、技術、安全、文明施工等要求，發包方有權要求承包方停工整改，由此造成的經濟損失由承包方承擔。3.承包方在施工中，由于自身原因造成工期延誤，由此給發包方造成的一切經濟損失由承包方承擔。4.承包方在施工中，由于自身原因擅自變更施工圖紙或施工要求，由此給發包方造成的一切經濟損失由承包方承擔。5.承包方在保修期內，未按規定履行保修義務，由此給發包方造成的一切經濟損失由承包方承擔。6.發包方若不按合同約定支付工程款項，每逾期一天，應支付承包方工程價款萬分之五的違約金。7.發包方若違反合同約定，擅自變更施工圖紙或施工要求，由此給承包方造成的一切經濟損失由發包方承擔。8.因一方原因，合同無法按時履行或提前終止，應賠償由此給對方造成的一切經濟損失。9.因不可抗力因素導致合同無法按時履行或提前終止，雙方均無需承擔違約責任，但應協商合理解決未完成事宜。10.雙方均應按合同約定履行義務，如一方違約，應承擔相應的法律責任。11.雙方協商確定的其他違約責任及賠償損失條款：[其他違約責任及賠償損失條款]第五條合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同終止：[合同終止條款]第六條爭議解決與管轄法院1.爭議解決：雙方協商不成時，可通過仲裁或訴訟解決爭議。仲裁機構為：[仲裁機構名稱]，訴訟管轄法院為：[訴訟管轄法院名稱]。仲裁裁決具有法律效力，一方不履行裁決的，另一方可以向人民法院申請強制執行。訴訟管轄法院作出的判決、裁定及調解書具有法律效力，一方不履行判決、裁定及調解書的，另一方可以向人民法院申請強制執行。2.管轄法院：[管轄法院名稱]第七條合同修改與補充1.合同修改：雙方協商一致的，可以對合同進行修改。修改后應形成書面協議，作為合同的補充部分。2.合同補充：雙方協商一致的，可以簽訂書面補充協議，作為合同的補充部分。補充協議與合同具有同等法律效力。第八條其他約定1.其他約定：[其他約定條款]2.本合同未盡事宜，雙方可協商補充。3.本合同一式四份，雙方各執兩份。4.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。發包方（簽字蓋章）：[發包方法人代表簽字并蓋章]承包方（簽字蓋章）：[承包方法人代表簽字并蓋章]日期：XXXX年XX月XX日篇7甲方：XXXXXX公司（以下簡稱甲方）乙方：XXXXXX公司（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就本工程相關事宜協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：XXXXXX2.工程地點：XXXXXX3.承包范圍：二次結構及裝修工程4.承包方式：包工包料二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、質量標準1.本工程質量應達到國家質量驗收規范的標準。2.達到甲方要求。四、合同價款及支付方式1.合同總價：人民幣XXXX元（大寫：XXXX）。此價格已包含二次結構及裝修工程的全部費用，包括但不限于材料費、人工費、機械費、管理費、利潤等。2.支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的XX%作為預付款。（2）乙方按甲方要求完成相應工程量后，甲方支付乙方合同總價的XX%作為進度款。（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的XX%作為尾款。五、雙方的權利和義務1.甲方的權利和義務：（1）甲方應向乙方提供施工所需的水、電等設施，確保施工順利進行。（2）甲方應按照合同約定及時支付合同款項。（3）甲方應協助乙方做好現場管理，確保施工安全有序。2.乙方的權利和義務：（1）乙方應按照合同約定保質保量完成施工任務。（2）乙方應嚴格按照施工圖紙和施工規范進行施工，確保工程質量符合要求。（3）乙方應加強現場管理，確保施工安全有序。（4）乙方應按照甲方要求及時提交相關工程資料。六、違約責任1.甲方違約責任：（1）甲方未按照合同約定支付合同款項的，應承擔相應的違約責任。2.乙方違約責任：（1）乙方未按照合同約定保質保量完成施工任務的，應承擔相應的違約責任。（2）乙方在施工過程中存在違法行為或違反本合同約定的，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的法律責任。七、爭議解決本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定內容全部履行完畢之日終止。甲方（蓋章）：XXXXXX公司法定代表人（簽字）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（蓋章）：XXXXXX公司法定代表人（簽字）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇8發包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就本工程的二次結構及裝修分包事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX。2.工程地點：XXXX。3.工程規模：XXXX。4.承包范圍：本工程的二次結構及裝修工程，包括但不限于以下內容：（1）二次結構工程：包括砌體工程、構造柱、圈梁、過梁、樓梯等。（2）裝修工程：包括室內裝修、門窗安裝、外墻裝飾等。二、合同工期1.乙方應在簽訂合同后盡快進場施工，確保在約定時間內完成承包范圍內的全部工作。2.合同工期為XX天，自乙方進場施工之日起計算。三、工程質量1.乙方應嚴格按照施工圖紙和相關規范進行施工，確保工程質量符合甲方要求。2.甲方有權對乙方的施工過程進行監督，對不符合質量要求的工程進行整改或返修。四、合同價款及支付方式1.合同價款為人民幣XX元整（￥XX），包括乙方完成承包范圍內全部工作的費用。2.支付方式：甲方在簽訂合同后支付乙方XX%的合同價款作為預付款，剩余XX%的合同價款在乙方完成全部工作后一次性支付。五、違約責任1.甲方若違反合同約定，未按時支付合同價款或未提供必要支持，應承擔相應的違約責任。2.乙方若違反合同約定，未按時完成工程或工程質量不符合要求，應承擔相應的違約責任。六、爭議解決方式1.合同履行過程中如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，雙方同意將爭議提交至有管轄權的人民法院進行訴訟。七、合同生效與終止1.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同終止條件：雙方協商同意或一方違約導致合同無法繼續履行時，可以終止合同。八、其他約定事項1.乙方在施工中應注意保護甲方的財產和安全，遵守甲方的現場管理規定。2.雙方應妥善保管好施工圖紙和相關資料，確保工程順利進行。3.雙方同意將本合同的副本提交給相關部門進行備案。甲方（簽字/蓋章）：XXXX。日期：XXXX年XX月XX日。乙方（簽字/蓋章）：XXXX。日期：XXXX年XX月XX日。篇9發包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方工程的二次結構及裝修分包給乙方施工事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：二次結構及裝修工程二、承包范圍及要求1.承包范圍：甲方工程的二次結構及裝修部分。具體包括但不限于以下部分：（1）墻體改造及新建；（2）地面鋪裝；（3）墻面裝飾；（4）吊頂裝飾；（5）門窗安裝；（6）水電改造及安裝；（7）其他二次結構及裝修相關工程。2.承包要求：乙方需按照甲方提供的施工圖紙及技術要求進行施工，確保工程質量符合相關標準。三、工期及進度1.工期：自合同簽訂之日起，乙方需按照甲方要求的工期完成施工任務。2.進度：乙方需制定詳細的施工進度計劃，并報甲方審批。在施工過程中，乙方需嚴格按照施工進度計劃執行，確保工程按時完成。四、質量與驗收1.工程質量：乙方需確保施工質量符合相關標準及甲方要求。如因乙方施工質量問題導致工程返工或整改，乙方需承擔相應的費用和責任。2.驗收：工程完工后，乙方需向甲方提交驗收申請。甲方將在收到申請后的合理時間內組織驗收。如驗收過程中發現問題，乙方需按照甲方要求進行整改。五、合同價款及支付方式1.合同價款：人民幣[合同價款]元整。該價款為包干價，包括材料費、人工費、管理費及稅金等所有費用。2.支付方式：甲方將在合同簽訂后支付合同價款的[支付比例]作為預付款。剩余款項將在工程驗收合格后支付。具體支付時間和方式如下：（1）預付款：合同簽訂后[支付時間]內支付；（2）剩余款項：工程驗收合格后[支付時間]內支付。六、違約責任及賠償1.違約責任：如因乙方原因未能按時完成施工任務或施工質量不符合要求，乙方需承擔相應的違約責任。甲方有權要求乙方進行整改或扣除相應款項。2.賠償：如因乙方違約給甲方造成損失，乙方需承擔相應的賠償責任。具體賠償金額將根據損失情況確定。七、不可抗力及風險分配1.不可抗力：如因不可抗力因素導致工程無法按時完成或施工質量受到影響，乙方需及時通知甲方，并提供相關證明材料。甲方將根據具體情況進行處理。2.風險分配：工程施工過程中，如遇風險，乙方需自行承擔相應風險責任。如因甲方原因導致的風險，甲方將承擔相應的風險責任。八、爭議解決及法律適用1.爭議解決：如雙方在施工過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.法律適用：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。九、合同生效及變更1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同變更：如需對合同進行變更，雙方需協商一致并簽訂書面變更協議。變更協議將作為本合同的一部分，具有同等法律效力。十、其他約定事項1.保密義務：雙方需對合同內容及施工過程中涉及的商業秘密、技術資料等保密信息承擔保密