鄉鎮施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

鑒于甲方需在__________（具體地點）進行施工建設，乙方具備相應的施工資質和經驗，雙方經友好協商，就以下事宜達成如下協議：

一、施工內容

1.1乙方負責甲方在__________（具體地點）的施工建設，包括但不限于土建、安裝、裝飾等工程。

1.2施工內容具體詳見附件一：《施工項目清單》。

二、施工期限

2.1本合同工期自合同簽訂之日起__________個月。

2.2乙方應在合同工期范圍內完成施工任務，如因乙方原因導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。

三、工程款支付

3.1甲方按以下進度支付工程款：

（1）合同簽訂后__________日內，支付合同總價款的__________%作為預付款；

（2）工程進度達到__________時，支付合同總價款的__________%作為進度款；

（3）工程竣工驗收合格后__________日內，支付合同總價款的__________%作為竣工款；

（4）保修期滿后__________日內，支付合同總價款的__________%作為保修金。

3.2甲方支付工程款時，應向乙方提供相應的付款憑證。

四、質量要求

4.1乙方應嚴格按照國家有關工程質量標準進行施工，確保工程質量達到合同約定的質量要求。

4.2乙方應定期向甲方提供施工質量檢驗報告，甲方有權對施工質量進行監督。

五、安全生產

5.1乙方應嚴格遵守國家安全生產法律法規，確保施工現場安全生產。

5.2乙方應制定安全生產管理制度，加強施工現場安全管理，防止安全事故發生。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2違約方應向守約方支付違約金，違約金按以下標準計算：

（1）工期延誤：每延誤一日，支付合同總價款的__________%作為違約金；

（2）工程質量不合格：每項不合格工程，支付合同總價款的__________%作為違約金；

（3）安全生產事故：根據事故等級，支付合同總價款的__________%至__________%作為違約金。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

7.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

一、《施工項目清單》

二、《安全生產管理制度》

三、其他相關文件

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

丙方（以下簡稱“丙方”）：

鑒于甲方在__________（具體地點）的施工建設需求，乙方具備相應的施工資質和經驗，丙方作為第三方主體，提供項目管理和咨詢服務，雙方經友好協商，就以下事宜達成如下協議：

一、施工內容與第三方責任

1.1乙方負責甲方在__________（具體地點）的施工建設，包括但不限于土建、安裝、裝飾等工程。

1.2丙方作為項目管理方，負責施工項目的整體規劃、進度控制、成本管理和質量控制。

1.3丙方應確保施工項目的順利進行，并對施工過程中的重大決策提供專業意見。

二、施工期限與甲方權益

2.1本合同工期自合同簽訂之日起__________個月。

2.2乙方應在合同工期范圍內完成施工任務。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任，并向甲方支付違約金。

2.3甲方有權要求丙方在項目進度出現延誤時，采取必要措施確保工期。

三、工程款支付與甲方權益

3.1甲方按以下進度支付工程款：

（1）合同簽訂后__________日內，支付合同總價款的__________%作為預付款；

（2）工程進度達到__________時，支付合同總價款的__________%作為進度款；

（3）工程竣工驗收合格后__________日內，支付合同總價款的__________%作為竣工款；

（4）保修期滿后__________日內，支付合同總價款的__________%作為保修金。

3.2甲方支付工程款時，應向乙方提供相應的付款憑證。

3.3甲方有權根據丙方的項目管理報告和施工進度，調整支付進度和金額。

四、質量要求與甲方權益

4.1乙方應嚴格按照國家有關工程質量標準進行施工，確保工程質量達到合同約定的質量要求。

4.2丙方應定期向甲方提供施工質量檢驗報告，甲方有權對施工質量進行監督和驗收。

4.3如施工質量不合格，乙方應承擔修復費用，并賠償甲方因此遭受的損失。

五、安全生產與甲方權益

5.1乙方應嚴格遵守國家安全生產法律法規，確保施工現場安全生產。

5.2丙方應制定安全生產管理制度，加強施工現場安全管理，防止安全事故發生。

5.3甲方有權要求丙方對乙方進行安全生產培訓和指導。

六、違約責任與乙方限制

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2乙方如未按合同約定完成施工任務，應向甲方支付違約金，違約金按以下標準計算：

（1）工期延誤：每延誤一日，支付合同總價款的__________%作為違約金；

（2）工程質量不合格：每項不合格工程，支付合同總價款的__________%作為違約金；

（3）安全生產事故：根據事故等級，支付合同總價款的__________%至__________%作為違約金。

6.3乙方在施工過程中不得擅自變更施工方案，如需變更，應經甲方和丙方同意。

七、爭議解決與甲方優先

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

7.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，甲方權益優先考慮。

八、第三方介入的意義與目的

8.1第三方丙方的介入，旨在提高施工項目的管理水平，確保項目按計劃順利進行。

8.2丙方作為項目管理方，有助于甲方更好地監督和控制施工過程，保障甲方的權益。

九、甲方為主導的目的與意義

9.1甲方作為合同主導方，通過設定詳細的施工內容、工期、質量、安全生產等條款，確保施工項目符合甲方的要求。

9.2甲方通過引入第三方丙方，實現項目管理專業化，提高施工效率，降低風險。

附件：

一、《施工項目清單》

二、《安全生產管理制度》

三、《項目管理服務協議》

四、其他相關文件

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

丙方（蓋章）：

簽訂日期：____年____月____日

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

丁方（以下簡稱“丁方”）：

鑒于乙方具備相應的施工資質和經驗，甲方計劃在__________（具體地點）進行施工建設，丁方作為第三方主體，提供項目融資和咨詢服務，雙方經友好協商，就以下事宜達成如下協議：

一、施工內容與乙方權益

1.1乙方負責甲方在__________（具體地點）的施工建設，包括但不限于土建、安裝、裝飾等工程。

1.2乙方有權根據工程進度和實際情況，提出合理的施工方案和變更申請。

1.3乙方在施工過程中，享有對施工材料、設備的選擇權，以確保施工質量和進度。

二、施工期限與乙方權益

2.1本合同工期自合同簽訂之日起__________個月。

2.2乙方有權要求甲方在項目進度出現延誤時，提供必要的支持和協助。

2.3乙方有權根據工程進度和實際情況，調整施工計劃，并提前通知甲方。

三、工程款支付與乙方權益

3.1甲方按以下進度支付工程款：

（1）合同簽訂后__________日內，支付合同總價款的__________%作為預付款；

（2）工程進度達到__________時，支付合同總價款的__________%作為進度款；

（3）工程竣工驗收合格后__________日內，支付合同總價款的__________%作為竣工款；

（4）保修期滿后__________日內，支付合同總價款的__________%作為保修金。

3.2乙方有權要求甲方在支付進度款時，提供相應的付款憑證。

3.3乙方有權根據丁方的融資服務，調整工程款的支付方式和時間。

四、質量要求與乙方權益

4.1乙方應嚴格按照國家有關工程質量標準進行施工，確保工程質量達到合同約定的質量要求。

4.2乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，如施工場地、材料供應等。

4.3乙方有權對施工過程中發現的質量問題，要求甲方及時整改。

五、安全生產與乙方權益

5.1乙方應嚴格遵守國家安全生產法律法規，確保施工現場安全生產。

5.2乙方有權要求甲方提供必要的安全生產培訓和指導。

5.3乙方有權要求甲方對施工現場進行定期安全檢查，確保施工安全。

六、違約責任與甲方限制

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2甲方如未按合同約定支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金按以下標準計算：

（1）逾期支付進度款：每逾期一日，支付合同總價款的__________%作為違約金；

（2）未提供必要施工條件：每項未提供條件，支付合同總價款的__________%作為違約金；

（3）未及時整改質量問題：每項未整改問題，支付合同總價款的__________%作為違約金。

6.3甲方在施工過程中不得擅自變更施工方案，如需變更，應經乙方同意。

七、爭議解決與乙方優先

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

7.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，乙方權益優先考慮。

八、第三方介入的意義與目的

8.1第三方丁方的介入，旨在為乙方提供項目融資支持，降低施工成本，提高施工效率。

8.2丁方作為融資服務方，有助于乙方更好地應對