2025鋁合金窗制作安裝合同范本本合同由以下雙方于年月日在（city）簽訂：發包方（甲方）：名稱：地址：法定代表人：聯絡方式：承包方（乙方）：名稱：地址：法定代表人：聯絡方式：鑒于甲方委托乙方承攬（projectname）鋁合金窗制作安裝工程，乙方同意按本合同約定完成相關工作，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經協商一致，簽訂本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程規模：（包括但不限于面積、數量、具體位置等）1.4承包范圍：（詳細說明鋁合金窗的具體安裝位置、型號、規格等）1.5承包方式：（包工包料、包工不包料等）第二條雙方責任與義務2.1甲方責任（1）提供施工場地、用水、用電等必要條件，并協助乙方辦理相關施工手續。（2）提供鋁合金窗安裝所需的建筑圖紙、設計文件等相關資料，并確保其真實性和準確性。（3）按照合同約定支付工程款項。（4）協調施工現場的其他施工單位，確保乙方能夠正常施工。2.2乙方責任（1）按照合同約定的質量標準、施工圖紙和工期要求完成鋁合金窗的制作與安裝工作。（2）選用符合國家相關標準和甲方要求的鋁合金材料及配件，并提供相關質量證明文件。（3）負責施工過程中的安全管理和防范工作，確保施工安全，防止發生安全事故。（4）配合甲方及監理單位進行工程驗收，并提供完整的竣工資料。第三條材料要求3.1材料標準（1）鋁合金門窗所用材料必須符合國家標準及行業標準，包括但不限于《鋁合金門窗工程技術規范》（GB/T24498）等。（2）鋁材壁厚、氧化膜厚度、鋁合金型材強度等技術指標必須達到設計要求。（3）玻璃、密封膠、五金配件等輔材必須選用優質產品，并提供相關質量證明文件。3.2材料檢驗（1）乙方在材料進場前，應向甲方提供材料的合格證、檢測報告等質量證明文件。（2）甲方有權對乙方提供的材料進行抽檢，若抽檢不合格，甲方有權要求乙方更換材料，由此產生的費用及工期延誤由乙方承擔。第四條工程質量與驗收4.1質量標準（1）鋁合金窗的制作與安裝必須符合國家相關質量標準及設計要求。（2）窗框與墻體的連接必須牢固，密封性能良好，無滲漏現象。（3）窗扇開啟靈活，關閉嚴密，五金配件無損壞或松動現象。（4）表面處理均勻，無明顯劃痕、色差或變形現象。4.2驗收程序（1）工程完成后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，包括但不限于施工記錄、材料證明、自檢報告等。（2）甲方應在接到乙方通知后日內組織驗收，并在驗收后日內簽署驗收意見。（3）若驗收不合格，乙方應在甲方指定的期限內完成整改，相關費用由乙方承擔。4.3質量保修（1）乙方承諾對鋁合金窗的質量提供年質保服務，在質保期內出現質量問題，乙方應免費維修或更換。（2）質保范圍包括因材料和施工質量導致的變形、開裂、滲漏等問題。（3）人為損壞或不可抗力因素導致的質量問題不在質保范圍內。第五條工期要求5.1開工日期：年月日5.2竣工日期：年月日5.3總工期：天（含節假日）5.4工期順延情形（1）因甲方原因導致的停工，如圖紙延遲、場地不具備施工條件等。（2）不可抗力因素影響施工進度。5.5違約責任：若乙方未能按期完成施工，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金人民幣元。第六條工程造價與付款方式6.1工程總價：人民幣元（大寫：）6.2付款方式（1）合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價的%作為預付款，計人民幣元。（2）乙方完成鋁合金窗制作并進場安裝后，甲方向乙方支付合同總價的%，計人民幣元。（3）工程驗收合格后，甲方向乙方支付合同總價的%，計人民幣元。（4）質保金為合同總價的%，計人民幣元，質保期滿后無質量問題一次性支付。6.3逾期付款責任：若甲方未能按期支付工程款項，每逾期一日，甲方應向乙方支付逾期金額的‰作為違約金。第七條違約責任7.1任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或給對方造成損失的，應承擔相應的違約責任。7.2若乙方提供的鋁合金窗質量不符合約定標準，甲方有權要求乙方更換或返工，相關費用由乙方承擔，工期不順延。7.3若甲方未按合同約定支付工程款項，乙方有權暫停施工，直至甲方履行付款義務。第八條不可抗力8.1因戰爭、自然災害、政府行為等不可抗力因素導致合同無法履行的，雙方可協商解除合同或變更合同條款，任何一方均不承擔違約責任。8.2受不可抗力影響的一方應在事件發生后日內書面通知另一方，并提供相關證明文件。第九條合同的變更與解除9.1經雙方協商一致，可書面簽訂補充協議對本合同進行變更。9.2任何一方不得單方面解除合同，除非發生以下情形：（1）一方嚴重違約，且在收到書面通知后日內未予改正。（2）因不可抗力導致合同無法履行。第十條爭議解決10.1本合同履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決。協商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。第十一條其他條款11.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.3本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：