有關承攬合同（條款）5篇篇1承攬合同合同編號：[合同編號]甲方（承攬方）：[公司名稱]地址：[地址]電話：[電話]郵箱：[郵箱]乙方（委托方）：[公司名稱]地址：[地址]電話：[電話]郵箱：[郵箱]鑒于甲方擁有專業的[專業領域]技能和經驗，乙方需要甲方提供相關的承攬服務，雙方經過友好協商，達成如下協議：一、承攬事項甲方將負責為乙方提供[承攬事項]服務。具體服務內容包括但不限于[具體服務內容]。二、承攬方式甲方將采用[承攬方式]的方式，按照乙方的要求，完成承攬事項。甲方應確保服務質量符合乙方的期望，并按時交付工作成果。三、工作時間和進度甲方應在[起始日期]至[結束日期]的時間內，完成承攬事項。具體進度安排如下：[進度安排]。甲方應確保按時完成進度計劃，如有任何變動，應及時與乙方溝通。四、報酬和支付方式甲方完成承攬事項后，乙方將支付甲方相應的報酬。具體報酬金額和支付方式如下：[報酬金額和支付方式]。乙方應在收到甲方的工作成果后，盡快完成支付手續。五、保密條款甲方和乙方應對雙方之間的商業機密和信息保密，不得擅自泄露給第三方。雙方應嚴格保密，確保商業機密和信息的安全。六、違約責任如果甲方未能按時完成承攬事項，或者服務質量不符合乙方的期望，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。具體違約責任如下：[違約責任]。同時，乙方也應按照合同約定及時支付報酬，如未按時支付，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。七、爭議解決如果雙方在履行本合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。如果協商不成，任何一方可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應遵守相關法律法規和法院的規定。八、合同生效與終止本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。如果一方違反合同約定，另一方有權要求違約方承擔相應的違約責任。同時，雙方也可以協商終止合同，但應確保雙方權益得到保障。九、其他條款1.甲方應確保擁有完成承攬事項所需的資質和能力；2.乙方應提供必要的支持和協助，確保甲方能夠順利完成承攬事項；3.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充；4.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（承攬方）：[公司名稱]簽字/蓋章：__________日期：__________乙方（委托方）：[公司名稱]簽字/蓋章：__________日期：__________篇2承攬合同甲方（定作人）：XXX，男，漢族，住址：XXX，聯系電話：XXX。乙方（承攬人）：XXX，男，漢族，住址：XXX，聯系電話：XXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方承攬制作XXXX項目，經友好協商，達成如下協議：一、承攬項目1.項目名稱：XXXX2.項目內容：乙方需按照甲方的要求，對XXXX進行承攬制作。具體工作包括但不限于以下幾個方面：（1）對XXXX進行設計、規劃；（2）購買所需的材料和設備；（3）進行實地施工和安裝；（4）完成后期調試和維護工作。二、承攬方式1.乙方需以專業的態度和先進的技術進行承攬制作，確保項目質量符合甲方的要求。2.在承攬過程中，乙方如需將部分工作轉交給第三方完成，需事先得到甲方的同意。3.甲方有權對乙方的承攬過程進行監督，確保項目的順利進行。三、承攬期限1.承攬制作需在簽訂合同后XX個工作日內完成。如有特殊情況需延長工期，需經甲方同意。2.乙方應在承攬期限內完成所有工作，并確保項目能夠按時投入使用。四、驗收標準和方法1.驗收標準：項目需按照甲方要求進行設計、規劃、施工和安裝，確保質量和效果符合設計要求。具體驗收標準可參考合同條款附件。2.驗收方法：甲方將組織專業人員進行項目驗收，確保項目符合驗收標準。如有不符合項，乙方需按要求進行整改。五、報酬和支付方式1.報酬總額：人民幣XX元整（￥XX）。具體金額可根據項目實際情況進行調整。2.支付方式：甲方將在簽訂合同后支付乙方XX%的預付款，即人民幣XX元整（￥XX）。剩余款項將在項目驗收合格后支付。具體支付時間和方式可參考合同條款附件。六、違約責任及賠償金額的計算方法1.甲方如有違約行為，需承擔相應的違約責任，并賠償因此給乙方造成的實際損失。具體賠償金額的計算方法可參考合同條款附件。2.乙方如有違約行為，需承擔相應的違約責任，并賠償因此給甲方造成的實際損失。具體賠償金額的計算方法可參考合同條款附件。七、爭議解決方式及管轄法院1.甲乙雙方在履行本合同過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。具體管轄法院可參考合同條款附件。2.在爭議解決過程中，雙方應繼續履行本合同中未發生爭議的部分。如因爭議導致合同無法繼續履行的，雙方應協商解除或變更合同。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。具體管轄法院可參考合同條款附件。八、合同生效時間、份數和具有同等法律約束力的文件1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律約束力的文件包括合同條款附件和雙方協商一致的補充協議等。這些文件共同構成了本合同的完整內容。2.甲方和乙方在本合同簽訂過程中形成的所有書面協議和補充協議均構成本合同不可分割的一部分。這些協議與本合同具有同等的法律約束力。如有任何沖突或不一致之處，以最后簽訂的協議為準。3.本合同生效之日起至項目驗收合格之日止為合同的履行期限。在合同履行期限內，雙方應嚴格遵守本合同的規定和約定。如一方違反合同約定給另一方造成損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。篇3承攬合同甲方（定作方）：__________地址：__________電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________電話：__________鑒于甲、乙雙方就以下承攬事項達成一致，為明確各方權利和義務，特訂立本合同協議。一、承攬事項1.承攬內容：甲方委托乙方進行__________制作/加工/服務。2.承攬要求：乙方應按照甲方的要求，確保制作/加工/服務的質量、數量、時間等符合甲方要求。二、承攬條款1.承攬價款及支付方式（1）甲方應向乙方支付的承攬價款為人民幣__________元。（2）支付方式：__________。（3）支付時間：__________。2.承攬周期及交付時間（1）乙方應在本合同簽訂后__________日內完成制作/加工/服務。（2）交付時間：__________。3.質量要求及驗收標準（1）乙方應按照甲方的質量要求完成制作/加工/服務。（2）驗收標準：__________。（3）甲方有權對乙方的工作進行檢驗，并提出改進意見。4.保密條款（1）雙方應對涉及本合同的所有信息進行保密，不得泄露給第三方。（2）乙方應妥善保管甲方的資料，不得擅自復制、留存或泄露。5.違約責任（1）如甲方未按約定支付承攬價款，乙方有權終止制作/加工/服務，并追究甲方的違約責任。（2）如乙方未按約定完成制作/加工/服務，應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。6.爭議解決（1）如雙方在合同履行過程中發生爭議，應友好協商解決。（2）協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。三、其他條款1.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充。甲方（定作方）：__________（簽字蓋章）日期：__________乙方（承攬方）：__________（簽字蓋章）日期：__________篇4承攬合同甲方（定作方）：____________________乙方（承攬方）：____________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠實信用、公平公正的原則，就甲方向乙方承攬下列事項達成如下協議：一、承攬事項乙方同意按照甲方的要求，承攬制作（項目名稱及具體要求）。甲方需提供詳細的制作要求和技術參數，乙方應根據甲方提出的技術要求進行制作，并確保質量符合要求。二、承攬費用及支付方式1.承攬費用：承攬費用總計為人民幣______元（大寫：______元整）。具體費用明細包括材料費、加工費、運輸費等，雙方另有約定的除外。2.支付方式：甲方應按照合同約定支付承攬費用。具體支付方式為：簽訂合同后預付______%的費用，完成制作并驗收合格后支付剩余費用。三、制作周期及交付方式1.制作周期：乙方應在收到甲方預付款后______天內完成制作并交付甲方。2.交付方式：乙方應按照甲方的要求將制作完成的產品送達指定地點，并承擔運輸風險。四、質量標準及驗收方式1.質量標準：乙方應按照甲方的技術要求和國家相關行業標準進行制作，確保產品質量符合要求。2.驗收方式：甲方應在收到產品后______天內組織驗收，驗收標準以合同約定的技術要求和行業標準為依據。如甲方對產品質量有異議，應當在驗收期限內提出，否則視為驗收合格。五、保密條款1.雙方應對本合同內容以及在本合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等信息予以保密，未經對方書面同意，不得向第三方泄露。2.未經對方書面同意，任何一方不得擅自使用或向第三方提供對方的商業秘密、技術秘密等信息。否則，應承擔相應的法律責任。六、違約責任1.若乙方未按照合同約定完成制作并交付產品，應按照每逾期一天支付______元的標準向甲方支付違約金。若逾期超過______天，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。2.若乙方制作的產品存在質量問題，應當按照甲方的要求承擔修理、更換等責任。若質量問題嚴重影響甲方使用，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。3.若甲方未按照合同約定支付承攬費用，應按照每逾期一天支付______元的標準向乙方支付違約金。若逾期超過______天，乙方有權解除合同。七、爭議解決方式因本合同引起的爭議，雙方應友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定事項雙方在本合同履行過程中應充分協商、共同遵守。未盡事宜，按照國家相關法律法規執行。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。甲方（定作方）：____________________（簽字/蓋章）乙方（承攬方）：____________________（簽字/蓋章）簽訂日期：____年__月__日篇5承攬合同甲方（定作方）：__________地址：__________電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________電話：__________鑒于甲、乙雙方經友好協商一致，就甲方委托乙方承攬以下事項達成如下協議，特訂立本合同，以茲信守。一、承攬項目1.乙方同意按照甲方的要求，承攬以下項目：__________（具體項目描述）。2.乙方需確保工作質量和進度，按時交付成果。二、合同金額及支付方式1.本合同總金額為：______人民幣。2.支付方式：甲方應按以下方式向乙方支付款項：（1）合同簽訂后______個工作日內，甲方支付乙方合同總金額的______%作為預付款。（2）乙方完成項目實施并經驗收合格后______個工作日內，甲方支付乙方剩余款項。三、承攬工作的進行1.乙方應按照甲方的要求進行工作，確保工作質量。2.甲方有權對乙方的工作過程進行監督，確保工作進度和質量。3.乙方應在約定時間內完成項目實施，并及時向甲方交付工作成果。四、驗收標準與驗收方式1.驗收標準：乙方完成的項目應符合以下標準：__________（具體標準）。2.驗收方式：甲方應在收到乙方提交的項目成果后______個工作日內組織驗收，并出具驗收報告。五、保密條款1.雙方應對涉及本合同的所有商業信息予以保密，未經對方許可，不得向第三方泄露。2.保密信息的范圍包括：本合同內容、項目細節、技術資料等。六、違約責任1.若甲方未按合同約定支付款項，乙方有權要求甲方支付逾期付款利息。2.若乙方未按合同約定完成項目實施或工作質量不符合要求，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。3.若因不可抗力因素導致任何一方無法履行合同，應及時通知對方，雙方可協商解決。七、爭議解決1