模板拼裝承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有模板拼裝的需求，乙方具備完成該模板拼裝工作的專業能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方進行模板拼裝事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述（一）模板拼裝的詳細要求1.模板類型：[具體模板類型，如建筑用鋼模板、木模板等]2.模板規格：詳細列出各種模板的尺寸、形狀等規格參數，例如：長[x]米、寬[x]米、厚度[x]厘米等。3.拼裝要求：明確模板的拼裝方式、拼接精度要求，如拼接縫誤差不得超過[x]毫米，模板拼接應牢固、平整，確保整體結構的穩定性和安全性等。4.適用工程范圍：說明該模板拼裝工作所適用的具體工程項目名稱、地點等信息。（二）服務內容1.乙方負責根據甲方提供的設計圖紙或要求，進行模板的采購、運輸至指定施工現場。2.按照規范和要求進行模板的拼裝作業，包括但不限于模板的安裝、固定、校正等工作，確保模板拼裝質量符合相關標準和甲方要求。3.在模板拼裝過程中，負責對所需的輔助材料（如螺栓、螺母、墊片等）進行合理使用和管理，保證材料的合理損耗在規定范圍內。4.拼裝完成后，配合甲方進行模板的驗收工作，提供相關的質量證明文件和技術資料。5.根據甲方工程進度安排，及時進行模板的拆除工作，并對拆除后的模板進行清理、整理和存放，以便后續重復使用或回收處理。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的模板拼裝工作進行監督檢查，提出意見和建議，要求乙方按照合同約定和相關標準進行施工。有權在乙方違反合同約定或施工質量不符合要求時，要求乙方采取整改措施或承擔相應的違約責任。在乙方完成模板拼裝工作并驗收合格后，有權要求乙方交付符合約定的模板及相關技術資料。2.義務向乙方提供準確、完整的模板設計圖紙或施工要求，確保乙方能夠明確工作內容和質量標準。按照合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。為乙方的施工提供必要的協助和條件，包括但不限于施工現場的場地準備、水電供應等。在模板拼裝過程中，如因甲方變更設計或其他原因導致乙方工作量增加或減少，應及時與乙方協商調整合同價款和工期。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定支付承攬費用。在甲方未按照合同約定提供必要協助和條件，致使乙方無法正常施工時，有權要求甲方采取補救措施或順延工期，并賠償因此造成的損失。對甲方提供的設計圖紙或施工要求有疑問時，有權要求甲方進行解釋和說明。2.義務按照合同約定的時間、質量標準和要求完成模板拼裝工作，確保所提供的模板符合相關國家標準和行業規范，以及甲方的具體要求。自行承擔完成模板拼裝工作所需的人工、材料、設備等費用，但合同另有約定的除外。對施工現場的安全負責，采取必要的安全防護措施，確保施工過程中不發生安全事故。如因乙方原因導致安全事故，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。在施工過程中，應遵守國家法律法規和施工現場的各項規章制度，接受甲方及相關部門的監督管理。按照甲方要求提供模板拼裝過程中的相關記錄和資料，包括但不限于材料采購清單、施工日志、質量檢驗報告等。在模板拼裝完成后，負責對施工現場進行清理，恢復施工前的狀態。三、承攬費用及支付方式（一）承攬費用1.雙方約定，本次模板拼裝工作的承攬費用為人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。2.上述費用為固定總價，包含乙方完成模板拼裝工作所需的全部費用，除因甲方變更設計或其他不可抗力因素導致工作量發生重大變化外，合同總價不再調整。（二）支付方式1.合同簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為預付款，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。2.模板拼裝工作完成并經甲方驗收合格后[x]個工作日內，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。3.剩余承攬費用的[x]%作為質量保證金，在模板交付使用后[x]個月內，如無質量問題，甲方一次性無息支付給乙方。四、工期（一）開工日期雙方約定本合同項下模板拼裝工作的開工日期為[具體開工日期]。乙方應在開工日期前做好施工準備工作，確保按時開工。（二）竣工日期乙方應在開工日期后的[x]個工作日內完成模板拼裝工作，并通知甲方進行驗收。預計竣工日期為[具體竣工日期]，但因甲方原因或不可抗力因素導致工期延誤的除外。（三）工期延誤1.如因甲方原因（如變更設計、提供資料不及時等）導致乙方無法按照合同約定的工期完成模板拼裝工作，工期相應順延，雙方應另行協商確定新的竣工日期。甲方應承擔因工期延誤給乙方造成的損失。2.如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]天的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的預付款，同時乙方應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。乙方還應承擔甲方因此遭受的全部損失。3.如因不可抗力因素（如自然災害、政府行為等）導致工期延誤，乙方應及時通知甲方，并提供相關證明文件。雙方應根據不可抗力對工期的影響程度，協商確定是否順延工期以及順延的期限。五、質量標準及驗收（一）質量標準1.乙方所拼裝的模板應符合國家現行的相關質量標準和行業規范，以及甲方提供的設計圖紙和施工要求。2.模板的拼接縫應嚴密、平整，相鄰模板之間的高差不得超過[x]毫米。3.模板的表面應平整光滑，無裂縫、變形等缺陷。4.模板的加固應牢固可靠，能夠承受混凝土澆筑過程中的側壓力和其他荷載。（二）驗收1.模板拼裝完成后，乙方應提前通知甲方進行驗收。甲方應在接到乙方通知后的[x]個工作日內組織相關人員進行驗收。2.驗收內容包括模板的規格、尺寸、拼接質量、加固情況等。如驗收合格，雙方應簽署驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準為止。整改費用由乙方自行承擔，且整改期間不計入工期。3.乙方應在驗收合格后[x]個工作日內，向甲方提交完整的質量證明文件和技術資料，包括模板的材質證明、檢驗報告、施工記錄等。六、違約責任（一）甲方違約責任1.如甲方未按照合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。2.如甲方違反合同約定，擅自變更設計或要求乙方進行合同約定以外的工作，導致乙方工作量增加或費用增加的，甲方應承擔相應的賠償責任。3.如甲方未按照合同約定為乙方提供必要的協助和條件，致使乙方無法正常施工，甲方應承擔乙方因此遭受的損失，并順延工期。（二）乙方違約責任1.如乙方未按照合同約定的時間、質量標準和要求完成模板拼裝工作，乙方應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金，并承擔甲方因此遭受的全部損失。2.如乙方提供的模板質量不符合合同約定或相關標準，乙方應負責無償更換合格的模板，并承擔因此給甲方造成的損失。如乙方逾期更換，每逾期一天，應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。3.如乙方違反合同約定，擅自將模板拼裝工作轉包或分包給第三方，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的預付款，同時乙方應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。乙方還應承擔甲方因此遭受的全部損失。4.如乙方在施工過程中違反國家法律法規或施工現場的規章制度，導致發生安全事故或受到相關部門的處罰，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。七、爭議解決本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）保密條款雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[x]年。（二）合同變更與解除1.本合同的任何變更或補充需經雙方協商一致，并簽訂書面協議。變更或補充協議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同過程中，如一方提出解除合同，需提前[x]天書面通知對方，并經對方書面同意。因解除合同給對方造成損失的，提出解除合同方應承擔相應的賠償責任。（三）不可抗力1.本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、政府行為、社會異常事件等。2.因不可抗力事件導致一方無法履行本合同的，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明文件。雙方應根據不可抗力事件對合同履行的影響程度，