福建省施工合同補充協議_第1頁
福建省施工合同補充協議_第2頁
福建省施工合同補充協議_第3頁
福建省施工合同補充協議_第4頁
福建省施工合同補充協議_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀, 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

福建省施工合同補充協議?甲方(發包人):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯系方式:________________乙方(承包人):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯系方式:________________鑒于甲乙雙方于[原合同簽訂日期]簽訂了[原施工合同名稱](以下簡稱"原合同"),為進一步明確雙方權利義務,確保工程順利進行,經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方就原合同未盡事宜達成如下補充協議:一、標的物或服務具體描述(一)工程概況1.工程名稱:[具體工程名稱]2.工程地點:[詳細地址]3.工程內容及規模:[詳細描述工程涵蓋的具體項目、范圍、建筑面積、層數等,如有圖紙應注明圖紙編號及版本]4.工程結構形式:[如框架結構、磚混結構等](二)工程承包范圍1.乙方承包范圍包括但不限于[列舉詳細的承包內容,如基礎工程、主體結構施工、裝飾裝修工程、水電安裝工程等具體項目],具體以施工圖紙及工程量清單為準。2.對于施工過程中因設計變更、現場簽證等導致的工程量增減,乙方應無條件按照本協議約定及甲方要求進行施工,費用按照本協議約定結算。二、權利義務(一)甲方權利義務1.權利有權對工程質量、進度、安全等進行監督檢查,提出整改意見,并要求乙方限期整改。按照本協議約定的時間和方式支付工程款。有權根據工程實際情況及法律法規規定,對工程進行變更,但應提前通知乙方,并簽訂書面變更協議。2.義務負責辦理工程建設相關的審批手續,提供施工場地及施工所需的水、電接口,并保證施工期間的正常供應,但乙方應承擔水電費等相關費用。組織設計單位、監理單位等相關人員對乙方提交的施工組織設計、施工方案等進行審核,并及時給予書面回復。協調處理施工現場周邊關系,為乙方施工創造良好的外部環境,但因乙方原因導致的糾紛除外。在收到乙方提交的工程款支付申請及相關資料后,按照本協議約定進行審核并支付工程款。(二)乙方權利義務1.權利按照本協議約定及甲方要求,獲得工程款。對甲方提出的不合理要求有權拒絕,并要求甲方按照法律法規及本協議約定履行義務。在施工過程中,因甲方原因導致工程變更或工期延誤等,有權要求甲方給予合理補償。2.義務按照國家現行施工規范、質量驗收標準及本協議約定進行施工,確保工程質量達到合格標準,并承擔因工程質量問題導致的返工、整改等費用。制定詳細的施工組織設計和施工進度計劃,報甲方及監理單位審核批準后嚴格執行,確保工程按時竣工。負責施工現場的安全管理工作,制定安全管理制度,設置安全警示標志,確保施工安全,承擔因施工安全事故導致的一切責任及費用。遵守國家法律法規及施工現場的各項規章制度,文明施工,做好施工現場的環境保護工作,承擔因違反規定導致的罰款及相關責任。按照甲方及監理單位的要求,及時提供工程進度報表、質量檢驗報告、隱蔽工程驗收報告等相關資料。在工程竣工驗收合格后,按照國家規定及本協議約定提交竣工結算資料,并配合甲方進行工程結算審計。三、工程款支付(一)支付方式1.預付款:甲方在本補充協議簽訂后[x]個工作日內,向乙方支付合同總價款的[x]%作為預付款,即人民幣[x]元。2.工程進度款:乙方每月[x]日前向甲方提交當月已完工程量報告及工程款支付申請,甲方在收到申請后[x]個工作日內進行審核,并按照審核后工程量的[x]%支付工程進度款。3.工程竣工驗收合格后:乙方提交竣工結算資料,甲方在收到后[x]個工作日內完成審核,審核完成后[x]個工作日內支付至結算總價的[x]%。4.工程結算審計完成后:甲方在收到審計報告后[x]個工作日內支付至結算總價的[x]%,剩余結算總價的[x]%作為質量保證金,質保期屆滿后無質量問題,甲方在[x]個工作日內無息支付給乙方。(二)支付條件1.乙方提交的工程款支付申請應包含已完工程量清單、質量檢驗報告、隱蔽工程驗收記錄等相關資料,且資料齊全、真實有效。2.工程質量經甲方、監理單位及相關部門驗收合格。3.乙方無任何違約行為,且已按照本協議約定履行了全部義務。四、工期及工期延誤(一)工期1.本工程總工期為[x]日歷天,自[開工日期]起至[竣工日期]止。具體開工日期以甲方書面通知為準。2.乙方應按照甲方批準的施工進度計劃組織施工,確保各節點工期按時完成。各節點工期要求如下:[詳細列出各關鍵節點的工期要求,如基礎完工日期、主體結構完工日期等](二)工期延誤1.因以下原因造成工期延誤,經甲方確認后,工期相應順延:不可抗力因素,如自然災害、戰爭、政府行為等。設計變更、工程量增加或甲方原因導致的停工、窩工。甲方未按照本協議約定按時支付工程款,影響乙方正常施工的。其他非乙方原因導致的工期延誤。2.乙方應在工期延誤事件發生后[x]個工作日內,向甲方提交書面報告,詳細說明延誤原因及預計延誤天數。甲方應在收到報告后[x]個工作日內給予書面回復,逾期未回復的,視為認可乙方的報告內容。3.因乙方原因導致工期延誤的,每延誤一天,乙方應按照合同總價款的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]天的,甲方有權解除合同,乙方應退還已收取的工程款,并按照合同總價款的[x]%向甲方支付違約金,同時承擔甲方因此遭受的全部損失。五、質量及質量保修(一)質量標準1.本工程質量標準為符合國家現行施工質量驗收規范及相關標準的合格等級。2.乙方應嚴格按照設計圖紙、施工規范及質量驗收標準進行施工,確保工程質量達到合格標準。(二)質量保修1.本工程質保期為自工程竣工驗收合格之日起[x]年。2.在質保期內,乙方應按照國家規定及本協議約定承擔工程質量保修責任。如發生質量問題,乙方應在接到甲方通知后[x]小時內到達現場進行維修,因乙方原因導致維修不及時或維修質量不符合要求的,甲方有權另行委托第三方維修,費用由乙方承擔,甲方可直接從質量保證金中扣除,不足部分乙方應另行支付。3.質保期屆滿后,乙方應繼續對工程提供終身技術支持,如甲方需要乙方進行維修,乙方應按照市場價格收取費用。六、違約責任(一)甲方違約責任1.若甲方未按照本協議約定按時支付工程款,每逾期一天,應按照應付未付金額的[x]%向乙方支付違約金。2.因甲方原因導致工程變更、工期延誤等給乙方造成損失的,甲方應承擔相應的賠償責任。(二)乙方違約責任1.如乙方工程質量不符合本協議約定及國家相關標準,乙方應負責無償返工整改,直至達到合格標準,并承擔因此給甲方造成的全部損失。2.若乙方未按照本協議約定的工期竣工,應按照本協議約定承擔工期延誤違約金。3.乙方違反本協議約定的其他義務,應承擔因此給甲方造成的全部損失,并按照合同總價款的[x]%向甲方支付違約金。七、爭議解決本補充協議在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本補充協議與原合同具有同等法律效力,本補充協議未約定的內容,按照原合同執行。本補充協議與原合同不一致的地方,以本補充協議為準。2.本補充協議一式[x]份,甲乙雙方各執[x]份,具有同等法律效力。3.本補充協議

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論