砼澆筑勞務合同協議?甲方（勞務發包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（勞務承包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方有砼澆筑勞務需求，乙方具備提供相應勞務的能力和資質，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方將砼澆筑勞務工作承包給乙方事宜達成如下協議：一、勞務內容及要求1.勞務內容乙方負責為甲方提供砼澆筑勞務，具體包括但不限于：混凝土的攪拌、運輸、澆筑、振搗、養護以及施工現場的清理等工作，確保砼澆筑工程符合國家及地方現行的施工質量驗收規范和標準要求。2.勞務要求乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工規范及技術交底要求進行施工，確保砼澆筑的質量、平整度、垂直度等各項指標符合設計和規范要求。乙方所使用的混凝土原材料應符合質量標準，嚴格按照配合比進行攪拌，保證混凝土的強度、耐久性等性能指標。在砼澆筑過程中，乙方應合理安排施工人員和機械設備，確保施工進度滿足甲方的總體施工計劃要求，避免因乙方原因導致工期延誤。乙方應做好施工現場的安全防護工作，設置必要的警示標志，確保施工人員的人身安全和財產安全，如因乙方原因發生安全事故，由乙方承擔全部責任。二、勞務期限勞務期限自____年__月__日起至____年__月__日止。具體開工日期以甲方書面通知為準，但總工期不得超過[具體工期天數]天。如遇不可抗力或甲方原因導致工期延誤的，工期相應順延。三、勞務報酬及支付方式1.勞務報酬本合同勞務報酬采用以下第____種方式計算：固定單價方式：每立方米砼澆筑的勞務報酬為人民幣____元（大寫____元整）。勞務報酬根據乙方實際完成的合格砼澆筑工程量進行結算。計時工方式：乙方勞務人員的計時工資為每人每小時人民幣____元（大寫____元整）。甲方根據乙方勞務人員的實際工作時間進行結算。2.支付方式每月____日前，乙方應向甲方提交當月已完工程量報表及勞務費用結算清單，經甲方審核確認后，于次月____日前支付上月勞務報酬的____%；砼澆筑工程全部完成并經甲方驗收合格后____日內，甲方支付至勞務報酬總額的____%；工程竣工驗收合格且乙方提交完整的竣工資料后____日內，甲方支付剩余勞務報酬。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的勞務工作進行監督、檢查，提出整改意見，并要求乙方限期整改。有權根據工程實際情況調整施工計劃和勞務工作內容，但應提前通知乙方。按照本合同約定的支付方式和時間向乙方支付勞務報酬。2.義務向乙方提供施工圖紙、施工規范及技術交底等相關資料，協助乙方辦理施工許可證等相關手續。負責協調施工現場的周邊關系，為乙方創造良好的施工條件。按照合同約定及時供應混凝土原材料及其他施工所需的物資，但因甲方原因導致乙方停工、窩工的，應承擔相應的損失。（二）乙方權利義務1.權利按照本合同約定獲取勞務報酬。要求甲方提供施工所需的資料和條件，協助辦理相關手續。對甲方提出的不合理要求有權拒絕。2.義務按照本合同約定的勞務內容及要求，組織具有相應資質和經驗的勞務人員進行施工，確保勞務工作質量和進度。負責為本方勞務人員提供必要的勞動保護用品、安全防護設施等，確保勞務人員的人身安全和身體健康。遵守國家及地方有關法律法規、施工規范和甲方的施工現場管理制度，服從甲方的統一指揮和管理。妥善保管甲方提供的施工資料及物資，不得擅自挪用或損壞。如因乙方原因造成損失的，應照價賠償。負責施工現場的環境保護工作，采取有效措施減少施工揚塵、噪聲等污染，做到文明施工。在勞務工作完成后，清理施工現場，做到工完場清。五、材料設備供應1.甲方供應材料設備甲方負責供應混凝土原材料及其他施工所需的主要物資，應按照施工進度及時將物資運至施工現場，并提供相應的質量證明文件。甲方供應的材料設備不符合質量要求或規格型號錯誤的，應承擔相應的責任，并負責及時更換。因甲方供應材料設備延誤導致乙方停工、窩工的，甲方應承擔乙方的損失。2.乙方供應材料設備乙方負責提供勞務過程中所需的小型工具、輔助材料等，但應確保所提供的材料設備符合質量要求和施工規范。乙方自行采購的材料設備應向甲方提供產品合格證明等資料，經甲方檢驗認可后方可使用。如因乙方供應的材料設備質量問題導致工程質量事故的，乙方應承擔全部責任。六、質量與驗收1.質量標準乙方應嚴格按照國家及地方現行的施工質量驗收規范和標準進行砼澆筑施工，確保工程質量達到合格標準。如因乙方原因導致工程質量不合格的，乙方應負責無償返工直至達到合格標準，由此造成的工期延誤和經濟損失由乙方承擔。2.驗收程序乙方在完成每一道工序后，應提前通知甲方進行質量檢查。甲方在接到通知后應及時組織人員進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工。砼澆筑工程全部完成后，乙方應向甲方提交工程竣工報告，申請竣工驗收。甲方應在接到竣工報告后____日內組織相關部門進行驗收。如驗收合格，雙方應簽署竣工驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格為止。七、違約責任1.甲方違約責任甲方未按照本合同約定支付勞務報酬的，每逾期一日，應按照未支付金額的____%向乙方支付違約金。甲方未按照合同約定提供施工資料、物資或協調施工現場周邊關系，導致乙方無法正常施工的，應承擔乙方因此造成的損失。因甲方原因致使乙方中途停工、窩工的，甲方應按照實際停工、窩工天數向乙方支付相應的補償費用。2.乙方違約責任乙方未按照本合同約定的勞務內容及要求進行施工，導致工程質量不合格或工期延誤的，應承擔相應的違約責任。乙方應負責無償返工直至達到合格標準，由此造成的工期延誤和經濟損失由乙方承擔。同時，甲方有權按照勞務報酬總額的____%向乙方收取違約金。乙方未按照合同約定的時間提交已完工程量報表及勞務費用結算清單，導致甲方付款延誤的，責任由乙方自行承擔。乙方擅自將勞務工作轉包或分包給第三方的，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還已支付的勞務報酬，同時乙方應按照勞務報酬總額的____%向甲方支付違約金。乙方違反國家及地方有關法律法規、施工規范或甲方的施工現場管理制度，給甲方造成損失的，應承擔全部賠償責任。乙方未按照合同約定清理施工現場，導致甲方另行安排人員清理的，清理費用由乙方承擔，同時甲方有權按照清理費用的____倍從乙方勞務報酬中扣除。八、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力