環境工程承攬合同協議?甲方（定作人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（承攬人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方有環境工程相關項目需要進行承攬，乙方具備完成該項目的專業能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承攬環境工程項目事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.項目名稱：[具體環境工程項目名稱]2.項目地點：[詳細項目實施地點]3.項目內容及要求乙方負責對項目所在地的環境污染狀況進行全面評估，包括但不限于大氣污染、水污染、土壤污染等方面，制定詳細的環境治理方案。按照國家及地方相關環保標準和規范，進行污染治理工程的具體實施，包括但不限于廢氣處理設施的建設與安裝、污水處理系統的改造與升級、土壤修復工程的開展等。確保治理后的環境指標達到或優于國家及地方規定的排放標準，具體指標如下：大氣污染物排放指標：[列出各項大氣污染物的具體排放標準數值]水污染物排放指標：[列出各項水污染物的具體排放標準數值]土壤污染修復后指標：[說明土壤污染修復要達到的具體目標值]項目完成后，乙方需提供環境監測報告，證明項目治理效果符合約定標準。4.項目工期本項目自合同簽訂之日起[X]個工作日內開工，預計在開工后[X]個日歷天內完成全部工作，但因不可抗力或甲方原因導致工期延誤的除外。乙方應按照上述工期計劃合理安排施工進度，并定期向甲方匯報工程進展情況。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的施工過程進行監督檢查，提出合理的意見和建議。有權要求乙方按照合同約定的質量標準、工期要求完成項目。在乙方未按照合同約定履行義務時，有權要求乙方承擔違約責任并采取補救措施。2.義務向乙方提供開展項目所需的相關資料和信息，包括但不限于項目所在地的環境現狀資料、相關審批文件等，并確保所提供資料的真實性、完整性和準確性。協助乙方辦理項目實施過程中所需的各項審批手續，提供必要的支持和配合。按照合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。在項目施工期間，為乙方提供必要的施工條件，如施工場地的水電供應、臨時設施搭建場地等。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定支付承攬費用。有權根據項目實際情況，在確保工程質量和工期的前提下，合理調整施工方案，但需提前通知甲方并征得甲方書面同意。在甲方未按照合同約定履行義務，影響乙方正常施工時，有權要求甲方承擔相應責任并順延工期。2.義務具備完成本項目所需的相應資質和專業技術能力，并向甲方提供相關證明文件。嚴格按照國家及地方相關環保標準、規范以及合同約定的質量要求、工期要求進行項目施工，確保項目質量達到優良標準。自行組織施工隊伍，配備足夠的專業技術人員和施工設備，確保施工安全和進度。在施工過程中，采取必要的安全防護措施，如設置警示標志、配備安全防護用品等，避免發生安全事故。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承擔全部責任。負責施工過程中的環境保護工作，減少施工對周邊環境的影響。施工結束后，及時清理施工現場，恢復施工場地原狀。定期向甲方匯報工程進展情況，每月[X]日前提交書面工程進度報告。如遇重大問題或突發事件，應立即通知甲方，并采取有效措施進行處理。項目完成后，按照合同約定的質量標準進行自檢，自檢合格后向甲方提交驗收申請報告，并提供完整的項目資料，包括但不限于環境評估報告、治理方案、施工記錄、監測報告等。配合甲方組織的驗收工作，對驗收過程中提出的問題及時進行整改，直至項目通過驗收。三、承攬費用及支付方式（一）承攬費用本項目承攬費用為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此費用為固定總價，不因任何因素調整，但因甲方提出的變更要求導致工程量增加或減少的除外。（二）支付方式1.合同簽訂后[X]個工作日內，甲方向乙方支付承攬費用的[X]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.項目施工進度達到[具體進度節點，如基礎工程完成、主體工程完成等]后，甲方向乙方支付承攬費用的[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。3.項目全部完成且乙方提交驗收申請報告后，經甲方組織驗收合格，甲方向乙方支付承攬費用的[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。4.項目通過驗收滿[X]個月后，如無質量問題，甲方向乙方支付剩余承攬費用的[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照合同約定的時間和方式支付承攬費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工作量對應的費用及違約金，同時甲方應承擔乙方因暫停施工而造成的損失。2.若甲方未按照合同約定向乙方提供開展項目所需的資料和信息，或未協助乙方辦理相關審批手續，導致乙方無法正常施工或工期延誤的，甲方應承擔相應責任，工期相應順延，并賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照合同約定的質量標準完成項目，乙方應負責無償返工直至達到質量要求，由此造成的工期延誤和費用增加由乙方自行承擔。如因乙方原因導致項目無法通過驗收，乙方應退還甲方已支付的全部費用，并按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。同時，乙方應負責繼續整改直至項目通過驗收，由此產生的一切費用由乙方承擔。2.若乙方未按照合同約定的工期完成項目，每逾期一日，應按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權解除合同，并要求乙方退還已支付的費用，同時乙方應按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。乙方還應承擔甲方因項目延誤而遭受的全部損失，包括但不限于第三方索賠費用、預期利益損失等。3.若乙方在施工過程中違反國家及地方相關環保法律法規或合同約定，導致環境污染事故或其他法律責任的，乙方應承擔全部法律責任，并賠償甲方因此遭受的一切損失。4.若乙方擅自將項目轉包或分包給第三方，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的全部費用，并按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。同時，乙方應承擔甲方因解除合同而遭受的全部損失。五、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。如補充協議與本合同有沖突之處，以補充協議為準。甲方（蓋