監控承攬合同協議書模板?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有監控系統安裝及相關服務的需求，乙方具備提供該類服務的專業能力和資質，經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承攬監控系統安裝及相關服務事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.監控系統設備供應乙方負責提供符合甲方要求的監控設備，包括但不限于高清攝像機、硬盤錄像機、存儲硬盤、鏡頭、支架、電源適配器等，具體設備清單及規格參數詳見本協議附件一。2.監控系統安裝服務乙方負責將上述監控設備按照設計方案進行安裝，包括但不限于設備的固定、布線、接線、調試等工作，確保監控系統能夠正常運行，實現對甲方指定區域的有效監控。安裝地點為甲方指定的[具體地點]。3.監控系統調試及開通服務乙方在完成設備安裝后，負責對監控系統進行全面調試，確保設備各項性能指標達到設計要求，能夠清晰、穩定地采集圖像，并將監控系統開通至正常使用狀態。4.監控系統維護及技術支持服務乙方提供[X]年的監控系統維護及技術支持服務，包括但不限于設備的日常巡檢、故障排除、軟件升級、數據備份與恢復等。在服務期內，乙方應保證監控系統的正常運行，如出現故障，乙方應在接到甲方通知后的[X]小時內做出響應，并在[X]個工作日內到達現場進行維修。二、權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權對乙方的工作進度、質量進行監督檢查，提出合理的意見和建議。有權要求乙方按照本協議約定的時間、質量標準完成工作任務。在乙方未按照本協議約定履行義務時，有權解除本協議，并要求乙方承擔相應的違約責任。2.義務向乙方提供與監控系統安裝及服務相關的基礎資料和現場條件，協助乙方進行安裝調試工作。按照本協議約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。在監控系統安裝調試過程中，為乙方提供必要的配合和協助。（二）乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定支付承攬費用。在甲方未按照本協議約定提供必要的協助和配合時，有權要求甲方承擔相應的責任，并順延工作期限。2.義務按照本協議約定的時間、質量標準和技術要求完成監控系統的設備供應、安裝、調試及維護等工作任務。提供的監控設備應符合國家相關標準和行業規范，具備良好的性能和質量，并向甲方提供設備的產品合格證書、質量保證書等相關資料。在安裝調試過程中，應遵守施工現場的安全規定，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如因乙方原因導致發生安全事故，乙方應承擔全部責任。在服務期內，定期對監控系統進行巡檢，及時發現并解決潛在問題，確保監控系統的正常運行。如因乙方維護不當導致監控系統出現故障，乙方應負責免費維修或更換設備。對甲方提供的基礎資料和現場條件予以保密，不得向任何第三方泄露。未經甲方書面同意，乙方不得將本協議項下的工作任務轉包或分包給第三方。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用本協議項下的承攬費用總計為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。該費用為固定總價，包含設備采購、安裝調試、維護服務、稅費等一切費用，除本協議約定的調整情況外，不因任何因素調整。2.支付方式合同簽訂后，甲方向乙方支付承攬費用的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。監控系統設備全部到貨并經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付承攬費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。監控系統安裝調試完畢并經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付承攬費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。剩余承攬費用的[X]%作為質保金，在質保期屆滿后，如監控系統無質量問題，甲方在[X]個工作日內無息支付給乙方。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、驗收標準及方式1.驗收標準監控系統的驗收應按照本協議約定的設備清單、規格參數及技術要求進行，同時應符合國家相關標準和行業規范。乙方提供的監控設備應具備良好的性能和質量，圖像清晰、穩定，各項功能正常運行。2.驗收方式設備到貨驗收：乙方在設備到貨前通知甲方，甲方應在接到通知后的[X]個工作日內組織人員對設備進行驗收。驗收內容包括設備的數量、規格、型號、外觀等，如發現設備與本協議約定不符或存在質量問題，甲方有權要求乙方在[X]個工作日內更換或補足。安裝調試驗收：監控系統安裝調試完畢后，乙方應向甲方提交驗收申請。甲方應在接到申請后的[X]個工作日內組織相關人員進行驗收。驗收內容包括監控系統的運行情況、圖像質量、功能實現等。如驗收合格，雙方應簽署驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格為止，由此產生的費用由乙方承擔，且不影響本協議約定的工期和付款進度。質保期驗收：在質保期屆滿前，甲方應對監控系統進行全面檢查，如發現質量問題，乙方應及時進行維修或更換。質保期屆滿后，如監控系統無質量問題，甲方應按照本協議約定支付質保金。五、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協議約定的時間和方式支付承攬費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應的費用及違約金。若甲方未按照本協議約定提供必要的協助和配合，導致乙方工作延誤或無法正常進行的，甲方應承擔相應的責任，并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方違約責任若乙方未按照本協議約定的時間、質量標準和技術要求完成工作任務，每逾期一日，應按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。若乙方提供的監控設備不符合國家相關標準和行業規范，或存在質量問題，乙方應負責免費更換或維修，并承擔因此給甲方造成的全部損失。如因設備質量問題導致甲方遭受第三方索賠的，乙方應負責處理并承擔全部法律責任和經濟賠償責任。若乙方在服務期內未按照本協議約定履行維護及技術支持義務，導致監控系統出現故障，乙方應在接到甲方通知后的[X]小時內做出響應，并在[X]個工作日內到達現場進行維修。如因乙方延誤維修導致甲方遭受損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。若乙方未經甲方書面同意，將本協議項下的工作任務轉包或分包給第三方，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。六、爭議解決本協議在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議有沖突之處，以