監控工程承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號：__________________地址：__________________聯系方式：__________________乙方（承攬人）：公司名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系方式：__________________鑒于甲方有監控工程的需求，乙方具備完成該監控工程的專業能力和資質，甲乙雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承攬監控工程事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[具體監控工程名稱]2.工程地點：[詳細工程地點]3.工程內容及要求乙方負責在甲方指定地點安裝監控設備，包括但不限于攝像頭的選型、采購、安裝、調試及后續維護。攝像頭的數量、型號及具體安裝位置詳見附件《監控設備安裝布局圖》。監控系統應具備高清畫質、夜視功能、遠程監控功能等，能夠滿足甲方對監控區域全面、清晰、實時監控的需求。乙方需確保監控設備的穩定性和可靠性，保證設備正常運行時間達到[X]%以上，因設備故障導致的監控中斷時間累計每年不超過[X]小時。監控數據應存儲在乙方提供的存儲設備中，存儲期限不少于[X]天，存儲設備應具備數據備份和恢復功能，以防止數據丟失。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權對乙方的工程進度、質量進行監督檢查，提出合理的意見和建議。有權要求乙方按照本合同約定的時間、質量標準完成監控工程。2.義務向乙方提供開展監控工程所需的相關資料和協助，包括但不限于工程現場的布局圖、電源供應情況等。按照本合同約定的時間和方式向乙方支付工程款項。在工程施工期間，為乙方提供必要的施工條件，如協調施工現場的其他施工單位、保障施工場地的安全等。（二）乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照本合同約定支付工程款項。在工程施工過程中，如遇甲方提供的資料不準確或施工條件發生重大變化等情況，有權要求甲方給予合理的調整或補償。2.義務按照本合同約定的工程內容及要求，組織專業技術人員進行監控工程的設計、施工、調試及驗收，確保工程質量達到國家相關標準和本合同約定的要求。負責監控設備及材料的采購、運輸、安裝、調試等工作，并承擔相應費用。所采購的設備及材料應符合國家質量標準和行業規范，且具有合法的來源和有效的質量證明文件。施工過程中，應遵守國家有關安全生產、環境保護等法律法規，采取必要的安全防護措施，確保施工安全，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承擔全部責任。在工程驗收合格后，按照國家相關規定及本合同約定提供售后服務，包括但不限于設備維修、保養、軟件升級等。售后服務期限為自工程驗收合格之日起[X]年。未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的監控工程轉包或分包給第三方。負責監控工程施工過程中的環境保護工作，施工結束后及時清理施工現場，恢復施工前的環境狀態。三、工程期限1.開工日期：[具體開工日期]2.竣工日期：[具體竣工日期]3.總工期：[工期天數]天。如因甲方原因或不可抗力因素導致工程延誤，工期相應順延；如因乙方原因導致工程延誤，乙方應承擔相應的違約責任，每延誤一天，按照本合同總金額的[X]%向甲方支付違約金。四、工程款項及支付方式（一）工程款項本合同總金額為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。該金額為固定總價，包含乙方完成本合同約定的監控工程所需的全部費用，除本合同約定的調整情況外，不因任何因素調整。（二）支付方式1.合同簽訂后，甲方支付合同總金額的[X]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方收到預付款后，應立即開始工程的準備工作，并在[X]個工作日內向甲方提供詳細的工程進度計劃。2.工程進度達到[具體進度節點]，經甲方驗收合格后，支付合同總金額的[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。3.工程全部完工，經甲方組織相關部門驗收合格后，支付合同總金額的[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。4.工程驗收合格滿[X]個月，如無質量問題及售后服務糾紛，甲方支付合同總金額的[X]%作為質保金，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。五、工程驗收1.驗收標準：本監控工程的驗收應按照國家相關標準、行業規范以及本合同約定的工程內容及要求進行。驗收內容包括監控設備的安裝質量、運行效果、功能實現、數據存儲等方面。2.驗收程序工程完工后，乙方應提前[X]個工作日向甲方提交驗收申請，并提供工程竣工報告、設備清單、測試報告等相關資料。甲方收到乙方的驗收申請后，應在[X]個工作日內組織相關人員進行驗收。驗收過程中，乙方應安排專業技術人員配合甲方進行測試和檢查。如驗收合格，甲乙雙方應簽署工程驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求在規定時間內進行整改，直至驗收合格。整改費用由乙方承擔，且整改期間不計入工期。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本合同約定的時間和方式支付工程款項，每逾期一天，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權暫停工程施工，并要求甲方支付已完成工程對應的款項及違約金。若甲方因自身原因導致工程變更或延誤乙方施工，應承擔因此給乙方造成的損失，包括但不限于增加的費用、工期延誤的損失等。2.乙方違約責任若乙方未按照本合同約定的工程內容及要求、工程期限完成監控工程，每逾期一天，應按照本合同總金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照本合同總金額的[X]%向甲方支付違約金。若乙方提供的監控設備及材料不符合國家質量標準和行業規范，或工程質量不符合本合同約定的要求，乙方應負責免費更換設備、材料或進行整改，直至達到驗收標準。如因乙方原因給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方違反本合同約定將工程轉包或分包給第三方，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照本合同總金額的[X]%向甲方支付違約金。若乙方未按照本合同約定提供售后服務，甲方有權自行委托第三方進行維修或保養，費用由乙方承擔。乙方應在接到甲方通知后的[X]個工作日內響應，否則每逾期一天，應按照合同總金額的[X]%向甲方支付違約金。七、爭議解決本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協