電力施工合同補充協議范本?甲方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲乙雙方于[電力施工合同簽訂日期]簽訂了《電力施工合同》（以下簡稱"主合同"），為進一步明確雙方權利義務，確保工程順利進行，經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就主合同未盡事宜達成如下補充協議：一、協議標的本補充協議所涉及的標的物為[具體電力工程名稱]，該工程位于[詳細工程地點]，包括但不限于電力設備的采購、安裝、調試，電纜鋪設，配電室建設等相關電力工程內容，具體以施工圖紙及雙方確認的工程范圍為準。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對工程進度、質量、安全等進行監督檢查，提出意見和建議。按照本協議約定及主合同的相關規定，對乙方提交的工程文件、資料進行審核。在乙方違反本協議或主合同約定時，有權要求乙方承擔違約責任并采取相應補救措施。2.義務按照本協議約定及主合同的規定，及時向乙方支付工程款項。負責協調施工現場周邊關系，為乙方施工創造良好的外部條件，但因乙方自身原因導致的協調問題除外。提供施工所需的相關資料和文件，并確保其真實性、準確性和完整性，協助乙方辦理與工程相關的審批手續。（二）乙方權利義務1.權利按照本協議約定及主合同的規定，要求甲方按時支付工程款項。在施工過程中，有權根據實際情況提出合理化建議，經甲方書面同意后實施。對甲方違反本協議或主合同約定，損害乙方合法權益的行為，有權要求甲方承擔違約責任并賠償損失。2.義務嚴格按照本協議約定及主合同的規定、施工圖紙、相關規范和標準組織施工，確保工程質量達到合格標準，并在約定的工期內完成全部工程內容。負責施工現場的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防護措施，確保施工安全，承擔因乙方原因造成的安全事故責任。做好施工過程中的環境保護工作，遵守國家和地方有關環境保護的法律法規，減少施工對周邊環境的影響。按照甲方要求，定期向甲方提交工程進度報告、質量檢驗報告、安全檢查報告等相關文件和資料，及時匯報工程進展情況及存在的問題。負責工程竣工驗收前的成品保護工作，承擔因乙方成品保護措施不力造成的損失。工程竣工驗收合格后，按照國家和地方有關規定及雙方約定，向甲方提供完整的竣工資料，并協助甲方辦理工程竣工驗收備案手續。三、工程價款及支付方式（一）工程價款本補充協議項下工程總價款為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此價款為固定總價，除本協議約定的調整情況外，不因任何因素調整。（二）支付方式1.預付款：合同簽訂后[X]個工作日內，甲方向乙方支付工程總價款的[X]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.進度款：乙方每月[X]日前向甲方提交當月已完工程進度報告及付款申請，甲方在收到后[X]個工作日內審核確認，并于審核確認后的[X]個工作日內向乙方支付當月已完工程價款的[X]%。3.竣工驗收款：工程竣工驗收合格后[X]個工作日內，甲方向乙方支付至工程總價款的[X]%。4.質量保證金：工程竣工驗收合格滿[X]年后，如無質量問題，甲方在[X]個工作日內將質量保證金（工程總價款的[X]%）無息支付給乙方。四、工程變更1.本工程實施過程中，如因甲方原因提出工程變更，甲方應提前[X]天向乙方發出書面變更通知，并提供詳細的變更圖紙及相關資料。乙方應按照變更通知要求進行施工，因變更導致工程價款增加或減少的，雙方應根據實際情況協商調整工程價款，并簽訂書面補充協議。2.如因乙方原因提出工程變更，須經甲方書面同意后方可實施。因乙方擅自變更導致的一切損失由乙方自行承擔，且甲方有權要求乙方恢復原狀或采取其他補救措施，所需費用由乙方承擔。五、工期調整1.因甲方原因導致工程延誤的，工期相應順延。甲方應提前[X]天書面通知乙方，并承擔因工期延誤給乙方造成的損失。2.因乙方原因導致工程延誤的，工期不予順延，乙方應按照主合同約定承擔違約責任。如因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致工程延誤的，乙方應及時通知甲方，并提供相關證明文件，經雙方協商一致后可調整工期。六、質量標準及驗收1.本工程的質量標準應符合國家及行業現行的相關標準和規范要求，達到[具體質量驗收等級]標準。2.工程竣工后，乙方應書面通知甲方進行驗收。甲方應在收到乙方驗收通知后的[X]個工作日內組織驗收。如驗收不合格，乙方應按照甲方要求進行整改，直至達到驗收標準，由此產生的費用由乙方承擔，且工期不予順延。3.工程竣工驗收合格后，雙方應簽署工程竣工驗收報告。如甲方在規定時間內未組織驗收或無故拖延驗收時間，視為工程已通過驗收。七、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協議約定按時支付工程款項，每逾期一天，應按照應付未付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完工程價款及相應違約金，同時承擔乙方因停工造成的損失。2.若甲方未履行本協議約定的其他義務，導致乙方無法正常施工或造成工程損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協議約定及主合同的規定、施工圖紙、相關規范和標準組織施工，導致工程質量不合格的，乙方應負責無償返工直至達到合格標準，由此延誤的工期不予順延，并承擔因此給甲方造成的損失。如乙方在甲方規定的期限內仍未整改合格，甲方有權解除合同，乙方應返還甲方已支付的全部款項，并按照工程總價款的[X]%向甲方支付違約金。2.若乙方未按照本協議約定的工期完成工程，每逾期一天，應按照工程總價款的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權解除合同，乙方應返還甲方已支付的全部款項，并按照工程總價款的[X]%向甲方支付違約金，同時承擔甲方因此遭受的全部損失。3.若乙方違反施工現場安全管理規定或環境保護規定，導致發生安全事故或環境污染事件的，乙方應承擔全部法律責任和經濟賠償責任，如給甲方造成損失的，乙方應負責賠償。4.若乙方未履行本協議約定的其他義務，應承擔因此給甲方造成的損失，并按照工程總價款的[X]%向甲方支付違約金。八、爭議解決本補充協議在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本補充協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，與主合同具有同等法律效力。本補充協議與主合同約定不一致的，以本補充協議為準。2.本補充協議一式[X]份，甲乙雙方各執[X]份，具有同等法律效力。