廢鐵壓塊承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有廢鐵壓塊的需求，乙方具備相應的承攬能力，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》相關規定，就甲方委托乙方進行廢鐵壓塊事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述（一）承攬內容乙方按照甲方要求，對甲方提供的廢鐵進行壓塊處理。具體包括但不限于廢鐵的收集、運輸、整理、壓制等一系列工作，最終將廢鐵壓制成符合甲方要求規格和質量標準的塊狀物。（二）廢鐵要求1.甲方應向乙方提供符合國家法律法規及環保要求的廢鐵，不得提供含有危險廢物、違禁物品或其他不符合相關標準的物質。2.廢鐵的種類、數量、品質等詳細信息由雙方另行書面約定。如甲方需變更廢鐵的提供要求，應提前[X]個工作日書面通知乙方。（三）壓塊規格壓塊的形狀、尺寸、重量等規格應符合以下標準：1.形狀：[具體形狀要求，如長方體、正方體等]2.尺寸：長[X]厘米、寬[X]厘米、高[X]厘米（允許誤差范圍為±[X]厘米）3.重量：每塊壓塊重量為[X]千克（允許誤差范圍為±[X]%）（四）質量標準1.壓塊應緊密、結實，無明顯裂縫、松散等質量問題。2.壓塊的密度應達到[具體密度標準]以上。3.乙方應確保壓塊過程中不對廢鐵的原有金屬成分造成實質性破壞，保證壓塊后的廢鐵符合相關行業質量標準。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權監督乙方的承攬工作過程，提出合理的意見和建議。對乙方交付的壓塊成品進行檢驗，如發現質量問題或不符合約定規格，有權要求乙方進行整改或重新制作。2.義務按照本合同約定向乙方提供所需的廢鐵，并確保廢鐵的質量符合要求及來源合法合規。按照約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。協助乙方辦理與廢鐵壓塊相關的必要手續和許可，提供必要的工作條件和便利。在乙方工作過程中，如因甲方原因導致乙方工作延誤或產生額外費用，由甲方承擔相應責任。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定提供廢鐵及支付承攬費用。根據甲方提供的廢鐵情況及要求，合理安排工作流程和方法，自主決定使用的設備、工具及人員調配。2.義務按照本合同約定的質量標準、規格要求和時間要求，完成廢鐵壓塊工作，并向甲方交付合格的壓塊成品。負責廢鐵從甲方指定地點到乙方工作場地的運輸（如有）及壓塊成品從乙方工作場地到甲方指定地點的運輸，運輸過程中應確保廢鐵及壓塊的安全，如發生損壞、丟失等情況，由乙方承擔賠償責任。對甲方提供的廢鐵及相關信息予以保密，不得泄露給任何第三方。在工作過程中遵守國家法律法規及環保要求，采取必要的環保措施，避免對環境造成污染。如因乙方原因導致環境污染事故，乙方應承擔全部法律責任及賠償責任。接受甲方的監督檢查，對于甲方提出的合理意見和建議，應及時改進。如乙方發現甲方提供的廢鐵存在質量問題或不符合約定要求，應及時通知甲方，并協商解決方案。三、承攬費用及支付方式（一）承攬費用經雙方協商，本次廢鐵壓塊承攬費用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。此費用為固定總價，包含乙方完成本合同約定工作所需的全部費用，除因甲方原因導致合同變更或增加工作量外，不再調整。（二）支付方式1.合同簽訂后，甲方應向乙方支付承攬費用的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.乙方完成全部廢鐵壓塊工作，并經甲方檢驗合格后，甲方應在[X]個工作日內支付剩余承攬費用，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.乙方應在甲方每次付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工作期限（一）開始時間乙方應在本合同生效且收到甲方預付款后的[X]個工作日內開始廢鐵壓塊工作。（二）完成時間乙方應在開始工作后的[X]個工作日內完成全部廢鐵壓塊工作，并通知甲方進行驗收。如因不可抗力或甲方原因導致工作延誤，乙方完成工作的時間相應順延，但乙方應及時通知甲方并提供相關證明。五、驗收標準及方式（一）驗收標準按照本合同約定的質量標準、規格要求進行驗收。（二）驗收方式1.甲方在收到乙方通知后，應在[X]個工作日內組織人員對壓塊成品進行驗收。2.驗收過程中，如發現壓塊成品存在質量問題或不符合約定規格，甲方有權要求乙方進行整改或重新制作，直至符合要求為止。整改或重新制作的費用及時間由乙方承擔，且不得影響甲方的正常使用或生產進度。3.經甲方驗收合格的壓塊成品，雙方應簽署驗收合格確認書。驗收合格確認書作為甲方支付承攬費用的重要依據之一。六、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本合同約定向乙方提供廢鐵或提供的廢鐵不符合要求，導致乙方工作延誤或無法正常進行，甲方應承擔相應的賠償責任，賠償乙方因此遭受的直接損失，包括但不限于設備閑置費、人員誤工費等。2.若甲方未按照合同約定的時間和方式支付承攬費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應的費用及違約金，同時解除本合同，甲方應承擔乙方因此遭受的全部損失。3.如因甲方原因導致乙方在工作過程中產生額外費用或遭受其他損失，甲方應予以全額賠償。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本合同約定的質量標準、規格要求和時間要求完成廢鐵壓塊工作，應承擔違約責任，負責免費整改或重新制作，直至符合要求為止。如因乙方原因導致逾期交付，每逾期一日，應按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還已支付的預付款，同時乙方應按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金，賠償甲方因此遭受的全部損失。2.若乙方交付的壓塊成品不符合質量標準或約定規格，乙方應負責免費更換或采取其他補救措施，直至符合要求為止。如因乙方產品質量問題給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。3.若乙方違反本合同約定的保密義務，應向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。如乙方的違約行為給甲方造成重大損失或不良影響的，甲方有權追究乙方的法律責任。4.如乙方在工作過程中違反國家法律法規及環保要求，導致環境污染事故或其他法律糾紛，乙方應承擔全部法律責任及賠償責任，如因此給甲方造成損失的，乙方應賠償甲方的全部損失，同時甲方有權解除本合同。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）合同變更本合同的任何變更或補充需經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。變更或補充協議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。（二）合同解除1.經雙方協商一致，可以解除本合同。2.若一方違反本合同約定，另一方有權解除本合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。3.如因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致本合同無法履行或部分無法履行，雙方互不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明。在不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因消除后，雙方應協商是否繼續履行本合同或變更合同內容。（三）通知與送達1.本合同履行過程中，雙方的通知、文件、資料等應以書面形式送達對方。送達方式包括專人送達、郵寄送達、電子郵件送達等。2.若以專人送達方式送達，送達日期以收件方簽收日期為準；若以郵寄送達方式送達，送達日期以郵件簽收單上的日期為準；若以電子郵件送達方式送達，送達日期以郵件發出后的[X]個工作日為準，收件方應及時查看郵件并回復確認收到。如一方變更送達地址，應提前[X]個工作日書面通知對方，否則由此導致的通知無法送達的后果