2025橋梁工程樁基工程勞務承包合同本合同由以下雙方于年月日在簽訂：甲方（發包方）：法定代表人：地址：聯系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：聯系方式：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就樁基工程勞務承包事項達成如下協議：第一條合同概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3承包范圍：1.4承包方式：1.5合同工期：總工期為天，計劃開工日期為年月日，計劃竣工日期為年月日（具體以甲方書面通知為準）。第二條承包范圍及工作內容2.1承包范圍乙方負責完成本工程樁基工程的勞務施工，包括但不限于以下內容：（1）樁位測量與定位；（2）樁機設備進場、安裝及調試；（3）樁孔成孔施工；（4）鋼筋籠制作與安裝；（5）混凝土灌注與養護；（6）施工現場清理與垃圾清運；（7）其他與樁基工程相關的勞務施工內容。2.2工程量本工程樁基總數量為根，其中：（1）米樁根；（2）米樁根；（3）其他規格樁根。具體施工樁位及數量以甲方提供的施工圖紙和工程變更指令為準。2.3變更處理因設計變更或現場實際情況需要調整樁位或樁長的，乙方應積極配合，調整后的工程量及費用由雙方另行協商確定。第三條合同工期3.1總工期乙方應嚴格按照甲方要求的工期完成施工任務，不得延誤。3.2乙方原因延誤因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金元/天。3.3甲方原因延誤因甲方原因或不可抗力導致工期延誤的，乙方有權要求工期順延，且由此產生的窩工、停工損失由甲方承擔，具體費用由雙方協商確定。第四條質量標準與驗收4.1質量標準本工程樁基施工質量應符合《建筑樁基技術規范》（JGJ94-2008）及相關國家和地方標準。4.2驗收程序（1）隱蔽工程驗收：乙方應在隱蔽工程（如鋼筋籠安裝）完成后及時通知甲方驗收，驗收合格后方可進行下一道工序。（2）終檢驗收：工程完工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，包括但不限于樁基檢測報告、施工記錄等，由甲方組織相關部門進行終檢驗收。4.3質量問題處理（1）因乙方施工原因導致樁基質量不合格的，乙方應無償返工直至合格，由此產生的費用及延誤的工期均由乙方承擔。（2）返工或維修期間，乙方不得以任何理由向甲方提出工期順延或其他索賠要求。第五條合同價款及支付方式5.1合同價款本工程承包總金額為人民幣元（大寫：元整）。具體單價及數量如下：（1）樁基施工單價為元/立方米；（2）其他費用：元。合同總價為暫定價，最終結算以實際完成工程量為準。5.2付款方式（1）預付款：合同簽訂后日內，甲方支付合同總價的%作為預付款，即人民幣元。（2）進度款：按月支付，每月日前雙方確認上月完成的工程量，甲方于次月日前支付當月完成工程量的%進度款。（3）結算款：工程竣工驗收合格后日內，雙方完成結算，甲方支付至結算總價的%。剩余%作為質量保證金，待質保期滿且無質量問題后支付（質保期為年）。（4）收款賬戶：乙方指定收款賬戶為：賬戶名稱：開戶銀行：銀行賬號：第六條雙方權利與義務6.1甲方權利與義務（1）甲方有權對乙方的施工進度、質量、安全進行監督檢查。（2）甲方負責提供施工圖紙、技術要求及相關文件，并進行技術交底。（3）甲方負責辦理施工所需的各類審批手續，協調施工場地的外部關系。（4）甲方應按合同約定支付工程款，不得無故拖延。6.2乙方權利與義務（1）乙方應嚴格按照施工圖紙和技術要求進行施工，確保工程質量符合約定標準。（2）乙方負責調配足夠的人力、設備及材料，確保工程按期完成。（3）乙方應遵守施工現場的安全生產、文明施工規定，做好施工區域的安全防護工作。（4）乙方有權要求甲方按合同約定支付工程款，不得無故拖延。第七條安全環保條款7.1安全生產（1）乙方應嚴格遵守國家及地方安全生產法律法規，采取有效措施保障施工安全。（2）乙方應為其施工人員購買意外傷害保險，并承擔相應責任。（3）因乙方原因導致的安全事故，由乙方承擔全部責任及費用。7.2環境保護（1）乙方應采取有效措施控制施工現場的揚塵、噪音、廢水等污染，符合環保要求。（2）施工產生的廢棄物應按規定分類處理，不得隨意傾倒。第八條工程驗收與結算8.1驗收標準工程驗收按照《建筑樁基技術規范》（JGJ94-2008）及本合同約定的質量標準執行。8.2結算依據（1）雙方確認的工程量簽證單；（2）施工圖紙及設計變更文件；（3）本合同約定的計價方式及單價。8.3結算程序（1）工程竣工后，乙方提交結算資料；（2）甲方在收到結算資料后日內完成審核并提出意見；（3）雙方確認結算金額后日內支付尾款。第九條違約責任9.1甲方違約（1）甲方未按合同約定支付工程款的，每逾期一日，應向乙方支付逾期金額的%作為違約金。（2）因甲方原因導致工程停工或延誤的，乙方有權要求賠償窩工損失。9.2乙方違約（1）乙方未按合同約定完成施工任務的，甲方有權扣除相應違約金或要求賠償損失。（2）因乙方原因導致質量不合格或安全事故的，乙方應承擔相應責任及費用。第十條爭議解決本合同履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向人民法院提起訴訟。第十一條補充條款雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。第十二條合同生效與份數12.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2份數本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表：日期：