加工工人合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

鑒于甲方需要進行__________（具體加工內容）的加工，乙方愿意接受甲方的委托，按照甲方的要求進行加工，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、加工內容

1.1乙方應按照甲方提供的技術圖紙、工藝要求及樣品，對甲方提供的原材料進行加工。

1.2加工內容的具體要求詳見附件一：《加工技術要求》。

二、加工期限

2.1加工期限自合同簽訂之日起__________個工作日內完成。

2.2如因乙方原因導致加工期限延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付__________元的違約金。

三、加工費用

3.1加工費用總額為人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.2甲方應在合同簽訂后__________個工作日內，將加工費用支付至乙方指定賬戶。

3.3乙方應在加工完成后__________個工作日內，向甲方提供加工成果。

四、知識產權

4.1加工成果的知識產權歸甲方所有。

4.2乙方不得將加工成果用于其他項目或轉售給第三方。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內容及其加工成果負有保密義務。

5.2未經對方同意，任何一方不得泄露本合同內容及其加工成果的相關信息。

六、違約責任

6.1如一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2違約責任的具體規定詳見附件二：《違約責任》。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

7.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同有效期為__________年，自合同生效之日起計算。

九、其他

9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

9.2本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

附件：

一、《加工技術要求》

二、《違約責任》

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

第三方（監督方）：__________

鑒于甲方需要進行__________（具體加工內容）的加工，乙方愿意接受甲方的委托，按照甲方的要求進行加工，為保障甲方權益，引入第三方對加工過程進行監督，確保加工質量與進度，三方經友好協商，達成如下協議：

一、加工內容與責任

1.1乙方應按照甲方提供的技術圖紙、工藝要求及樣品，對甲方提供的原材料進行加工。

1.2乙方對加工過程的質量、進度及安全承擔全面責任。

1.3第三方對加工過程進行監督，確保乙方履行合同義務，并對加工成果進行驗收。

二、加工期限與進度

2.1加工期限自合同簽訂之日起__________個工作日內完成。

2.2乙方應按甲方要求，分階段提交加工進度報告，確保按期完成加工任務。

2.3如因乙方原因導致加工期限延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付__________元的違約金。

三、加工費用與支付

3.1加工費用總額為人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.2甲方應在合同簽訂后__________個工作日內，將加工費用支付至乙方指定賬戶。

3.3甲方有權根據加工進度和成果，對費用進行分期支付。

四、知識產權與保密

4.1加工成果的知識產權歸甲方所有。

4.2乙方不得將加工成果用于其他項目或轉售給第三方。

4.3雙方對本合同內容及其加工成果負有保密義務。

五、第三方責任與權益

5.1第三方對加工過程進行監督，確保乙方履行合同義務，并對加工成果進行驗收。

5.2第三方有權要求乙方提供相關資料，乙方應予以配合。

5.3第三方在履行職責過程中，若發現乙方存在違約行為，有權通知甲方，并要求乙方改正。

六、違約責任與限制

6.1如乙方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

6.2乙方不得擅自變更加工內容、工藝要求或原材料，如需變更，應經甲方書面同意。

6.3乙方在加工過程中，應遵守國家相關法律法規，不得損害他人合法權益。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

7.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同有效期為__________年，自合同生效之日起計算。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執一份。

9.2本合同未盡事宜，由三方另行協商解決。

附件：

一、《加工技術要求》

二、《違約責任》

甲方權益主導的目的和意義：

1.甲方作為委托方，對加工成果的質量、進度及知識產權擁有絕對權益，通過引入第三方監督，確保加工過程符合甲方要求。

2.甲方有權根據加工進度和成果，對費用進行分期支付，降低風險。

3.甲方在合同中設定了多項權利條款，保障自身權益不受侵害。

第三方介入的意義和目的：

1.第三方作為獨立監督方，客觀公正地評估加工過程，確保乙方履行合同義務。

2.第三方對加工成果進行驗收，提高加工成果的質量，降低甲方風險。

3.第三方介入有助于解決甲乙雙方在加工過程中的爭議，維護雙方合法權益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（委托方）：__________

乙方（承包方）：__________

第三方（監理方）：__________

鑒于甲方需要將__________（具體工程項目）的建設承包給乙方，乙方愿意接受甲方的委托，按照甲方的要求進行建設，為保障乙方的權益，引入第三方對建設過程進行監理，確保工程質量和進度，三方經友好協商，達成如下協議：

一、工程內容與責任

1.1乙方應按照甲方提供的設計圖紙、施工規范及工程要求，對工程項目進行建設。

1.2乙方對工程項目的質量、進度及安全承擔全面責任。

1.3第三方對工程項目的建設過程進行監理，確保乙方履行合同義務，并對工程成果進行驗收。

二、工程期限與進度

2.1工程期限自合同簽訂之日起__________個月內完成。

2.2乙方應按甲方要求，分階段提交工程進度報告，確保按期完成工程任務。

2.3如因甲方原因導致工程期限延誤，甲方應向乙方支付__________元的違約金。

三、工程費用與支付

3.1工程費用總額為人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.2甲方應在合同簽訂后__________個工作日內，將首期工程款支付至乙方指定賬戶。

3.3甲方應根據工程進度和成果，分階段支付工程款項。

四、知識產權與保密

4.1工程項目的知識產權歸乙方所有。

4.2甲方不得將工程項目的相關信息用于其他項目或轉售給第三方。

4.3雙方對本合同內容及其工程項目的相關信息負有保密義務。

五、第三方責任與權益

5.1第三方對工程項目的建設過程進行監理，確保乙方履行合同義務，并對工程成果進行驗收。

5.2第三方有權要求乙方提供相關資料，乙方應予以配合。

5.3第三方在履行職責過程中，若發現乙方存在違約行為，有權通知甲方，并要求乙方改正。

六、違約責任與限制

6.1如甲方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

6.2甲方不得擅自變更工程設計、施工規范或工程要求，如需變更，應經乙方書面同意。

6.3甲方在項目建設過程中，應遵守國家相關法律法規，不得損害乙方合法權益。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

7.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同有效期為__________年，自合同生效之日起計算。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執一份。

9.2本合同未盡事宜，由三方另行協商解決。

附件：

一、《工程設計圖紙》

二、《施工規范》

三、《工程要求》

乙方權益主導的目的和意義：

1.乙方作為承包方，對工程項目的建設質量、進度及收益擁有絕對權益，通過引入第三方監理，確保工程項目的順利進行。

2.乙方有權根據工程進度和成果，分階段收取工程款項，降低資金風險。

3.乙方在合同中設定了多項權利條