供暖改造施工合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方房屋的供暖改造事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：甲方房屋供暖改造工程。

1.2項目地點：甲方房屋所在地。

1.3項目內容：對甲方房屋進行供暖系統改造，包括但不限于供暖管道、散熱器、閥門等設施的安裝、拆除及維修。

二、合同雙方的權利和義務

2.1甲方權利和義務：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定，按時、按質、按量完成供暖改造工程；

（2）甲方應向乙方提供必要的施工場地和施工條件，包括但不限于水、電、氣等；

（3）甲方應配合乙方進行施工，確保施工安全；

（4）甲方應按照合同約定支付工程款。

2.2乙方權利和義務：

（1）乙方應按照合同約定，按時、按質、按量完成供暖改造工程；

（2）乙方應確保施工質量，對因施工原因造成的質量問題承擔相應責任；

（3）乙方應遵守國家相關法律法規，確保施工安全；

（4）乙方應按照合同約定，及時向甲方提供施工進度和工程款結算情況。

三、工程款及支付方式

3.1工程款總額：__________元。

3.2支付方式：

（1）開工前，甲方支付工程款總額的__________%；

（2）工程完工后，甲方支付工程款總額的__________%；

（3）質保期內，甲方支付工程款總額的__________%。

四、工期及延誤責任

4.1工期：自合同簽訂之日起__________日內完成供暖改造工程。

4.2延誤責任：

（1）因甲方原因造成工期延誤，甲方應向乙方支付違約金，違約金按每日__________元計算；

（2）因乙方原因造成工期延誤，乙方應向甲方支付違約金，違約金按每日__________元計算。

五、質量保證及保修

5.1質量保證：

（1）乙方應確保供暖改造工程的質量符合國家相關標準和規范；

（2）乙方對供暖改造工程進行自檢，并在自檢合格后，向甲方提供書面質量保證。

5.2保修：

（1）供暖改造工程保修期為__________年；

（2）在保修期內，如因施工質量問題導致供暖系統損壞，乙方應負責維修，直至問題解決。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.甲方房屋供暖改造工程圖紙；

2.甲方房屋供暖改造工程預算；

3.甲方房屋供暖改造工程驗收報告。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為房屋所有權人，乙方（以下簡稱“乙方”）為供暖改造工程施工方，丙方（以下簡稱“丙方”）為項目監理方。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，為保障甲方房屋供暖改造工程的順利進行，明確各方的權利義務，經甲乙丙三方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：甲方房屋供暖改造工程。

1.2項目地點：甲方房屋所在地。

1.3項目內容：對甲方房屋進行供暖系統改造，包括但不限于供暖管道、散熱器、閥門等設施的安裝、拆除及維修。

二、三方權利義務

2.1甲方權利義務：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定，按時、按質、按量完成供暖改造工程；

（2）甲方有權要求丙方對乙方施工過程進行全程監理，確保工程質量；

（3）甲方有權要求乙方在工程完工后進行驗收，驗收合格后方可支付工程款；

（4）甲方有權要求丙方在工程驗收過程中對工程質量進行監督，確保工程質量符合國家標準；

（5）甲方有權要求乙方在質保期內對供暖系統進行定期檢查和維護。

2.2乙方權利義務：

（1）乙方應按照合同約定，按時、按質、按量完成供暖改造工程；

（2）乙方應確保施工質量，對因施工原因造成的質量問題承擔相應責任；

（3）乙方應遵守國家相關法律法規，確保施工安全；

（4）乙方應按照合同約定，及時向甲方提供施工進度和工程款結算情況。

2.3丙方權利義務：

（1）丙方應按照合同約定，對乙方施工過程進行全程監理，確保工程質量；

（2）丙方應定期向甲方匯報工程進度和質量情況；

（3）丙方應參與工程驗收，對工程質量進行監督；

（4）丙方應按照合同約定，對乙方施工過程中存在的問題提出整改意見。

三、工程款及支付方式

3.1工程款總額：__________元。

3.2支付方式：

（1）開工前，甲方支付工程款總額的__________%；

（2）工程完工后，甲方支付工程款總額的__________%；

（3）質保期內，甲方支付工程款總額的__________%。

四、工期及延誤責任

4.1工期：自合同簽訂之日起__________日內完成供暖改造工程。

4.2延誤責任：

（1）因甲方原因造成工期延誤，甲方應向乙方支付違約金，違約金按每日__________元計算；

（2）因乙方原因造成工期延誤，乙方應向甲方支付違約金，違約金按每日__________元計算；

（3）因丙方原因造成工期延誤，丙方應向甲方支付違約金，違約金按每日__________元計算。

五、質量保證及保修

5.1質量保證：

（1）乙方應確保供暖改造工程的質量符合國家相關標準和規范；

（2）乙方對供暖改造工程進行自檢，并在自檢合格后，向甲方提供書面質量保證。

5.2保修：

（1）供暖改造工程保修期為__________年；

（2）在保修期內，如因施工質量問題導致供暖系統損壞，乙方應負責維修，直至問題解決。

六、違約責任及限制條款

6.1乙方違約責任：

（1）乙方未按合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任；

（2）乙方施工過程中出現質量問題，甲方有權要求乙方進行整改，如整改后仍不符合要求，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任；

（3）乙方擅自變更施工方案，甲方有權要求乙方恢復原方案，并承擔由此產生的損失。

6.2乙方限制條款：

（1）乙方不得擅自改變工程進度，如需變更，應經甲方同意；

（2）乙方不得擅自使用不符合國家標準的材料，如需使用，應經甲方同意；

（3）乙方不得將工程分包給不具備相應資質的單位或個人。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，三方可另行協商補充。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.甲方房屋供暖改造工程圖紙；

2.甲方房屋供暖改造工程預算；

3.甲方房屋供暖改造工程驗收報告。

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入，旨在確保甲方房屋供暖改造工程的質量和安全，通過全程監理，及時發現并解決施工過程中存在的問題，降低甲方在工程質量和安全方面的風險。

甲方權益主導的目的和意義：

甲方作為房屋所有權人，在供暖改造工程中處于主導地位，通過明確各方的權利義務，確保工程質量和進度，保障自身的合法權益。同時，甲方對工程款的支付具有決定權，有利于甲方對工程進行有效控制。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為房屋所有權人，乙方（以下簡稱“乙方”）為供暖改造工程施工方，丙方（以下簡稱“丙方”）為項目融資方。鑒于甲方房屋供暖改造工程需要資金支持，經甲乙丙三方友好協商，達成如下協議，以保障乙方權益，確保工程順利進行：

一、項目概況

1.1項目名稱：甲方房屋供暖改造工程。

1.2項目地點：甲方房屋所在地。

1.3項目內容：對甲方房屋進行供暖系統改造，包括但不限于供暖管道、散熱器、閥門等設施的安裝、拆除及維修。

二、三方權利義務

2.1乙方權利義務：

（1）乙方有權要求甲方提供必要的施工場地和施工條件，包括但不限于水、電、氣等；

（2）乙方有權要求丙方按照合同約定提供項目融資，確保工程資金；

（3）乙方有權要求甲方在工程完工后進行驗收，驗收合格后方可支付工程款；

（4）乙方有權要求丙方在項目融資過程中提供必要的協助和支持。

2.2甲方權利義務：

（1）甲方應向乙方提供必要的施工場地和施工條件；

（2）甲方應配合乙方進行施工，確保施工安全；

（3）甲方應按照合同約定支付工程款。

2.3丙方權利義務：

（1）丙方有權要求乙方按照合同約定，按時、按質、按量完成供暖改造工程；

（2）丙方有權要求甲方提供相關資料，以便進行項目融資評估；

（3）丙方有權要求乙方在工程完工后進行驗收，驗收合格后方可發放剩余工程款；

（4）丙方有權要求乙方在項目融資過程中提供必要的工程進展報告。

三、工程款及支付方式

3.1工程款總額：__________元。

3.2支付方式：

（1）開工前，甲方支付工程款總額的__________%；

（2）工程完工后，甲方支付工程款總額的__________%；

（3）質保期內，甲方支付工程款總額的__________%。

四、工期及延誤責任

4.1工期：自合同簽訂之日起__________日內完成供暖改造工程。

4.2延誤責任：

（1）因甲方原因造成工期延誤，甲方應向乙方支付違約金，違約金按每日__________元計算；

（2）因乙方原因造成工期延誤，乙方應向甲方支付違約金，違約金按每日__________元計算；

（3）因丙方原因造成工期延誤，丙方應向乙方支付違約金，違約金按每日__________元計算。

五、質量保證及保修

5.1質量保證：

（1）乙方應確保供暖改造工程的質量符合國家相關標準和規范；

（2）乙方對供暖改造工程進行自檢，并在自檢合格后，向甲方提供書面質量保證。

5.2保修：

（1）供暖改造工程保修期為__________年；

（2）在保修期內，如因施工質量問題導致供暖系統損壞，乙方應負責維修，直至問題解決。

六、違約責任及限制條款

6.1甲方違約責任：

（1）甲方未按合同約定支付工程款，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔違約責任；

（2）甲方擅自改變施工方案，乙方有權要求甲方恢復原方案，并承擔由此產生的損失。

6.2甲方限制條款：

（1）甲方不得擅自變更工程進度，如需變更，應經乙方同意；

（2）甲方不得擅自使用不符合國家標準的材料，如需使用，應經乙方同意。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，三方可另行協商補充。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.甲方房屋供暖改造工程圖紙；

2.甲方房屋供暖改造工