主體裝飾施工合同范本_第1頁
主體裝飾施工合同范本_第2頁
主體裝飾施工合同范本_第3頁
主體裝飾施工合同范本_第4頁
主體裝飾施工合同范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

主體裝飾施工合同范本1.甲方(買方/出租方/委托方):

甲方全稱為XXX公司,注冊地址為XX省XX市XX區XX路XX號,法定代表人為XXX。經營范圍包括:房屋租賃、裝飾裝修等。聯系方式為:電話XXX,郵箱:XXXX@。

2.乙方(賣方/承租方/服務提供方):

乙方全稱為XXX裝修公司,注冊地址為XX省XX市XX區XX路XX號,法定代表人為XXX。經營范圍包括:室內外裝飾設計、施工等。聯系方式為:電話XXX,郵箱:XXXX@。

合同簡介:

甲方愿意將位于XX省XX市XX區XX路XX號的房屋進行裝飾裝修,并委托乙方進行施工。乙方具備專業的裝飾裝修資質和經驗,愿意承擔此項施工任務。雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則,經充分協商,達成以下合同條款:

一、定義:

1.甲方:指合同中委托方,承擔合同中規定義務的一方。

2.乙方:指合同中服務提供方,承擔合同中規定義務的一方。

3.裝飾裝修:指根據甲方要求,對房屋進行設計、施工、材料選購等全方位改造。

4.合同金額:指雙方約定的裝飾裝修工程總價款。

5.施工期限:指乙方完成裝飾裝修工程的約定時間。

二、雙方權利與義務:

1.甲方的權利與義務:

(1)提供施工場地,確保乙方施工順利進行;

(2)按時支付合同金額,按照約定的付款節點支付;

(3)提供真實、準確的設計要求,并對設計要求進行變更時,應提前通知乙方;

(4)協助乙方辦理施工所需的相關手續;

(5)尊重乙方的知識產權,不得要求乙方侵犯第三方知識產權。

2.乙方的權利與義務:

(1)按照甲方的設計要求進行施工,保證施工質量;

(2)按照約定的施工期限完成工程,如有延期,應提前通知甲方并協商解決;

(3)遵守國家相關法律法規,確保施工安全;

(4)負責施工過程中的材料選購,確保材料質量;

(5)施工完成后,提供一定期限的售后服務。

三、價格與支付條件:

1.合同金額為人民幣XX萬元整(大寫:人民幣玖拾玖萬元整),甲方按照約定的付款節點支付。

2.付款條件:

(1)合同簽訂后,甲方支付合同金額的30%作為預付款;

(2)工程進度達到50%時,甲方支付合同金額的30%;

(3)工程進度達到100%時,甲方支付合同金額的20%。

四、履行期限:

乙方應按照雙方約定的施工期限完成裝飾裝修工程。如因乙方原因導致工程延期,乙方應承擔相應的違約責任。

五、違約責任:

1.甲方未按照約定時間支付合同金額,應支付違約金,違約金為合同金額的5%。

2.乙方未按照約定時間完成工程,應支付違約金,違約金為合同金額的5%。

3.雙方因不可抗力導致無法履行合同,可根據實際情況協商解決。

六、不可抗力:

1.不可抗力指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災害、社會事件等。

2.遭受不可抗力的一方應立即通知對方,并在合理時間內提供證明文件。

3.遭受不可抗力的一方免承擔因不可抗力導致的違約責任。

七、爭議解決:

雙方在履行合同過程中發生的爭議,應首先協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他條款:

1.雙方應遵守國家相關法律法規,如有違反,應承擔相應法律責任。

2.雙方在合同履行過程中形成的文件、資料、圖紙等歸甲方所有。

3.未經甲方同意,乙方不得將合同的全部或部分轉包給第三方。

4.合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為一年。

九、附則:

本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。

甲方(買方/出租方/委托方):

(蓋章)

乙方(賣方/承租方/服務提供方):

(蓋章)

簽訂日期:____年____月____日

第一條合同目的與范圍

本合同的目的是明確甲乙雙方在房屋裝飾裝修工程中的權利、義務和責任,確保工程順利進行,并達到甲方的設計要求。合同范圍包括但不限于:設計方案制定、施工圖紙提供、材料選購、施工、驗收及售后服務等。

第二條定義

1.合同金額:指雙方約定的裝飾裝修工程總價款,包括但不限于設計費、施工費、材料費等。

2.施工期限:指乙方完成裝飾裝修工程的約定時間,自合同簽訂之日起計算。

3.甲方:指合同中委托方,承擔合同中規定義務的一方。

4.乙方:指合同中服務提供方,承擔合同中規定義務的一方。

5.不可抗力:指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災害、社會事件等。

第三條雙方權利與義務

1.甲方的權利與義務:

(1)提供施工場地,確保乙方施工順利進行;

(2)按時支付合同金額,按照約定的付款節點支付;

(3)提供真實、準確的設計要求,并對設計要求進行變更時,應提前通知乙方;

(4)協助乙方辦理施工所需的相關手續;

(5)尊重乙方的知識產權,不得要求乙方侵犯第三方知識產權。

2.乙方的權利與義務:

(1)按照甲方的設計要求進行施工,保證施工質量;

(2)按照約定的施工期限完成工程,如有延期,應提前通知甲方并協商解決;

(3)遵守國家相關法律法規,確保施工安全;

(4)負責施工過程中的材料選購,確保材料質量;

(5)施工完成后,提供一定期限的售后服務。

第四條價格與支付條件

1.合同金額為人民幣XX萬元整(大寫:人民幣玖拾玖萬元整),甲方按照約定的付款節點支付。

2.付款方式:銀行轉賬/現金支付,具體方式由雙方協商確定。

3.付款條件:

(1)合同簽訂后,甲方支付合同金額的30%作為預付款;

(2)工程進度達到50%時,甲方支付合同金額的30%;

(3)工程進度達到100%時,甲方支付合同金額的20%。

第五條履行期限

1.乙方應按照雙方約定的施工期限完成裝飾裝修工程。如因乙方原因導致工程延期,乙方應承擔相應的違約責任。

2.合同的有效期限自合同簽訂之日起至工程驗收合格日止。

第六條違約責任

1.甲方未按照約定時間支付合同金額,應支付違約金,違約金為合同金額的5%。

2.乙方未按照約定時間完成工程,應支付違約金,違約金為合同金額的5%。

3.甲方未按照約定提供施工場地、設計要求或協助乙方辦理相關手續,導致工程無法順利進行或延期,應承擔相應責任。

4.乙方未按照約定保證施工質量、材料質量或施工安全,導致工程質量問題或安全事故,應承擔相應責任。

5.雙方因不可抗力導致無法履行合同,可根據實際情況協商解決。

6.任何一方違反合同規定,導致合同無法履行或造成對方損失,應承擔賠償責任。

7.違約金不足以彌補對方損失的,違約方還應承擔相應的賠償責任。

8.雙方同意,違約責任事項按以上約定執行,如有爭議,可通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第七條不可抗力

1.不可抗力指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災害(如地震、臺風、洪水等)、社會事件(如戰爭、罷工、騷亂等)。

2.發生不可抗力事件的一方應立即通知對方,并在合理時間內提供相關證明文件。

3.遭受不可抗力事件的一方免承擔因不可抗力導致的違約責任。但應盡力克服不可抗力事件,減少損失,并盡快恢復履行合同。

4.遭受不可抗力事件的一方應將與不可抗力事件有關的情況及時報告給對方,并協商調整合同的履行計劃。

5.遭受不可抗力事件的一方未履行報告義務的,應承擔相應的違約責任。

第八條爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議,應首先協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

2.雙方同意,爭議解決事項按以上約定執行,如有爭議,可通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

3.雙方同意,爭議解決的方式為訴訟,適用中華人民共和國法律,并由有管轄權的人民法院進行審理。

4.訴訟期限為爭議發生之日起六個月。雙方應在訴訟期限內提出訴訟,逾期提出的,對方有權拒絕受理。

5.在爭議解決過程中,雙方應繼續履行合同,除非雙方另有約定或法院判決停止履行。

6.雙方同意,無論爭議解決結果如何,都不影響雙方在合同其他條款下的權利和義務。

第九條其他條款

1.通知方式:雙方同意采用書面形式進行通知,通知應發送至對方合同中注明的地址和聯系方式。通知發出后,視為已送達。

2.合同變更:雙方同意,合同的變更必須以書面形式進行,并經雙方協商一致。變更后的合同條款取代原合同相應條款,具有同等效力。

3.合同終止條件:除非雙方另有約定,本合同在以下情況下可以終止:

(1)雙方協商一致解除合同;

(2)合同約定的施工期限屆滿;

3)不可抗力導致合同無法履行,且雙方未能協商解決;

4.合同終止后,乙方應按照甲方的要求,完成剩余工程的施工或采取其他補救措施。

5.合同終止不影響雙方在合同中的權利和義務,包括但不限于違約責任、爭議解決等。

第十條附則

1.本合同的附錄包括但不限于設計方案、施工圖紙、材料清單、驗收標準等,作為合同的有效組成部分,與合同具有同等效力。

2.

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論