2025家裝承攬合同9篇篇1家裝承攬合同合同編號：[合同編號]甲方（業主）：[甲方姓名]地址：[甲方地址]聯系電話：[甲方聯系電話]乙方（承攬方）：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]聯系電話：[乙方聯系電話]鑒于甲方需要對其住宅進行裝修，特定委托乙方承擔該裝修工程，為明確雙方權益，達成以下合同條款，以茲信守。一、工程概況1.工程地點：[詳細地址]2.工程內容：家裝設計與施工，包括（但不限于）客廳、臥室、廚房、衛生間等區域的裝修。具體詳見附件《裝修項目及要求》。3.工程期限：自本合同簽訂之日起至XXXX年XX月XX日完成。如遇特殊情況，雙方協商工期順延事宜。二、工程價款及支付方式1.工程總價款（含稅）：人民幣XX元（大寫：[金額漢字大寫]）。具體費用明細詳見附件《工程報價單》。2.甲方在工程開工前支付乙方工程總造價的XX%作為預付款，即人民幣XX元。3.工程進度過半（指裝修中期），甲方支付乙方工程進度款，數額為總造價的XX%，即人民幣XX元。4.工程竣工驗收合格后XX日內，甲方支付乙方工程尾款，數額為總造價的剩余部分，即人民幣XX元。5.乙方需在收到款項時提供相應的正規發票。三、工程設計與施工要求1.乙方需按照甲方提供的《裝修項目及要求》及雙方共同確認的設計方案進行施工，確保工程質量符合行業標準和合同約定。2.乙方應確保使用的建材符合國家標準，不得使用假冒偽劣產品。如因材料問題導致的問題，乙方負全責。3.如因設計方案改動而產生的額外費用，需經甲方確認后支付，并在工程總造價中進行調整。4.施工期間如遇特殊情況需要調整工程內容或方案，雙方應協商一致并簽訂書面變更協議。四、工程驗收及保修1.工程完工后，乙方應通知甲方進行工程驗收。驗收標準以附件《裝修項目及要求》和國家相關行業標準為準。2.甲方應在收到驗收通知后的XX日內進行驗收，并提出書面驗收意見。如有不符合合同約定的情況，乙方應按要求進行整改。3.工程保修期自驗收合格之日起XX個月。在保修期內，因施工原因造成的質量問題，乙方負責免費維修。因甲方使用不當或不可抗力造成的損壞，乙方負責修復，費用由甲方承擔。保修期滿后如再次發生非人為因素造成的質量問題，乙方負責維修，適當收取費用。具體詳見《工程保修單》。五、違約責任篇2家裝承攬合同合同編號：[具體編號]甲方（業主）：[甲方姓名]地址：[甲方地址]聯系方式：[甲方聯系方式]乙方（承攬方）：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]聯系方式：[乙方聯系方式]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的原則基礎上，就甲方家庭裝修工程達成以下協議：一、工程概況1.工程地點：[具體地址]2.工程內容：[具體裝修內容，如客廳、臥室、廚房、衛生間的裝修等]3.工程期限：自合同簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止，預計工期為XX天。二、工程價款及支付方式1.工程總價款：人民幣[具體金額]（大寫：[金額漢字大寫]）。該款項已包含材料費、人工費及其他相關費用。2.支付方式：甲方應按以下比例和期限支付工程款項：（1）合同簽訂后XX日內支付工程總價的XX%；（2）工程進度過半時支付XX%；（3）工程竣工驗收合格后XX日內支付剩余款項。三、工程質量及驗收1.乙方應嚴格按照相關國家和行業標準進行工程施工，確保工程質量。2.工程進度過程中及完成后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的合理時間內進行驗收。3.如工程存在質量問題，乙方應負責免費修復，直至驗收合格。四、工程變更1.雙方如需對工程的范圍、內容等進行變更，應協商一致并簽訂書面變更協議。2.工程變更可能導致的工程延期和費用變化，應由雙方另行協商確定。五、違約責任1.甲乙雙方應全面履行本合同義務。任何一方違反本合同約定的，應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的損失。2.乙方未按期完成工程或工程質量不合格的，除應負責修復外，還應承擔相應的違約責任。3.甲方未按約定支付工程款項的，應按未支付金額的XX%向乙方支付違約金。六、其他事項1.本合同的修改、補充應以書面形式進行，作為本合同的組成部分。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本合同履行過程中發生爭議的，雙方應協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。甲方（簽字）：[甲方親筆簽名]日期：XXXX年XX月XX日乙方（蓋章）：[乙方公司公章]法定代表人（簽字）：[法人親筆簽名]日期：XXXX年XX月XX日---END---篇3甲方（業主）：____________________地址：____________________________聯系方式：________________________乙方（承攬方）：__________________地址：____________________________聯系方式：________________________鑒于甲方需要裝修其房屋，乙方具備相應的裝修承攬能力，雙方根據平等、自愿、公平的原則，經友好協商，達成以下家裝承攬合同：一、工程概況1.工程地點：_______________________。2.工程內容：按照甲方要求及本合同約定的裝修標準、規格和要求，乙方承擔甲方的家裝工程。具體包括但不限于室內設計、施工、材料采購等。3.工程期限：自本合同簽署之日起計算，工程期限為XX個月。如有特殊情況需延期，應得到甲方書面同意。二、工程價款及支付方式1.工程總價款為人民幣（大寫）__________元整，（小寫）￥______元。該款項包含所有材料費、人工費、設計費等所有相關費用。2.甲方應按照以下方式支付款項：（1）本合同簽署后XX個工作日內，甲方支付乙方工程總價款的XX%作為預付款；（2）工程進度過半，甲方應在XX個工作日內支付工程總價款的XX%；（3）工程竣工驗收合格后XX個工作日內，甲方支付剩余的款項。三、工程質量和驗收標準1.乙方應按照國家和地方的相關標準和規范進行施工，確保工程質量符合合同約定及甲方的要求。2.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的XX個工作日內進行驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收合格證書。3.如工程存在質量問題，甲方有權要求乙方進行整改或修復。因乙方原因導致的問題，乙方應承擔全部責任。四、雙方責任與義務1.甲方責任與義務：（1）按時支付工程款項；（2）提供施工所需的準確數據、技術要求及現場條件；（3）為乙方提供施工所需的水電等便利條件。2.乙方責任與義務：（1）按照合同約定完成工程施工；（2）確保工程質量符合約定標準；（3）遵守施工現場的安全生產規定，采取安全措施，確保施工過程中的安全；（4）保護甲方財物，避免損壞或損失。五、違約責任及賠償1.甲乙雙方應嚴格遵守本合同的約定，如一方違反合同約定，應承擔違約責任。2.如因乙方原因導致工程延期，乙方應按日向甲方支付違約金，具體金額為本合同總價款的XX%。3.如因甲方原因導致工程延期或未能按時支付款項，甲方應按日向乙方支付違約金，具體金額以雙方協商為準。4.違約方應承擔因此給對方造成的一切損失。六、爭議解決方式1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定事項篇4甲方（業主）：__________________地址：__________________________聯系方式：______________________乙方（承攬方）：________________地址：__________________________聯系方式：______________________根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行家庭裝修工程達成以下協議：一、工程概況1.工程地點：______________________2.工程內容：______________________3.工程期限：自合同簽訂之日起計算，共計______天。二、工程價款及支付方式1.工程總價款為人民幣______元（大寫：______________________元整）。2.甲方在合同簽訂后支付乙方工程總價款的______%作為預付款。3.工程進度達到______%時，甲方支付工程總價款的______%。4.工程竣工驗收合格后，甲方支付剩余款項。5.支付方式：現金或銀行轉賬。三、工程要求及質量標準1.乙方應按照甲方要求進行施工，確保工程質量符合相關標準。2.乙方應使用符合國家標準和合同約定的材料，不得使用假冒偽劣產品。3.乙方在施工過程中應注意安全，防止事故發生。4.工程質量如不符合相關標準或合同約定，乙方應負責返工并承擔相應費用。四、工程期限及延誤責任1.乙方應按照合同約定的工期完成工程。2.如因乙方原因導致工程延誤，乙方應承擔違約責任，并支付相應的違約金。3.如因不可抗力因素導致工程延誤，雙方應協商解決。五、工程驗收及保修1.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。2.甲方應在接到通知后的______天內組織驗收。3.驗收合格后，雙方簽訂驗收文件。4.工程保修期為______年，保修期內如出現質量問題，乙方負責免費維修。六、違約責任1.甲方如未按合同約定支付款項，應按日向乙方支付______%的違約金。2.乙方如未按合同約定完成工程，應按日向甲方支付______%的違約金。3.雙方如因違約導致合同無法繼續履行，應賠償對方因此造成的損失。七、爭議解決方式本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充。甲方（業主）：__________________（簽字）乙方（承攬方）：______________（簽字）簽訂日期：_______年____月____日簽訂日期：_______年____月____日日期打印位置：_____________日期打印位置：_____________蓋章位置：_____________蓋章位置：_____________條款序號統一左對齊等細節調整。格式要嚴謹，可以使用加粗字體等格式標識重要條款以增強美觀性和清晰性。篇5甲方（客戶）：________________地址：________________電話：________________郵編：________________郵箱：________________身份證號碼：________________法定代表人或負責人簽字（如有）：____________蓋章（如有）：_________（僅適用企業單位或個體工商戶等經濟組織）乙方（承攬方）：________________裝飾有限公司地址：________________電話：________________郵編：________________郵箱：________________營業執照注冊號：________________法定代表人或負責人簽字（如有）：____________蓋章（如有）：_________鑒于甲方需要對自有住宅進行裝修設計，決定委托乙方進行承攬裝修事宜，甲乙雙方本著平等、自愿、公平的原則，經友好協商，達成如下協議：一、合同標的及承攬范圍乙方承攬甲方位于____________的住宅裝修工程，具體包含但不限于室內裝修、家具制作安裝、電氣安裝、給排水改造等。雙方對工程的特殊要求應明確說明并在合同中予以確定。具體的施工內容和范圍應依據附件中的施工內容和設計方案而定。如因甲方變更設計方案或增加施工內容，應書面通知乙方并得到乙方確認后方可執行。雙方應對所有變更內容簽署書面變更協議作為本合同的附件。二、工程期限及進度安排工程開工日期為XXXX年XX月XX日，竣工日期為XXXX年XX月XX日，總工期XX天。施工過程中乙方應根據實際情況按照施工進度分階段制定工期安排表并提交甲方備案。由于不可抗力或其他原因導致工期延誤時，應及時告知甲方協商解決。在施工中如出現原材料供應中斷的情況，乙方應在合理期限內及時通知甲方協商解決相關事項并同時采取相應的應對措施以保障工期和質量不受影響。在施工過程中如發現需要變更設計方案或增加施工內容而導致工程延期時，雙方應簽署書面變更協議并相應調整工期。三、工程費用及支付方式工程總造價為人民幣________元整（大寫金額）。甲方應按以下方式支付款項：預付款________元整，中期款________元整，尾款在竣工驗收合格后結算。支付方式可以選擇線上轉賬或者現金方式等，所有款項需在本合同規定的時間內支付至乙方指定賬戶。如因甲方原因導致款項逾期支付時，乙方有權暫停施工并不承擔延誤工期責任。若因乙方原因導致款項逾期返還時，應按照同期銀行貸款利率計算利息并承擔違約責任。在合同履行過程中發生的任何變更費用應及時結算并支付。雙方應妥善保管所有與本合同有關的發票和憑證等文件以備查驗和核算。在竣工驗收合格后結算尾款時，雙方應簽署驗收合格證明文件并確認工程款項結算無誤。四、質量標準及驗收方式篇6甲方（業主）：____________________乙方（承攬方）：____________________鑒于甲、乙雙方就甲方家裝事宜達成共同意愿，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，雙方在平等、自愿、公平的基礎上，特訂立本合同，以明確雙方的權利和義務。一、工程概況1.工程地址：____________________。2.工程造價：____________________。3.工程內容：室內設計、裝修施工等（具體詳見附件《工程內容清單》）。4.工程期限：自合同簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止，預計工期為XX個月。二、工程價款及支付方式1.工程總價款為人民幣________元（大寫：____________________元整）。2.甲方應按以下方式支付工程款項：（1）合同簽訂后XX日內，甲方支付乙方工程總價款的XX%作為預付款；（2）施工過程中，按照工程進度節點支付進度款；（3）工程竣工驗收合格后XX日內，甲方支付余款。三、工程設計與變更1.乙方應根據甲方需求進行室內設計，并提交設計方案供甲方確認。2.甲方有權對設計方案提出修改意見，乙方應積極響應并作出調整。3.雙方應在施工前對修改后的設計方案進行確認，并共同簽署《施工變更確認書》。四、施工及質量保障1.乙方應按照設計方案和合同約定進行施工，確保工程質量。2.乙方應派遣專業施工人員負責工程施工，并確保施工現場安全。3.甲方有權對工程進度和質量進行監督，乙方應積極配合。4.工程竣工后，乙方應負責保修，保修期限為XX年。保修期內出現質量問題，乙方應負責免費維修。五、驗收與結算1.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后XX日內組織驗收。2.驗收合格后，雙方應簽署《工程竣工驗收單》。如有需要整改的地方，雙方應簽署《整改通知書》。3.乙方應根據驗收結果，提供結算清單。甲方應在收到結算清單后XX日內審核完畢并支付余款。六、違約責任及賠償1.若甲方未按約定支付工程款項，每逾期一日，應向乙方支付違約金人民幣XX元。篇7甲方（客戶）：__________乙方（承攬方）：__________裝飾工程有限公司根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公正、誠實的基礎上，就乙方承攬甲方家庭裝修工程達成如下協議：一、工程概況1.工程地址：_________________________2.房屋結構：_________________________3.工程內容：室內設計、施工、材料等4.工程期限：自本合同簽訂之日起至______年______月______日完成。二、工程價款及支付方式1.工程總價款為人民幣（大寫）__________元整，（小寫）￥______元。2.甲方應按以下方式支付工程款：（1）合同簽訂之日，支付工程總價款的______%作為預付款。（2）施工過程中，按工程進度支付工程總價款的______%。（3）工程竣工并經甲方驗收合格后，支付剩余的工程款。三、工程材料及質量1.乙方應按照約定的材料標準采購材料，確保材料質量。2.乙方在施工過程中應嚴格遵守施工規范，確保工程質量。3.如因乙方使用不合格材料或施工質量問題導致的損失，由乙方承擔。四、工程變更及違約責任1.雙方在本合同履行過程中，如需變更工程內容或調整工程價款，應協商一致并簽訂書面變更協議。2.甲乙雙方應遵守本合同的約定，如一方違約，應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的損失。五、工程驗收及保修1.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。2.甲方應在接到驗收通知后的七日內進行驗收，并提出驗收意見。3.乙方應對工程保修一年，保修期內如出現質量問題，乙方應負責免費維修。六、爭議解決1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決。協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、附則1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（客戶）：__________（簽字/蓋章）日期：______年______月______日乙方（承攬方）：__________裝飾工程有限公司（簽字/蓋章）日期：______年______月______日篇8【家裝承攬合同】合同協議書甲方（發包人）：___________（以下簡稱甲方）地址：___________________________________________電話：__________________郵箱：__________________乙方（承攬人）：___________（以下簡稱乙方）地址：___________________________________________電話：__________________郵箱：__________________鑒于甲方需要裝修其住宅，并委托乙方進行裝修設計和施工，甲乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，經過友好協商，達成如下合同條款，以明確雙方的權利義務關系。一、工程概況1.工程地點：_______________________________。2.工程內容：室內設計及裝修工程，包括但不限于拆改、水電改造、木工、油漆等。具體工程內容詳見附件《裝修項目及要求》。3.工程期限：自本合同簽訂之日起計算，工程總工期為______天。如有變動，雙方應提前協商并書面確認。二、合同價款及支付方式1.本合同總價為人民幣______元（大寫：_____________________元整）。該費用包括設計費、材料費、人工費及其他相關費用。具體費用明細詳見附件《裝修費用明細表》。2.甲方應按以下方式支付款項：（1）本合同簽訂后______天內，甲方支付乙方合同總價的______%作為預付款；（2）施工過程中，根據工程進度，甲方應支付相應進度款項；（3）工程竣工并經甲方驗收合格后______天內，甲方支付剩余款項。三、雙方義務和責任1.甲方義務和責任（1）甲方應向乙方提供完整的裝修要求和設計理念；（2）甲方應及時支付工程款項；（3）甲方應給予乙方充分的施工空間和工期保障。2.乙方義務和責任（1）乙方應按照甲方的要求進行裝修設計和施工；（2）乙方應保證施工質量，嚴格按照相關標準和規范進行施工；（3）乙方應保證工期按時完成；（4）乙方應合理使用材料，避免浪費。四、驗收和保修條款1.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的______天內組織驗收。驗收合格后，雙方應簽署驗收合格證書。2.工程保修期為______年。在保修期內，如因乙方的施工質量問題導致的損壞，乙方應負責免費維修。保修期結束后，乙方可提供有償維修服務。具體保修范圍和條件詳見附件《保修條款》。五、違約責任及解決糾紛方式如甲乙雙方中任何一方違反本合同的約定，均應承擔違約責任。如因違約造成對方損失，違約方應負責賠償。對于因履行本合同產生的糾紛，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。本合同履行過程中如遇到不可抗力因素導致無法按時履行合同，雙方應協商解決。六、其他條款本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同的附件與正文具有同等法律效力。未盡事宜，可由雙方另行協商并簽訂補充協議。本合同條款的解釋權歸甲乙雙方共同擁有。甲方：____________（蓋章）乙方：____________（蓋章）代表人簽字：___________代表人簽字：___________日期：_______年______月______日日期：_______年______月______日附：裝修項目及要求裝修費用明細表保修條款等附件請注意本合同僅為示例并非專業法律意見。實際使用前應由資質的律師或法律專家審查合同內容是否符合相關法律法規的要求并作出適當的修改。篇9甲方（業主）：____________________地址：____________________________聯系方式：________________________乙方（承攬方）：__________________地址：____________________________聯系方式：________________________鑒于甲方需要裝修其房屋，并委托乙方進行承攬裝修工程，根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平的基礎上，就本次家裝承攬事宜達成以下協議：一、承攬項目基本情況1.承攬項目名稱：_________________________。2.工程地址：_________________________________。3.工程內容：室內設計及裝修施工，包括但不限于電路改造、水管安裝、墻面涂料、地板鋪設等。具體范圍詳見附件《裝修明細表》。二、工期及進度安排1.工程開工日期：_______年______月______日。2.工程竣工日期：_______年______月______日。3.乙方應按照進度表進行工程施工，并按時向甲方報告進度情況。如