新廠建設承包施工合同9篇篇1發包方：_________（以下簡稱甲方）承包方：_________（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條工程期限1.本工程合同總工期為_________天（從開工之日算起）。2.本工程計劃開工日期為_________年_________月_________日，計劃竣工日期為_________年_________月_________日。3.如遇下列情況，乙方可向甲方申請順延工期：（1）因天災或不可抗拒的原因而影響施工；（2）因甲方提出變更計劃或變更施工圖而影響施工；（3）因甲方不能按期供圖、供料、供水、供電等原因而影響施工。第三條工程合同總價與支付方式1.本工程合同總價為人民幣_________元整（￥_________元）。本工程單價為_________元/平方米（包含稅金）。具體金額根據實際工程量結算。2.支付方式：銀行轉賬。開戶銀行：_________；賬號：_________；戶名：________。3.乙方應積極配合甲方進行工程預算、結算工作，按時提供結算資料。結算時因乙方原因未按時提供結算資料導致結算工作無法按時完成，由此造成的一切損失由乙方承擔。第四條工程質量及驗收標準1.工程質量必須達到合格（或優良），并符合相關工程質量評定標準。2.乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工，并接受甲方代表的監督檢查。3.乙方應按工程進度，分階段提出工程質量的評定申請，甲方代表應及時給予回復，并提出整改意見（文字或口頭）。整改不合格者，甲方有權要求乙方停工整改，由此造成的損失由乙方承擔。4.工程竣工驗收，應以施工圖紙、圖說、技術文件及國家或地方現行的工程質量標準為依據。驗收不合格者，乙方應負責無償返修并承擔由此造成的損失。第五條雙方負責事項1.甲方責任：（1）辦理工程相關手續；（2）提供施工用水、用電；（3）提供施工圖紙及設計文件；（4）按時支付工程進度款；（5）按時竣工驗收并辦理竣工手續。2.乙方責任：（1）編制施工進度計劃并組織實施；（2）全面抓好施工質量和安全生產；（3）按時提交工程結算資料；（4）負責工程的維修工作。保修期自工程竣工驗收合格之日起開始計算，保修期為一年。保修期內如發生質量問題或事故，乙方應無償返修并承擔由此造成的損失。保修期結束后，乙方應提供必要的維修服務，但費用應由甲方承擔。第六條違約責任與獎勵措施1.乙方工程質量達不到合同要求或發生安全事故的，由此造成的損失由乙方承擔。同時，甲方有權要求乙方停工整改或終止合同。整改期間所造成的損失以及因合同終止所造成的損失，均由乙方承擔。2.乙方在工程施工過程中，如違反安全生產規定或存在重大安全隱患，甲方有權要求乙方停工整改。整改期間所造成的損失以及因合同終止所造成的損失，均由乙方承擔。3.甲方若不按合同約定支付工程進度款或竣工驗收后不及時辦理竣工手續，由此造成的損失由甲方承擔。同時，甲方應向乙方支付相應的利息或違約金。4.如果雙方都能按時履行合同義務，工程竣工驗收合格后，甲方應向乙方支付一定的獎金以獎勵乙方的優秀表現。獎金的具體金額應根據工程的實際情況和雙方協商確定。第七條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.在合同履行過程中，如遇特殊情況需要終止合同時，雙方應協商一致并簽訂書面協議。在協商過程中，雙方應本著公平、公正的原則進行協商，并妥善處理已完成的工程和未完成的工程的相關事宜。協商不成時，雙方可通過仲裁或訴訟等方式解決爭議。但無論采取何種方式解決爭議，雙方都應遵守國家法律法規的相關規定和程序。篇2發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合本工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條工期1.乙方應在合同簽訂后，盡快組織人員進場施工，確保工程按時完成。2.具體工期要求如下：_________第三條工程質量與驗收1.乙方必須按照施工圖紙、技術要求和國家頒發的有關規范、規程和標準進行施工，并接受甲方代表的監督檢查。2.工程竣工后，乙方應及時向甲方提交驗收申請，甲方應在接到申請后盡快組織人員進行驗收。3.驗收標準和方法：_________4.驗收合格后，雙方應簽署驗收合格證書。第四條工程價款與支付1.工程價款總額為：_________元（大寫：_________元整）。2.支付方式：_________3.支付時間：_________4.乙方在收到款項后，應及時向甲方開具發票。第五條甲方責任與義務1.甲方應按時向乙方支付工程款項。2.甲方應為乙方提供必要的技術支持和現場指導。3.甲方應協助乙方解決施工過程中的問題，確保工程順利進行。4.甲方應確保施工場地的安全，為乙方施工人員提供必要的安全保障。5.甲方應按時組織人員進行驗收，確保工程按時完成并符合要求。第六條乙方責任與義務1.乙方應按時組織人員進場施工，確保工程按時完成。2.乙方應嚴格按照施工圖紙和技術要求施工，確保工程質量符合要求。3.乙方應接受甲方的監督檢查和指導，確保施工順利進行。4.乙方應確保施工場地的安全，采取必要的安全措施。5.乙方應及時向甲方提交驗收申請，并協助甲方進行驗收。第七條違約責任及賠償金額的計算方法1.若甲方未按時向乙方支付工程款項，則應承擔違約責任，并賠償因此給乙方造成的實際損失。具體賠償金額應根據違約情況和實際損失來確定。2.若乙方未按時完成施工任務或施工質量不符合要求，則應承擔違約責任，并賠償因此給甲方造成的實際損失。具體賠償金額應根據違約情況和實際損失來確定。3.其他違約情況的處理方式：_________第八條合同生效、變更及解除1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效日期以最后簽字蓋章的日期為準。2.本合同生效后，雙方應認真履行合同條款，不得隨意變更或解除。如需變更或解除，應經協商一致，并簽署書面協議。協議未生效前，原合同仍然有效。3.若因不可抗力等因素導致合同無法繼續履行，雙方可協商解除合同。合同解除后，雙方應共同協商處理相關事宜，確保雙方權益不受損失。4.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。5.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。篇3發包方（簡稱甲方）：[甲方公司名稱]承包方（簡稱乙方）：[乙方公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合本工程實際情況，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就新廠建設承包施工達成如下協議：一、工程概況2.工程地點：[具體地點]3.工程規模：[具體規模]4.工程內容：包括基礎工程、主體結構工程、建筑裝飾裝修工程等二、承包方式1.甲方采用包工包料的方式，將新廠建設承包給乙方施工。乙方需按照甲方提供的施工圖紙和技術要求，完成工程的施工任務。2.乙方需自行承擔施工所需的全部費用，包括材料費、人工費、機械費、管理費等。甲方不承擔任何施工費用。3.乙方在施工過程中，如需變更施工圖紙或技術要求，需事先得到甲方的書面同意。否則，由此產生的全部損失由乙方承擔。三、工期要求1.乙方需在簽訂合同后盡快組織人員進場施工，確保工程按時開工。工期為XX個月。2.乙方需按照施工進度計劃表，合理安排施工工序，確保工期目標順利實現。如遇不可抗力因素導致工期延誤，乙方需及時告知甲方，并共同協商解決。3.工程竣工驗收時，如實際完成工程量與合同約定工程量不符，則按實際完成工程量結算。但工程質量必須達到合同約定的標準。四、質量標準1.乙方需按照國家和地方頒布的相關施工規范和質量標準，進行新廠建設承包施工。確保工程質量符合合同約定要求。2.甲方有權對施工質量進行監督檢驗，并提出改進意見。乙方需認真執行改進意見，確保工程質量符合要求。3.工程竣工驗收時，如發現工程質量存在嚴重問題或隱患，甲方有權要求乙方進行整改或返工。直至工程質量符合要求為止。五、安全文明施工要求1.乙方需加強施工現場的安全管理，制定并落實各項安全操作規程。確保施工過程中不發生人身傷亡事故和設備損壞事故。2.乙方需在施工現場設置明顯的安全警示標志和安全防護措施。確保施工現場的安全環境符合規范要求。3.乙方需加強施工人員的安全教育和培訓，提高施工人員的安全意識和操作技能。確保施工過程的安全穩定進行。六、合同價款及支付方式1.本工程合同價款為人民幣XX元整（大寫：XX元整）。該價款為包工包料價，包含材料費、人工費、機械費、管理費等相關費用。甲方不承擔任何施工費用。2.乙方完成基礎工程施工后，甲方支付合同價款的XX%作為進度款；完成主體結構工程施工后，甲方再支付合同價款的XX%作為進度款；完成建筑裝飾裝修工程施工后，甲方支付合同價款的XX%作為進度款。剩余合同價款作為工程質量保證金，在工程竣工驗收一年后無質量問題時支付。3.乙方在收款時，需提供相應的發票和收據作為憑證。否則，甲方有權拒絕付款。七、違約責任及賠償損失1.乙方在施工過程中，如因自身原因造成工期延誤或質量不符合要求，需承擔相應的違約責任和賠償責任。具體包括：工期每延誤一天，需支付合同價款XX%的違約金；工程質量不符合要求時，需負責整改或返工至符合要求為止。同時需支付合同價款XX%的違約金。2.甲方在支付合同價款時，如因自身原因造成付款延誤或金額不足時，也需承擔相應的違約責任和賠償責任。具體包括：工期每延誤一天，需支付合同價款XX%的違約金；付款金額不足時，需及時補足金額并支付合同價款XX%的違約金。3.如因不可抗力因素導致合同無法按時履行或無法完全履行時，雙方可協商解除合同或變更合同條款。但雙方均不承擔違約責任和賠償責任。八、爭議解決及法律適用1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方如需對合同條款進行解釋或協商變更時，應遵守中國的相關法律法規和規定。在協商過程中應秉持誠實守信原則友好協商解決問題。如協商不成時可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議問題；在訴訟過程中雙方應積極配合法院調查取證工作并尊重法院裁決結果共同遵守執行裁決結果；如有其他未盡事宜雙方可另行簽訂補充協議加以補充約定；本合同一式四份甲乙雙方各執兩份具有同等法律效力自雙方簽字蓋章之日起生效；本合同未盡事宜雙方可協商解決并達成書面協議作為本合同的補充協議具有同等法律效力。篇4發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條合同工期1.本合同簽訂后，乙方應盡快做好開工準備，甲方通知乙方開工后，乙方應在規定時間內開工。2.合同工期：本工程合同工期為_________天，從開工之日起算。第三條工程質量標準和要求1.工程質量標準：_________2.工程質量要求：_________第四條工程價款及支付方式1.工程價款：本工程總造價為人民幣_________元。2.支付方式：合同簽訂后，甲方應支付乙方工程總造價的百分之_________作為預付款。剩余款項應在工程驗收合格后一次性支付。具體支付時間和金額如下：_________。第五條竣工驗收及保修期1.竣工驗收：工程完成后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請。甲方應在收到申請后盡快組織驗收。驗收合格后，雙方應簽署驗收合格文件。2.保修期：本工程保修期為_________年。在保修期內，如因乙方施工質量問題導致工程出現質量問題，乙方應負責免費維修。保修期結束后，如甲方需要繼續保修服務，雙方應另行協商簽訂保修合同。第六條違約責任及賠償1.違約責任：如一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任。具體違約責任如下：_________。2.賠償：如因乙方施工質量問題導致甲方損失，乙方應負責賠償甲方的全部損失。賠償范圍包括但不限于直接損失和間接損失。具體賠償金額應根據甲方提供的有效證據確定。第七條爭議解決及法律適用1.爭議解決：如雙方在本合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，雙方應繼續履行本合同中未涉及爭議的其他條款。2.法律適用：本合同適用中華人民共和國法律、法規及地方性法規。如有其他特殊約定，應在合同中明確約定。第八條合同生效及變更、解除1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行合同約定，確保工程順利進行。2.合同變更或解除：如需對合同進行變更或解除，應經雙方協商一致后書面簽訂變更或解除協議。變更或解除協議應明確變更或解除的內容、生效時間及雙方的權利和義務等。變更或解除協議與本合同具有同等法律效力。如一方違反合同約定導致合同無法繼續履行，另一方有權單方解除合同并要求違約方承擔違約責任和賠償責任。第九條其他約定事項1.安全施工：乙方應嚴格遵守安全施工規定，確保施工過程中的安全。如因乙方安全措施不當導致事故或人員傷亡，乙方應承擔全部責任和費用。甲方有權單方解除合同并要求乙方進行賠償。2.文明施工：乙方應嚴格遵守文明施工規定，保持施工現場的整潔、有序。如因乙方違反文明施工規定導致甲方被有關部門處罰或影響甲方形象及信譽，乙方應承擔全部責任和費用。甲方有權單方解除合同并要求乙方進行賠償。3.保密義務：雙方應對本合同內容及本合同履行過程中涉及的商業秘密、技術資料等保密信息承擔保密義務。未經對方書面同意，任何一方不得向第三方泄露保密信息。違反保密義務的違約方應承擔相應的違約責任和賠償責任。篇5發包方（簡稱甲方）：XX公司承包方（簡稱乙方）：XX公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合本工程實際情況，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，共同簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱：新廠建設2.工程地點：XX市XX區XX街3.工程內容：包括廠房、辦公區、生活區等區域的建設4.工程造價：暫定XX萬元，具體金額根據實際工程量進行調整5.工程期限：自合同簽訂之日起XX個月內完成二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于施工設計、材料采購、施工實施等。三、合同價款與支付方式1.合同價款：暫定XX萬元，具體金額根據實際工程量進行調整。2.支付方式：甲方在合同簽訂后支付合同總金額的XX%作為預付款，即XX萬元；剩余款項在竣工驗收合格后支付。四、施工與設計要求1.乙方需按照甲方提供的設計圖紙進行施工，確保施工質量符合設計要求。2.甲方有權對乙方施工進行監督，確保施工進度和質量符合合同要求。3.乙方需按照安全施工規范施工，確保施工過程中人員和設備安全。五、材料設備供應1.乙方負責材料設備的采購和供應，確保材料設備符合設計要求和工程質量標準。2.甲方有權對乙方采購的材料設備進行檢驗，確保材料設備符合合同要求。3.乙方應確保材料設備的供應及時，不影響施工進度。六、竣工驗收與結算1.工程竣工驗收時，甲方應組織專業人員對工程質量進行全面檢查，確保工程質量符合設計要求和工程質量標準。2.乙方應在竣工驗收前提交工程結算資料，甲方應在收到結算資料后盡快進行結算審核。3.結算審核完成后，甲方應及時支付剩余款項。七、違約責任與賠償1.甲方若未按合同約定支付款項，應承擔違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。2.乙方若未按合同約定完成施工任務，應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。3.因一方違約導致合同無法繼續履行的，違約方應賠償另一方因此造成的全部損失。八、不可抗力與合同變更1.因不可抗力導致合同無法繼續履行的，雙方應友好協商解決。2.甲方有權根據實際需要調整合同內容，乙方應積極配合執行。3.合同變更應以書面形式進行，并經雙方簽字蓋章后生效。九、爭議解決與適用法律1.合同雙方如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.本合同適用中華人民共和國法律。十、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.工程竣工驗收合格并結算完成后，合同自動終止。甲方（簽字蓋章）：XX公司法定代表人：XXX聯系電話：XXX-XXXX-XXXX開戶銀行：XXX銀行XXX支行篇6發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條合同工期1.本合同簽訂后，乙方應盡快做好人員、材料、設備的組織和準備工作，并及時向甲方提交詳細的施工進度計劃。甲方對乙方提交的施工進度計劃予以審查批準。2.合同工期自合同簽訂之日起開始計算，在合同實施期間，如遇下列情況，工期相應順延：（1）不可抗力；（2）重大設計變更；（3）甲方原因造成工程無法繼續進行。3.順延工期由乙方提出書面申請，甲方審查批準后生效。第三條工程質量與驗收1.工程質量必須達到合格標準。2.乙方在工程施工過程中必須設立專門的質量檢查機構，確保工程質量。3.工程驗收按照施工合同及質量驗收規范進行。乙方應在工程驗收前向甲方提交工程驗收申請報告及相關資料。甲方在收到申請后盡快組織驗收。4.驗收合格后，雙方簽訂驗收合格證書。第四條合同價款與支付方式1.本工程合同價款為人民幣_________元整（￥_________）。該價款包括工程的全部費用，但不包括稅金。2.支付方式：_________。3.甲方在支付款項時，應確保資金的安全與合規性，不得違反相關法律法規。如因甲方原因導致的資金支付問題，乙方不承擔任何責任。第五條甲方責任與義務1.甲方應確保施工場地的“三通一平”（即水通、電通、路通和場地平整）。如因甲方未能及時完成“三通一平”工作，導致乙方無法按時開工或施工進度受到影響，甲方應承擔相應責任。2.甲方應按時向乙方支付合同價款。如因甲方原因導致付款延誤，甲方應按合同約定向乙方支付逾期付款利息。3.甲方應積極參與工程的協調和管理，確保工程的順利進行。如因甲方管理不善導致工程出現問題，甲方應承擔相應責任。4.甲方應確保施工場地的安全，為乙方提供必要的安全保障條件。如因甲方原因導致乙方在施工現場發生安全事故，甲方應承擔相應責任。5.甲方應尊重乙方的施工安排和進度計劃，不得隨意干涉乙方的正常施工活動。如因甲方原因導致乙方施工進度受到影響，甲方應承擔相應責任。6.甲方應及時向乙方提供施工所需的設計圖紙和技術資料，確保乙方的施工順利進行。如因甲方原因導致乙方無法按時收到相關資料，甲方應承擔相應責任。7.甲方應按時參加工程驗收，確保工程的驗收工作順利進行。如因甲方原因導致驗收工作延誤，甲方應承擔相應責任。8.甲方應履行合同約定及法律法規規定的其他責任和義務。第六條乙方責任與義務1.乙方應確保工程的施工質量和進度符合合同約定及法律法規要求。如因乙方原因導致工程質量或進度出現問題，乙方應承擔相應責任。2.乙方應設立專門的質量檢查機構，確保工程質量符合標準。如因乙方原因導致工程質量出現問題，乙方應承擔相應責任。3.乙方應按時向甲方提交施工進度計劃、施工記錄及驗收申請等相關資料。如因乙方原因導致相關資料未能按時提交給甲方，乙方應承擔相應責任。4.乙方應確保施工場地的安全，為施工人員提供必要的安全保障條件。如因乙方原因導致施工人員在施工現場發生安全事故，乙方應承擔相應責任。5.乙方應積極參與工程的協調和管理，確保工程的順利進行。如因乙方原因導致工程出現問題，乙方應承擔相應責任。6.乙方應履行合同約定及法律法規規定的其他責任和義務。第七條違約責任與賠償損失1.如因一方違約導致另一方遭受損失，違約方應承擔相應的賠償責任。具體賠償責任根據違約情況及雙方約定確定。2.如因不可抗力導致雙方無法履行合同義務時，雙方應友好協商解決相關事宜。協商不成的，按照法律規定處理。3.如因重大設計變更導致合同無法繼續履行時，雙方應友好協商解決相關事宜。協商不成的，按照法律規定處理。篇7發包方：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。承包方：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就新廠建設承包施工事宜達成如下協議：一、工程概況2.工程地點：XXXX3.工程規模：XXXX4.開工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同價款：XXXX元二、承包方式及范圍1.承包方式：包工包料2.承包范圍：包括基礎工程、主體結構、裝修裝飾、水電安裝等全部內容。具體以雙方確認的施工圖紙為準。三、合同價款及支付方式1.合同價款：本合同價款為固定總價合同，總價款為人民幣XXXX元（大寫：XXXX元整）。該價款包括工程所需的所有材料、人工費用以及施工過程中的其他費用。2.支付方式：合同簽訂后，發包方應支付合同價款的XX%作為預付款。工程竣工并經發包方驗收合格后，發包方應支付剩余的XX%款項。具體支付時間和金額以雙方協商為準。四、工期及質量標準1.工期：本工程計劃開工日期為XXXX年XX月XX日，竣工日期為XXXX年XX月XX日。承包方應在規定工期內完成全部施工內容。如遇不可抗力因素導致工期延誤，承包方應及時向發包方提交書面報告，經發包方確認后，可相應順延工期。2.質量標準：本工程質量標準應達到國家相關標準。承包方應確保所使用的材料符合工程設計要求，施工工序符合規范，并達到發包方的滿意度。五、竣工驗收及保修服務1.竣工驗收：工程竣工后，承包方應提交完整的竣工資料，并通知發包方進行驗收。發包方應在收到通知后XX個工作日內組織驗收小組進行驗收。驗收合格后，雙方應簽訂竣工驗收報告。2.保修服務：工程竣工后，承包方應提供一定期限的保修服務。保修期限自竣工驗收合格之日起計算，具體保修期限根據工程實際情況雙方協商確定。在保修期內，如發生質量問題或故障，承包方應及時響應并修復。六、違約責任及爭議解決方式1.違約責任：如一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。具體包括：未按時支付款項、未按時交付工程、工程質量不符合要求等情形。違約方應賠償因此給守約方造成的全部損失。2.爭議解決方式：如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應遵守相關法律法規的規定，積極配合法院的調查取證工作。同時，雙方也應尊重司法判決結果，履行判決義務。七、合同生效及終止條款1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效前，雙方應確保合同條款的履行具備相應的法律條件。合同生效后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自義務。2.合同終止：在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導致合同無法繼續履行時，雙方可協商終止合同。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟要求終止合同。合同終止后，雙方應友好協商處理相關事宜，確保雙方權益得到保障。八、其他條款1.安全施工：承包方應確保在施工過程中遵守安全施工規定，采取必要的安全措施，防止事故發生。如因承包方原因導致安全事故發生，承包方應承擔全部責任并賠償因此給發包方造成的全部損失。2.保密義務：雙方應對本合同內容及施工過程中獲知的商業秘密、技術資料等保密信息保密，未經對方書面同意不得向第三方泄露。保密義務在本合同終止后仍然有效。3.不可抗力：因不可抗力因素導致合同無法按時履行或無法履行時，雙方應友好協商解決方案。不可抗力因素包括但不限于自然災害、政府政策調整等無法預見的客觀情況。4.合同修改與補充：本合同未盡事宜或需要修改補充時，雙方應友好協商并簽訂書面協議進行補充或修改。補充協議與本合同具有同等法律效力。5.爭議解決管轄法院：如雙方在合同履行過程中發生爭議且協商不成時，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。訴訟過程中產生的費用由敗訴方承擔。6.合同份數及存檔：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份存檔備查。合同自雙方簽字蓋章之日起生效并具有法律效力。未盡事宜雙方協商解決并簽訂補充協議加以明確。7.簽約地點和日期：本合同的簽約地點為甲方辦公室所在地；簽約日期為XXXX年XX月XX日。篇8發包方：_________承包方：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給承包方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條雙方一般權利和義務1.發包方的權利與義務：（1）發包方應協助承包方辦理施工許可證及其他必要的證件。（2）發包方不得擅自提高建設成本，不得擅自改變建筑造型。（3）發包方應協助承包方解決施工用水、用電及建材的堆放和轉運場地。（4）發包方應提供施工所需圖紙。2.承包方的權利與義務：（1）承包方應按照施工圖紙施工，若發現圖紙設計錯誤或嚴重不合理的地方，應及時以書面形式通知發包方，以便發包方及時更正。（2）承包方必須確保施工質量，按照工期施工，并承擔違約責任。（3）承包方應做好施工記錄，并妥善保存。施工記錄包括施工日期、施工內容、施工人員、施工材料、施工機械等。（4）承包方應確保施工現場的整潔，避免對周圍環境造成污染。第三條工程價款及支付方式1.工程價款：_________元。2.支付方式：_________。第四條竣工驗收與結算1.竣工驗收：工程完工后，承包方應組織人員進行竣工驗收，并提交驗收報告。發包方應在收到驗收報告后盡快組織人員進行驗收，并簽署驗收意見。若驗收不合格，承包方應按要求進行整改。2.結算：工程竣工驗收合格后，承包方應提交結算報告和結算資料。發包方應在收到結算報告和結算資料后盡快進行結算，并支付應付的款項。若結算過程中存在爭議，雙方應友好協商解決。第五條違約責任及賠償損失1.違約責任：若一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。具體違約責任應根據違約程度及給對方造成的實際損失來確定。2.賠償損失：若一方違約給另一方造成實際損失，違約方應賠償損失。具體損失應根據實際情況來確定，包括但不限于直接損失和間接損失。第六條爭議解決方式若雙方在履行本合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應繼續履行本合同中不涉及爭議的其他條款。第七條合同生效及終止1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。在合同生效前，雙方應確保合同條款得到嚴格遵守。合同生效后，雙方應認真履行各自的義務，確保合同的順利實施。2.合同終止：若一方違反本合同的約定或發生其他不可抗力因素導致合同無法繼續履行時，另一方有權要求終止合同。合同終止后，雙方應友好協商解決相關事宜，并確保不影響其他合同的正常履行。第八條其他約定事項1.安全施工：承包方應確保施工現場的安全施工，采取必要的安全措施，防止事故發生。若因承包方的過失導致安全事故發生，承包方應承擔相應的法律責任。2.保密義務：雙方應對本合同內容及履約過程中獲知的對方商業秘密和技術資料承擔保密義務，未經對方書面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。保密期限為本合同履行完畢后三年內有效。3.不可抗力：若因不可抗力因素導致合同無法按時履行或無法履行完畢時，雙方應及時溝通并協商解決方案。不可抗力因素包括但不限于自然災害、政府政策調整、社會突發事件等。4.合同修改與補充：若雙方需要對本合同進行修改或補充時，應友好協商并簽訂書面協議。修改或補充后的協議應與原合同具有同等法律效力。5.爭議解決費用：若發生爭議時需要進行仲裁或訴訟的，相關費用由違約方承擔。若雙方都有違約行為時，費用應由雙方共同承擔。具體費用應根據實際情況來確定。6.合同文本及格式：本合同文本采用中文書寫形式呈現；合同格式應符合相關法律法規和行業標準的要求；合同內容應真實、準確、完整；合同條款應清晰、明確、合法；合同簽字或蓋章應真實、有效；合同備案應齊全、完整；合同執行應符合法律法規和行業標準的要求；合同爭議解決應符合相關法律法規和行業標準的要求；合同終止應符合法律法規和行業標準的要求；合同其他約定事項應符合法律法規和行業標準的要求。篇9發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合本