2025ABC裝修施工合同合同編號：簽訂地點：簽訂時間：甲方（發包方）：地址：聯系XX：聯系人：乙方（承包方）：地址：聯系XX：聯系人：根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，甲方將裝修工程委托乙方進行施工。甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：第一條工程概況工程名稱：工程地點：裝修面積：平方米裝修內容：（1）（2）（3）承包方式：（采取包工包料、包工不包料或其他方式）工程用途：第二條工程承包范圍乙方負責以下范圍的施工：墻面、地面、天花板等部位的裝修；建筑物內外裝飾工程；電路、水路、燃氣管道等隱蔽工程；其他雙方約定的施工內容。具體施工范圍以雙方確認的施工圖紙、設計說明及工程量清單為準。第三條合同工期工期總日歷天數：天計劃開工日期：計劃竣工日期：工期延誤：（1）因甲方原因導致的工期延誤，乙方有權順延工期；（2）因乙方原因導致的工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任；（3）因不可抗力因素導致的工期延誤，雙方協商解決。第四條質量標準執行標準：本工程執行《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（GB50210-2001）及其他相關標準。質量要求：（1）乙方必須嚴格按設計圖紙、施工規范及甲方要求進行施工；（2）隱蔽工程需經甲方驗收合格后方可進行下一工序；（3）乙方應保證裝修工程整體質量達到標準。驗收條件：（1）乙方完成全部施工內容并提交竣工驗收報告；（2）甲方組織驗收，驗收合格后簽署《工程竣工驗收單》。第五條合同價款合同總價款：人民幣元整（￥元）大寫：人民幣元整工程款支付方式：（1）預付款：本合同簽訂后日內，甲方向乙方支付合同總價款的%，即人民幣元整；（2）進度款：工程進度達到%時，甲方向乙方支付合同總價款的%，即人民幣元整；（3）尾款：工程竣工驗收合格后日內，甲方向乙方支付剩余合同價款，即人民幣元整。工程款支付條件：（1）乙方應提供相應金額的正式發票；（2）甲方支付工程款前，乙方應提交相應的進度證明或驗收報告。第六條雙方責任與義務甲方責任與義務提供施工場地：甲方應在合同簽訂后日內向乙方提供符合施工條件的場地，并確保乙方施工期間的水、電、氣等正常供應。審批設計方案：甲方應在乙方提交設計圖紙、施工方案后日內完成審批并簽署意見。支付工程款：甲方應按合同約定的支付方式和時間向乙方支付工程款。監督施工：甲方有權對乙方的施工進度和質量進行監督，發現問題應及時通知乙方整改。乙方責任與義務施工組織：乙方應按照合同約定的工期、質量要求完成施工任務，并確保施工過程中遵守相關法律法規及安全操作規程。施工圖紙：乙方需在合同簽訂后日內提交施工圖紙及設計說明，經甲方確認后方可施工。質量管理：乙方應嚴格按施工規范和質量標準進行施工，確保工程質量和施工安全。竣工驗收：乙方應在工程完工后日內向甲方提交竣工驗收報告及相關資料。保修服務：乙方對工程負有保修義務，保修期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。第七條工程變更與索賠工程變更：（1）甲方提出變更設計或施工要求時，應提前日書面通知乙方；（2）乙方提出的變更須經甲方書面同意后方可實施；（3）因變更導致的工程量增減，雙方應協商調整合同價款。索賠：（1）因甲方原因導致乙方停工、窩工或返工的，乙方有權向甲方索賠；（2）因乙方原因導致工程延誤或質量問題的，甲方有權向乙方索賠。第八條違約責任甲方違約：（1）未按約定支付工程款的，每逾期一日，按應付金額的%向乙方支付違約金；（2）未按約定提供施工場地或其他必要條件的，導致乙方無法施工的，應賠償乙方造成的損失。乙方違約：（1）未按約定工期完成工程的，每逾期一日，按合同總價款的%向甲方支付違約金；（2）施工質量未達到約定標準的，乙方應無償返工或修復；（3）因乙方原因導致施工安全事故的，乙方承擔全部責任并賠償損失。第九條爭議解決本合同履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方有權向人民法院提起訴訟。第十條其他條款本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同附件包括：（1）施工圖紙及設計說明；（2）工程量清單；（3）其他雙方確認的文件。本合同一式份，雙方各執份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋