2025太陽能光伏建設項目施工合同模板合同編號：本合同由以下雙方于年月日簽訂：發包方（以下簡稱“甲方”）：名稱：地址：法定代表人：聯系XX：承包方（以下簡稱“乙方”）：名稱：地址：法定代表人：聯系XX：鑒于甲方擬建設太陽能光伏項目（以下簡稱“本項目”），乙方具備完成本項目施工工作的資質、能力及經驗，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就本項目施工相關事宜達成如下協議：第一條項目概況1.1項目名稱：太陽能光伏建設項目。1.2項目地點：。1.3項目規模：（包括但不限于光伏組件容量、占地面積等）。1.4項目內容：乙方負責本項目的施工，包括但不限于光伏組件安裝、支架系統搭建、電氣設備安裝、電纜敷設、調試等，具體范圍詳見本合同附件《承包范圍明細》。第二條承包范圍2.1乙方承包范圍包括但不限于：（1）光伏組件、支架、逆變器、匯流箱等設備的采購與安裝；（2）電纜、通信線路及其他輔助設施的敷設與安裝；（3）土建工程，包括但不限于基礎施工、場地平整等；（4）調試、測試及系統聯調工作；（5）其他與本項目施工相關的輔助性工作。2.2乙方不負責甲方提供的設備及材料的采購，僅負責合同約定范圍內的施工工作。2.3本項目施工范圍以本合同附件《承包范圍明細》為準，未經甲方書面同意，乙方不得擅自擴大或縮小承包范圍。第三條合同工期3.1計劃開工日期：年月日。3.2計劃竣工日期：年月日。3.3合同工期總天數：天。3.4乙方應嚴格按合同工期組織施工，確保工程按期完工。因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金人民幣元。3.5如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方可控因素導致工期延誤，乙方應在事件發生后3日內書面通知甲方，并提供相關證明材料。經甲方確認后，工期相應順延，且不承擔違約責任。第四條質量標準4.1本項目施工質量應符合以下標準：（1）《光伏電站施工規范》（GB50794）；（2）《光伏電站驗收規范》（GB/T50796）；（3）雙方另行約定的其他技術標準和要求。4.2乙方應確保施工質量達到上述標準，并通過甲方及相關部門的驗收。4.3乙方應嚴格按照施工圖紙、設計文件及技術要求施工，未經甲方書面同意，不得擅自修改設計或施工方案。4.4施工過程中如發現設計圖紙或技術要求有誤，乙方應及時書面通知甲方，甲方應在收到通知后7日內作出回復，由此產生的工期延誤或費用增加由甲方承擔。第五條合同價款與支付5.1合同總金額為人民幣元（大寫：），具體支付方式及時間節點詳見本合同附件《付款計劃表》。5.2工程款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方按合同總金額的%支付預付款；（2）工程進度達到%時，甲方按合同總金額的%支付進度款；（3）工程竣工驗收合格后，甲方按合同總金額的%支付尾款。5.3甲方應按約定時間支付工程款，逾期支付的，每逾期一日，應按未支付金額的%向乙方支付違約金。5.4本合同價款已包含乙方完成承包范圍內所有工作的費用，包括但不限于人工費、材料費、設備費、管理費、利潤、稅費等，除非合同另有約定，否則甲方無需另行支付其他費用。第六條雙方責任與義務甲方責任與義務：6.1.1向乙方提供施工場地及相關資料，并確保施工場地具備開工條件。6.1.2按合同約定支付工程款，確保乙方施工順利進行。6.1.3協調與本項目相關的政府部門、社區及其他相關方的關系，為乙方施工創造良好環境。6.1.4及時組織工程驗收，并按合同約定支付尾款。乙方責任與義務：6.2.1按合同約定的工期和質量標準完成施工任務，確保工程符合國家相關法律法規及技術標準。6.2.2負責施工現場的安全管理，嚴格執行安全操作規程，確保施工安全，防止事故發生。6.2.3負責施工現場的環境保護工作，采取有效措施減少施工對環境的影響。6.2.4服從甲方的監督和管理，配合甲方及相關方進行檢查和驗收工作。第七條安全施工與責任7.1乙方應嚴格遵守國家安全生產法律法規，制定安全施工方案，并采取有效措施確保施工安全。7.2施工期間，乙方應為其施工人員購買工傷保險及第三者責任險，并承擔因施工人員過失或疏忽導致的損害賠償責任。7.3如因乙方施工原因造成人員傷亡或財產損失的，由乙方承擔全部責任，并賠償甲方及相關方遭受的損失。第八條工程驗收8.1工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，包括但不限于施工記錄、竣工圖紙、檢測報告等。8.2甲方應在收到竣工資料后15日內組織驗收，驗收標準為本合同約定的質量標準及國家相關法律法規。8.3驗收合格后，雙方簽署《竣工驗收報告》。如驗收不合格，乙方應在甲方指定的合理期限內完成整改，并承擔由此產生的費用。第九條質量保修9.1本項目質保期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。9.2在質保期內，如出現因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在接到甲方通知后48小時內到達現場進行維修或更換，費用由乙方承擔。9.3乙方應向甲方提供質量保修書，明確質保范圍、內容及響應時間。第十條違約責任10.1任何一方未履行或未完全履行本合同約定義務的，應承擔相應的違約責任，并賠償給對方造成的損失。10.2乙方未按合同約定工期完成施工的，每逾期一日，應向甲方支付違約金人民幣元。10.3甲方未按合同約定支付工程款的，每逾期一日，應向乙方支付違約金人民幣元。10.4乙方提供的施工質量不符合合同約定的，甲方有權要求乙方返工或整改，由此產生的費用由乙方承擔；情節嚴重的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。第十一條爭議解決11.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向項目所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。11.2本合同的簽訂、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律法規。第十二條其他條款12.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。12.2本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。12.3本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。12.4本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：名稱：法定代表人或授權代表簽字：