




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
承攬協議合同范本?甲方(定作人):姓名:__________________身份證號碼:__________________地址:__________________聯系電話:__________________乙方(承攬人):名稱:__________________統一社會信用代碼:__________________法定代表人:__________________地址:__________________聯系電話:__________________鑒于甲方有[具體工作內容或標的物名稱]的制作/完成需求,乙方具備相應的承攬能力和資質,雙方經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,就甲方委托乙方承攬[具體工作內容或標的物名稱]事宜達成如下協議:一、承攬項目及標的物描述(一)承攬項目名稱[具體承攬項目名稱](二)標的物詳細描述1.規格、型號:[詳細列出標的物的規格、型號要求,例如尺寸、材質、顏色、工藝標準等][如有特殊規格、型號要求,請在此處詳細說明其獨特之處及對承攬工作的影響]2.數量:[明確約定承攬標的物的數量]3.質量標準:乙方應按照國家及行業現行的相關標準、規范以及甲方提出的特別要求進行承攬工作,確保標的物質量達到優良水平。具體質量標準如下:[詳細列舉各項質量指標,如產品性能指標、外觀質量要求、使用壽命等][對于質量檢驗的具體方式、方法及驗收標準進行說明]4.技術要求:[闡述承攬工作所需的技術要求,包括技術工藝、技術參數、技術文檔等方面的要求]乙方應具備完成本承攬項目所需的專業技術能力,并按照技術要求進行操作,確保承攬工作的順利進行和標的物符合約定的技術標準。二、承攬工作的履行期限、地點及方式(一)履行期限1.本承攬協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。2.乙方應在[開始日期]開始承攬工作,并于[完成日期]前完成全部承攬工作,將符合約定的標的物交付給甲方。3.如因甲方原因或不可抗力等不可預見、不可避免的因素導致乙方無法按照原定計劃進行工作或交付標的物的,乙方不承擔違約責任,但應及時通知甲方并提供相關證明文件,雙方應協商調整履行期限。(二)履行地點[明確承攬工作的具體履行地點,如乙方工廠所在地、甲方指定地點等](三)履行方式1.乙方應按照甲方的要求,自行組織人員、設備、材料等完成承攬工作,并承擔完成承攬工作所需的全部費用,但甲方提供材料的除外。2.乙方應定期向甲方匯報承攬工作的進展情況,接受甲方的監督和檢查,按照甲方的合理要求及時調整工作方案和進度。3.在承攬工作過程中,乙方應妥善保管甲方提供的材料、設備及相關資料,如有丟失、損壞或泄露,應承擔相應的賠償責任。三、雙方權利義務(一)甲方權利義務1.權利:有權對乙方的承攬工作進行監督檢查,提出合理的意見和建議,要求乙方按照約定的質量標準、技術要求和履行期限完成承攬工作。有權在乙方未按照約定履行承攬義務時,要求乙方承擔違約責任或采取補救措施。有權在乙方交付標的物前,對標的物進行檢驗,如發現質量問題或不符合約定的情況,有權要求乙方進行整改或重新制作。2.義務:按照本協議的約定向乙方支付報酬。向乙方提供開展承攬工作所需的相關資料、圖紙、技術要求等,并對其提供資料的真實性、準確性負責。協助乙方解決承攬工作過程中遇到的困難和問題,為乙方的工作提供必要的支持和配合。在乙方完成承攬工作后,按照約定及時組織驗收,并辦理相關手續。(二)乙方權利義務1.權利:有權要求甲方按照本協議的約定支付報酬。有權在甲方提供的資料、圖紙、技術要求等存在錯誤或不合理要求時,及時通知甲方并要求甲方進行更正或調整。有權要求甲方協助解決承攬工作過程中遇到的困難和問題,提供必要的工作條件和支持。2.義務:嚴格按照本協議約定的質量標準、技術要求、履行期限和履行方式完成承攬工作,確保標的物符合約定的要求。自行完成承攬工作的主要部分,未經甲方書面同意,不得將承攬工作轉包或分包給第三方。如因特殊情況需要轉包或分包的,應提前通知甲方,并確保第三方具備相應的資質和能力,且第三方完成的工作成果仍由乙方承擔全部責任。負責承攬工作所需的全部設備、材料、工具等的采購、運輸、保管和使用,并承擔相應的費用和風險。乙方采購的設備、材料、工具等應符合國家及行業相關標準和甲方的要求,且應向甲方提供相關的質量證明文件。在承攬工作過程中,應遵守國家及地方有關法律法規和安全操作規程,確保工作安全、文明、有序進行。如因乙方原因發生安全事故或造成環境污染等,乙方應承擔全部責任,并賠償甲方因此遭受的全部損失。妥善保管甲方提供的材料、設備及相關資料,不得擅自使用或泄露。在完成承攬工作后,應將剩余的材料、設備及相關資料返還給甲方。按照甲方的要求,定期向甲方匯報承攬工作的進展情況,提交工作進度報告和質量檢驗報告等相關文件。在承攬工作完成后,應及時通知甲方進行驗收,并向甲方提供完整的工作成果和相關資料,協助甲方辦理驗收手續。四、報酬及支付方式(一)報酬本承攬項目的報酬為人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。該報酬為固定總價,不因任何因素調整,但本協議另有約定的除外。(二)支付方式1.甲方應在本協議簽訂后[預付款支付期限]內,向乙方支付報酬的[預付款比例]作為預付款,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。2.在乙方完成全部承攬工作,并經甲方驗收合格后[驗收款支付期限]內,甲方向乙方支付報酬的[驗收款比例],即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。3.剩余報酬的[質保金比例]作為質保金,在質保期屆滿后[質保金支付期限]內,如標的物無質量問題,甲方一次性無息支付給乙方,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票,否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。五、材料的提供(一)甲方提供材料1.甲方應按照本協議約定的時間、數量和規格向乙方提供承攬工作所需的材料。2.甲方提供的材料應符合國家及行業相關標準和本協議約定的質量要求,并向乙方提供材料的質量證明文件。3.乙方應在收到甲方提供的材料后[材料驗收期限]內進行檢驗,如發現材料存在質量問題或不符合約定的情況,應及時通知甲方。甲方應在接到通知后[處理期限]內負責更換或補足材料,因此導致乙方工作延誤的,履行期限相應順延。(二)乙方提供材料1.乙方負責采購承攬工作所需的除甲方提供材料以外的其他全部材料,并確保材料的質量符合國家及行業相關標準和本協議約定的要求。2.乙方應在采購材料前向甲方提供材料的樣品、質量證明文件等資料,經甲方確認后方可采購。3.乙方應對其采購的材料質量負責,如因材料質量問題導致標的物出現質量問題或不符合約定的情況,乙方應承擔全部責任,并負責免費更換或重新制作標的物,因此給甲方造成損失的,乙方應予以賠償。六、驗收(一)驗收標準按照本協議約定的質量標準、技術要求以及國家及行業現行的相關標準、規范進行驗收。(二)驗收程序1.乙方完成承攬工作后,應提前[驗收通知期限]通知甲方進行驗收。2.甲方應在接到乙方通知后的[驗收期限]內組織人員對標的物進行驗收。驗收合格的,雙方簽署驗收報告;驗收不合格的,甲方應向乙方出具書面整改意見,乙方應按照甲方的要求在[整改期限]內進行整改,并重新提交驗收申請,直至驗收合格為止。因乙方整改導致的費用增加和工期延誤由乙方自行承擔。3.如雙方對驗收結果存在爭議,可共同委托具有相關資質的第三方檢測機構進行檢測,檢測費用由責任方承擔。七、違約責任(一)甲方違約責任1.若甲方未按照本協議約定向乙方支付報酬,每逾期一日,應按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付違約金。逾期超過[逾期付款期限]日的,乙方有權暫停承攬工作,并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金,同時甲方應承擔乙方因此遭受的全部損失。2.若甲方未按照本協議約定向乙方提供開展承攬工作所需的相關資料、圖紙、技術要求等,導致乙方無法正常開展工作或延誤工期的,甲方應承擔相應的責任,并賠償乙方因此遭受的全部損失。3.若甲方擅自變更承攬工作要求或增加工作量,導致乙方需要重新調整工作方案或增加工作成本的,甲方應與乙方協商調整報酬及履行期限,并承擔乙方因此增加的全部費用。(二)乙方違約責任1.若乙方未按照本協議約定的質量標準、技術要求、履行期限和履行方式完成承攬工作,應承擔違約責任。乙方應負責免費整改或重新制作標的物,直至符合約定要求為止。如因乙方原因導致甲方遭受損失的,乙方應按照損失金額的[損失賠償比例]向甲方支付賠償金。2.若乙方擅自將承攬工作轉包或分包給第三方,甲方有權解除本協議,并要求乙方返還已支付的報酬,同時乙方應按照報酬總額的[轉包分包違約金比例]向甲方支付違約金。如因轉包或分包導致標的物出現質量問題或不符合約定的情況,乙方應承擔全部責任,并賠償甲方因此遭受的全部損失。3.若乙方未按照本協議約定妥善保管甲方提供的材料、設備及相關資料,導致材料、設備丟失、損壞或資料泄露的,乙方應負責賠償甲方因此遭受的全部損失。4.若乙方逾期交付標的物,每逾期一日,應按照報酬總額的[逾期交付違約金比例]向甲方支付違約金。逾期超過[逾期交付期限]日的,甲方有權解除本協議,并要求乙方返還已支付的報酬,同時乙方應按照報酬總額的[逾期交付解除合同違約金比例]向甲方支付違約金。如因乙方逾期交付導致甲方遭受損失的,乙方應予以賠償。八、爭議解決本協議在履行過程中如發生爭議,雙方應首先友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款(一)保密條款1.雙方應對在本協議履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密及其他機密信息予以保密,未經對方書面同意,不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協議生效之日起[保密期限]年。(二)不可抗力條款1.本協議所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括但不限于自然災害、政府行為、社會異常事件等。2.因不可抗力事件導致一方無法履行本協議約定的義務的,該方不承擔違約責任,但應及時通知對方并提供相關證明文件。雙方應協商解決因不可抗力事件造成的影響,如調整履行期限、部分或全部免除責任等。(三)協議變更與解除1.本協議的任何變更或補充需經雙方書面協商一致,并簽訂書面協議。變更或補充協議作為本協議的組成部分,與本協議具有同等法律效力。2.在履行本協議過程中,若一方提出解除協議,需提前[解除通知期限]書面通知對方,并經對方書面同意。因解除協議給對方造成損失的,提出解除方應承擔相應的
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 足球協議合作協議書
- 起訴履行諒解協議書
- 鄰居房屋修繕協議書
- 酒店直營轉讓協議書
- 設備安裝使用協議書
- 道路保潔人員協議書
- 門店合作銷售協議書
- 業務員推廣合同協議書
- 超市顧問聘用協議書
- 鏈家賣方委托協議書
- 大數據平臺建設及運營合作協議書
- 工程車駕駛員安全培訓
- 跨國公司經營與管理課件
- 《水滸傳演講》課件
- 《中國政法大學》課件
- 《湯姆索亞歷險記》測試題(含答案)
- MySQL數據庫設計與應用知到智慧樹章節測試課后答案2024年秋昆明理工大學
- 《“珍牡腎骨膠囊”對維持性血透患者鈣磷代謝紊亂的影響》
- 工廠實驗室規劃和建設
- 2025年國家保密基本知識考試題庫及答案
- 【MOOC】金融法學-浙江財經大學 中國大學慕課MOOC答案
評論
0/150
提交評論