關于工程承包協議書5篇篇1發包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范圍和內容：[范圍和內容]第二條工程期限1.本工程合同總工期為XX天，自XXXX年XX月XX日開始施工，至XXXX年XX月XX日竣工驗收。2.如有特殊情況，雙方可協商工期順延。第三條工程價款及支付方式1.本工程合同總造價為人民幣XX元整（￥XX）。2.甲方應在合同簽訂后XX天內向乙方支付合同總造價的XX%作為預付款，即人民幣XX元整（￥XX）。3.乙方完成工程施工并驗收合格后，甲方應向乙方支付剩余的款項，即人民幣XX元整（￥XX）。4.甲方應按照合同約定的時間和金額向乙方支付款項，否則乙方有權停止施工或解除合同。第四條工程質量及驗收標準1.乙方應嚴格按照國家相關施工規范和技術標準進行施工，確保工程質量符合要求。2.甲方應在竣工驗收前向乙方提供驗收標準和驗收方法，乙方應按照甲方提供的驗收標準和驗收方法進行施工和驗收。3.如工程質量不符合要求，乙方應負責返工并承擔返工費用。第五條甲方責任與義務1.甲方應按時向乙方支付款項，確保工程施工順利進行。2.甲方應向乙方提供施工所需的設計圖紙、技術資料和施工條件。3.甲方應協助乙方解決施工中的問題和困難。4.甲方應按時參加工程的竣工驗收。第六條乙方責任與義務1.乙方應按時進場施工，確保工程施工進度和質量符合要求。2.乙方應向甲方提供施工所需的技術支持和施工指導。3.乙方應確保施工現場的安全和文明施工。4.乙方應按時參加工程的竣工驗收。第七條違約責任及賠償標準1.如因甲方原因未能按時支付款項或提供施工條件，導致工程施工延誤或停止，甲方應承擔違約責任并賠償因此給乙方造成的全部損失。2.如因乙方原因未能按時完成施工任務或施工質量不符合要求，乙方應承擔違約責任并賠償因此給甲方造成的全部損失。3.甲方和乙方因不可抗力因素（如自然災害、政府政策調整等）導致工程施工延誤或停止的，雙方均不承擔違約責任。但應及時協商解決相關問題。第八條合同變更、解除及終止條款1.如因特殊情況需要變更合同條款，雙方應協商一致并簽訂書面補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。2.如一方違約導致合同無法繼續履行，另一方有權解除合同并要求違約方承擔違約責任及賠償責任。合同解除后，違約方應賠償因此給守約方造成的全部損失。3.合同終止時，雙方應友好協商解決相關事宜并簽訂書面終止協議。終止協議與本合同具有同等法律效力。合同終止后，雙方應互相配合完成工程的收尾工作并移交相關資料和財產。合同終止不影響合同中關于結算和清理條款的效力。篇2發包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就本工程承包事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX。2.工程地點：XXXX。3.工程范圍：XXXX。4.工程要求：XXXX。二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于以下內容：1.設計：乙方應根據甲方需求，負責工程的設計工作。2.材料采購：乙方應負責采購工程所需的全部材料，并確保材料的質量符合甲方要求。3.施工：乙方應組織專業的施工隊伍，按照設計要求和施工規范進行工程施工。4.驗收：工程完成后，乙方應組織專業人員進行驗收，并提交相應的驗收報告。三、合同價款及支付方式1.合同價款：本工程的合同價款為人民幣XXXX元整（￥XXXX）。該價款已包含乙方完成工程所需的全部費用。2.支付方式：甲方應在合同簽訂后支付合同價款的XX%作為預付款。工程驗收合格后，甲方應支付剩余的XX%款項。具體支付時間和方式如下：（1）預付款支付：甲方應在合同簽訂后XX個工作日內向乙方支付人民幣XXXX元整（￥XXXX）作為預付款。（2）尾款支付：工程驗收合格后，甲方應在驗收合格后XX個工作日內向乙方支付剩余的XX%款項，即人民幣XXXX元整（￥XXXX）。四、工期及驗收標準1.工期：本工程的工期為XX個工作日。自乙方收到預付款之日起計算。2.驗收標準：本工程的驗收標準應按照國家相關施工規范和質量標準進行。具體驗收標準如下：（1）外觀質量：工程外觀應整潔美觀，線條清晰，無破損、開裂、變形等現象。（2）內在質量：工程內在質量應符合相關施工規范和質量標準的要求，確保結構安全、使用功能正常。（3）資料提交：乙方應提交完整的工程資料，包括設計圖、施工圖、材料清單、施工記錄等。五、違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按時支付合同價款或未按時提供施工所需材料，導致乙方無法按時完成工程，甲方應承擔相應的違約責任。2.乙方違約責任：如乙方在施工過程中未能按照設計要求和質量標準完成工程，導致工程質量不合格或無法按時完成，乙方應承擔相應的違約責任。六、爭議解決方式如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應積極配合法院的調查和審理工作。判決結果出來后，雙方應遵守判決結果執行。七、合同生效及終止條款1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行各自的義務和責任。2.合同終止：在合同履行過程中，如一方違約或雙方協商一致解除合同，本合同可以終止。合同終止后，雙方應友好協商處理相關事宜。若因一方原因導致合同終止的，違約方應承擔相應的違約責任和賠償責任。八、其他條款1.保密條款：雙方應對本合同內容及履行過程中獲知的對方商業秘密和技術資料保密，不得向第三方泄露或用于其他用途。保密期限為自合同簽訂之日起至合同終止后XX年內。保密條款的修改和解除需經雙方書面同意。保密費用的承擔方為保密方。如一方違反保密條款的約定給另一方造成損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。篇3甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條工程期限1.本工程合同總工期為_________天，自_________年_________月_________日開始，至_________年_________月_________日結束。2.如有下列情況，工期相應順延：（1）按施工準備規定，甲方未準備好施工所需材料和設備的；（2）因甲方提出變更計劃或變更施工圖而影響施工進度的；（3）因甲方原因造成工程無法按時開工或中途停工的；（4）因甲方原因造成水電供應中斷而影響施工進度的；（5）不可抗力因素。第三條工程價款及支付方式1.本工程總造價為人民幣_________元整（￥_________），包含設計費、材料費、施工費、監理費及稅金等。2.支付方式：_________。第四條工程質量及驗收標準1.工程質量必須達到國家及行業規定的標準。2.驗收標準和方法：_________。第五條甲方責任和義務1.負責辦理有關建設手續，提供建設場地的使用權。負責提供房屋主體結構和外墻裝飾部分的施工設計圖紙，并協調好周邊關系。在乙方進場施工前，負責辦理好消防、環保、衛生等相關手續。2.負責提供施工所需的水電供應及施工場地的使用，費用由甲方承擔。在乙方施工過程中，如有人為障礙或設施影響施工進度和質量的，甲方應及時排除和解決。3.負責提供施工所需的材料和設備，確保質量和供應及時。如因甲方提供的材料或設備質量問題而影響工程質量的，甲方應承擔相應的責任。4.負責對乙方的施工進度和質量進行監督和管理，確保工程順利進行。甲方應設立專門的監管機構或人員，對施工過程中的違規行為及時制止和糾正。5.負責對乙方的結算進行審查和確認，確保工程價款準確無誤。甲方應設立專門的結算機構或人員，對乙方的結算進行嚴格的審核和確認，確保工程價款合理、準確。6.負責支付乙方的工程價款，確保支付及時、準確。甲方應設立專門的財務部門或人員，負責乙方的工程價款支付工作，確保支付及時、準確、無誤。如因甲方支付問題而影響乙方權益的，甲方應承擔相應的法律責任。7.有權對乙方的施工質量、進度和結算進行監督和管理，并提出合理的要求和建議。甲方應設立專門的監管機構或人員，對施工過程中的違規行為及時制止和糾正，并提出合理的要求和建議以改善施工質量和進度。同時，甲方應積極配合乙方進行結算工作，確保結算準確、合理、公正。8.有權對乙方的違法行為進行制止和糾正，并依法追究其法律責任。如乙方在施工過程中存在違法行為時，甲方應設立專門的監管機構或人員及時制止和糾正其行為，并依法追究其法律責任以保護自身權益不受損害。同時，甲方應積極配合乙方進行結算工作以及處理其他相關事務以確保工程順利進行并達到預定目標。篇4發包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范圍和內容：[范圍和內容]第二條合同工期1.本合同工程計劃開工日期為：XXXX年XX月XX日，計劃完工日期為：XXXX年XX月XX日。本工期為XX天。2.乙方應按甲方要求的工期完成施工任務。如因甲方原因造成工期延誤，乙方可相應順延工期。3.甲方應提前XX天通知乙方開工和竣工的具體日期。第三條工程質量要求及驗收標準1.乙方必須按照甲方提供的設計施工圖紙、技術交底及施工規范進行施工，并接受甲方代表的監督檢查。2.工程質量必須達到國家或專業的工程質量標準。具體標準如下：[具體標準]3.甲方應按照合同約定及時組織驗收，并簽署驗收意見。如甲方在規定時間內未組織驗收，則視為驗收合格。第四條工程價款及支付方式1.本工程合同總價為：人民幣[大寫金額]元整（￥[小寫金額]元）。該價格為包工包料價格，包括材料費、人工費、機械使用費、管理費、保險費及稅金等所有費用。2.甲方應在簽訂合同后XX天內向乙方支付工程款的XX%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（￥[小寫金額]元）。剩余款項應在竣工驗收合格后XX天內一次性支付。3.乙方在收到預付款后，應確保工程順利進行。如因乙方原因造成工程延誤或質量問題，乙方應承擔相應的違約責任。第五條甲方責任與義務1.甲方應確保施工場地的道路暢通，提供施工所需的水、電等基礎設施。2.甲方應按時向乙方支付工程款，確保工程順利進行。3.甲方應積極配合乙方進行工程驗收，并及時簽署驗收意見。4.甲方應尊重乙方的施工安排和勞動成果，不得隨意變更或終止合同。第六條乙方責任與義務1.乙方應確保施工質量符合合同約定及國家相關標準。2.乙方應按時向甲方提交施工計劃、進度報告及驗收申請。3.乙方應積極配合甲方進行工程驗收，并按照甲方要求提供相關資料。4.乙方應確保施工現場的安全與文明施工，采取有效措施防止施工噪音、粉塵及廢棄物對周圍環境的影響。5.乙方應確保施工人員的安全與健康，為施工人員提供必要的安全保障措施。如因乙方原因造成施工人員傷亡或財產損失，乙方應承擔相應的法律責任。6.乙方應確保工程的保修期內的維修服務，對甲方提出的維修請求應及時響應并妥善解決。保修期自竣工驗收合格之日起至少為XX年。在保修期內，如因施工原因造成工程質量問題或設備損壞，乙方應負責免費維修或更換。保修期結束后，乙方應提供有償維修服務。維修費用由雙方協商確定。篇5發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條工程期限1.本工程合同總工期為：_________天。2.本工程計劃開工日期為：_________年_________月_________日，計劃竣工日期為：_________年_________月_________日。第三條工程價款及支付方式1.本工程總造價為：_________元。2.支付方式：_________第四條工程質量及驗收標準1.工程質量必須達到建設方和監理方的要求。2.驗收標準按照建設方和監理方的要求執行。第五條甲方責任和義務1.負責辦理有關建設手續，協調與地方的關系。對乙方的施工質量、進度進行監督、檢查。協助乙方處理施工中的重大問題。2.提供設計圖紙、技術標準、施工規范等。負責設計交底和圖紙會審工作。3.負責