農業承攬合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“承包方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“發包方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鑒于：

一、甲方具備從事農業承攬業務的合法資格，具備相應的技術力量和施工能力。

二、乙方需將其農業項目委托給甲方進行承攬。

三、甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協商一致，達成如下協議：

一、合同標的

1.承包方承攬的農業項目為：____________________。

2.項目地點：____________________。

二、合同工期

1.合同工期自合同簽訂之日起至____________________日止。

2.甲方應按照合同約定的時間節點完成各項承攬工作。

三、合同價款

1.本合同總價款為人民幣____________________元。

2.乙方應按照合同約定的時間和方式向甲方支付工程款。

四、質量標準

1.甲方承攬的農業項目應達到國家相關質量標準。

2.乙方有權對甲方的承攬工作進行監督檢查。

五、違約責任

1.甲方未按合同約定時間完成承攬工作，應向乙方支付違約金，違約金為____________________元。

2.乙方未按合同約定支付工程款，應向甲方支付違約金，違約金為____________________元。

3.雙方因履行合同產生爭議，應友好協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、爭議解決

1.本合同履行過程中產生的爭議，雙方應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.農業項目可行性研究報告

2.甲方營業執照副本

3.乙方營業執照副本

4.甲方施工資質證書

5.乙方委托書

6.其他相關文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

備注：本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“承包方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“發包方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下簡稱“監督方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鑒于：

一、甲方具備從事農業承攬業務的合法資格，具備相應的技術力量和施工能力。

二、乙方需將其農業項目委托給甲方進行承攬，并委托丙方對項目的質量和進度進行監督。

三、甲乙雙方及丙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協商一致，達成如下協議：

一、合同標的

1.承包方承攬的農業項目為：____________________。

2.項目地點：____________________。

二、合同工期

1.合同工期自合同簽訂之日起至____________________日止。

2.甲方應按照合同約定的時間節點完成各項承攬工作。

3.丙方有權對甲方的承攬工作進行定期和不定期的監督檢查。

三、合同價款

1.本合同總價款為人民幣____________________元。

2.乙方應按照合同約定的時間和方式向甲方支付工程款。

3.丙方有權對甲方的工程款支付進行審核。

四、質量標準

1.甲方承攬的農業項目應達到國家相關質量標準。

2.丙方有權對甲方的承攬工作進行質量評估，并提出改進意見。

五、甲方的權利與義務

1.甲方有權要求乙方按照合同約定提供必要的施工條件和物資。

2.甲方有權要求乙方提供準確的項目信息和變更通知。

3.甲方有權拒絕乙方不符合合同約定的變更要求。

4.甲方有權要求丙方對項目進行公正、客觀的監督。

5.甲方應保證承攬工作的順利進行，確保項目按時、按質完成。

六、乙方的權利與義務

1.乙方有權對甲方的承攬工作進行監督，確保其符合合同約定。

2.乙方應按照合同約定支付工程款，不得無故拖延。

3.乙方應配合甲方完成項目所需的各項手續和審批。

七、丙方的權利與義務

1.丙方有權對甲方的承攬工作進行監督，包括但不限于質量、進度、安全等方面。

2.丙方有權要求甲方整改不合格的承攬工作。

3.丙方有權對甲乙雙方的爭議進行調解。

八、違約責任

1.甲方未按合同約定時間完成承攬工作，應向乙方支付違約金，違約金為____________________元。

2.乙方未按合同約定支付工程款，應向甲方支付違約金，違約金為____________________元。

3.丙方未能履行監督義務，導致項目出現重大質量問題，應承擔相應的責任。

九、爭議解決

1.本合同履行過程中產生的爭議，雙方應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.農業項目可行性研究報告

2.甲方營業執照副本

3.乙方營業執照副本

4.甲方施工資質證書

5.乙方委托書

6.丙方監督資質證書

7.其他相關文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第三方介入的意義和目的在于：

1.增加監督力量，確保項目質量和進度。

2.提高合同履行的透明度，降低合同風險。

3.促進甲乙雙方的合作，確保項目順利進行。

甲方為主導的目的和意義在于：

1.保障甲方在合同中的權益，確保項目按時、按質完成。

2.提高甲方在項目中的話語權，有利于甲方在項目中的利益最大化。

3.促進甲方在農業承攬業務中的競爭力，提升市場地位。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“施工方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“業主方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下簡稱“監理方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鑒于：

一、甲方具備從事建筑工程施工的合法資格，具備相應的技術力量和施工能力。

二、乙方擬將其建筑工程項目委托給甲方進行施工，并委托丙方對施工過程進行監理。

三、甲乙雙方及丙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協商一致，達成如下協議：

一、合同標的

1.施工方承攬的建筑工程項目為：____________________。

2.項目地點：____________________。

二、合同工期

1.合同工期自合同簽訂之日起至____________________日止。

2.甲方應按照合同約定的時間節點完成各項施工工作。

3.丙方有權對甲方的施工進度進行監督檢查。

三、合同價款

1.本合同總價款為人民幣____________________元。

2.乙方應按照合同約定的時間和方式向甲方支付工程款。

3.丙方有權對甲方的工程款支付進行審核。

四、施工質量標準

1.甲方施工的建筑工程項目應達到國家相關質量標準。

2.丙方有權對甲方的施工質量進行評估，并提出整改要求。

五、乙方的權利與義務

1.乙方有權要求甲方按照合同約定的時間節點完成施工工作。

2.乙方有權要求甲方在施工過程中遵守相關法律法規和行業標準。

3.乙方有權要求丙方對施工過程進行公正、客觀的監理。

4.乙方有權對施工過程中出現的問題提出整改要求。

六、甲方的權利與義務

1.甲方有權要求乙方按照合同約定提供施工所需的場地、材料和施工條件。

2.甲方有權要求乙方提供準確的項目信息和變更通知。

3.甲方有權拒絕乙方不符合合同約定的變更要求。

4.甲方有權要求丙方對施工過程進行必要的支持和協助。

七、丙方的權利與義務

1.丙方有權對甲方的施工進度進行監督檢查，確保項目按時完成。

2.丙方有權對甲方的施工質量進行評估，并提出整改意見。

3.丙方有權要求甲方對施工過程中出現的問題進行整改。

八、違約責任

1.甲方未按合同約定時間完成施工工作，應向乙方支付違約金，違約金為____________________元。

2.乙方未按合同約定支付工程款，應向甲方支付違約金，違約金為____________________元。

3.丙方未能履行監理義務，導致項目出現重大質量問題或延誤工期，應承擔相應的責任。

九、爭議解決

1.本合同履行過程中產生的爭議，雙方應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.建筑工程項目可行性研究報告

2.甲方施工資質證書

3.乙方營業執照副本

4.丙方監理資質證書

5.乙方委托書

6.其他相關文件

乙方（蓋章）：____________________

甲方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

乙方為主導的目的和意義