2025年小型建筑工程施工合同本合同由以下雙方于年月日在簽訂：甲方（發包方）：地址：法定代表人：聯系電話：乙方（承包方）：地址：法定代表人：聯系電話：鑒于甲方擬將位于的建筑工程發包給乙方施工，雙方根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規，達成如下協議：第一條工程概況工程名稱:工程地點:工程規模:建筑面積平方米，層數層；施工內容:包括但不限于（具體工程內容見附件）；承包方式:采?。òぐ?包工不包料/其他）；質量標準:符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2013及相關地方標準；工期要求:開工日期：年月日竣工日期：年月日總工期：日歷天第二條工程價款合同價款:合同含稅總價為人民幣元，大寫（￥）。價款構成:包括但不限于設計費、材料費、人工費、機械費、管理費、利潤、規費、稅金等所有費用。付款方式：本合同簽訂后日內，甲方支付合同總價的%作為預付款，計人民幣元；工程進度達到時，甲方支付合同總價的%，計人民幣元；工程竣工驗收合格后日內，甲方支付至合同總價的%；剩余%作為質量保證金，自竣工驗收合格之日起滿年后無質量問題一次性無息退還。價款調整:如遇設計變更、工程量增減或材料價格波動超過%，雙方可協商調整合同價款，調整方式為。第三條工程質量與驗收質量標準:工程質量須達到國家或地方現行施工質量驗收規范要求。隱蔽工程驗收:乙方應提前小時書面通知甲方進行隱蔽工程驗收，驗收合格后方可進行下一道工序。材料設備檢驗:乙方采購的材料設備需符合設計要求和質量標準，并經甲方或監理工程師檢驗合格后方可使用?？⒐を炇?工程完工后，乙方應在日內向甲方提交竣工驗收申請及完整竣工資料；甲方應在日內組織驗收，驗收合格后雙方簽署《竣工驗收證書》；驗收不合格的，乙方應在日內完成整改并重新申請驗收。保修責任:工程保修期為年，自竣工驗收合格之日起計算；在保修期內，乙方應無償修復因施工質量問題引起的缺陷；因甲方或第三方原因造成的損壞，乙方負責修復，費用由責任方承擔。第四條安全文明施工安全責任:乙方負責施工現場的安全管理，確保施工人員及第三方的生命財產安全；乙方應遵守《建設工程安全生產管理條例》及相關規定，制定安全施工方案并嚴格落實。文明施工:乙方應采取有效措施，控制施工現場的揚塵、噪音、廢水、廢棄物對環境的影響；現場材料、設備應堆放整齊，保持場地整潔。事故處理:施工過程中發生安全事故，乙方應立即采取措施并及時通知甲方和相關部門；事故責任由責任方承擔，乙方不得將責任轉嫁給甲方。第五條工期約定開工日期:乙方應于年月日進場施工?？⒐と掌?工程應在年月日前竣工驗收合格。工期順延:因不可抗力（如地震、洪水、戰爭等）導致的停工；甲方原因造成的工期延誤（如設計變更、材料供應不及時等）；其他經雙方協商一致同意順延的情況。違約責任:因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日，乙方向甲方支付合同總價的‰作為違約金；延誤超過日的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。第六條變更與解除合同變更:任何一方提出變更要求，應經雙方協商一致并簽署書面補充協議。合同解除:任何一方違約導致合同無法履行，另一方有權解除合同；因不可抗力導致合同目的無法實現，雙方可協商解除；解除合同應提前日書面通知對方，并妥善處理已完工程及費用結算。第七條違約責任違約金:乙方未按合同約定完成施工，每逾期一日支付違約金元；甲方未按合同約定支付款項，每逾期一日支付違約金元。賠償損失:因違約行為造成對方損失的，違約方應賠償全部直接和間接損失；損失包括但不限于停工損失、材料損失、人工損失、律師費、訴訟費等。爭議解決:本合同履行過程中發生爭議，雙方應協商解決；協商不成的，任何一方可向所在地人民法院提起訴訟。第八條其他條款通知與送達:合同項下所有通知、文件均應以書面形式送達；甲方地址：，聯系人：，聯系電話：；乙方地址：，聯系人：，聯系電話：；送達方式：專人送達/快遞送達/傳真等，并以送達回執為準。合同份數:本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。補充協議:本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。第九條合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：