承攬協議書模板7篇篇1甲方（定作人）：XX，身份證號：XXXX，聯系電話：XXXX，聯系地址：XXXX。乙方（承攬人）：XX，身份證號：XXXX，聯系電話：XXXX，聯系地址：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行XXXX（工程）施工（或制作）事宜，達成以下協議：一、項目概況1.項目名稱：XXXX。2.項目地點：XXXX。3.項目內容：XXXX。4.承攬方式：XXXX。5.工程（或制作）要求：XXXX。二、雙方的權利和義務1.甲方的權利和義務（1）甲方有權對乙方的施工（或制作）過程進行監督，確保施工（或制作）質量符合雙方約定。（2）甲方有權要求乙方按照約定的時間完成施工（或制作）任務。（3）甲方應當為乙方提供必要的支持和協助，確保施工（或制作）順利進行。（4）甲方應當按時支付乙方相應的報酬。2.乙方的權利和義務（1）乙方有權要求甲方提供必要的支持和協助。（2）乙方有權獲得甲方支付的相應報酬。（3）乙方應當確保施工（或制作）質量符合雙方約定。（4）乙方應當按時完成甲方委托的施工（或制作）任務。三、違約責任1.甲方違約責任（1）甲方未按時支付乙方相應報酬的，每逾期一天，需向乙方支付未支付金額的XX%作為違約金。（2）甲方未提供必要支持和協助的，應當向乙方支付XX元作為違約金。2.乙方違約責任（1）乙方未按時完成施工（或制作）任務的，每逾期一天，需向甲方支付XX元作為違約金。（2）乙方施工（或制作）質量不符合雙方約定的，應當向甲方支付XX元作為違約金。四、爭議解決方式篇2甲方（定作人）：_________乙方（承攬人）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方承攬制作事項，經友好協商，達成如下協議：一、承攬事項1.甲方委托乙方承攬制作以下事項：_________（具體承攬事項）。2.乙方應按照甲方的要求和標準，完成承攬事項的制作。二、交付成果1.乙方應在協議約定的時間內，向甲方交付完成的作品。2.交付成果應符合以下要求：_________（具體交付要求）。三、費用及支付方式1.甲方應向乙方支付的費用為：_________元。2.支付方式：_________（具體支付方式）。3.支付時間：_________（具體支付時間）。四、違約責任1.甲方如未按照協議約定的時間和方式支付費用，應承擔違約責任，并向乙方支付違約金。違約金的具體數額為：_________元。2.乙方如未按照協議約定的時間和要求完成承攬事項，應承擔違約責任，并向甲方支付違約金。違約金的具體數額為：_________元。五、爭議解決1.甲乙雙方在履行協議過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應繼續履行協議的其他部分。六、其他約定事項1.甲方應提供必要的協助和支持，確保乙方能夠順利完成承攬事項。乙方也應積極與甲方溝通，及時反饋工作進展和遇到的問題。2.本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。未盡事宜，可另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力。3.甲方和乙方的聯系方式如下：_________（具體聯系方式）。雙方應確保聯系方式的準確性和完整性，以便及時聯系和溝通。如一方聯系方式發生變更，應及時告知另一方。4.乙方在承攬過程中，應遵守相關法律法規和職業道德規范，不得泄露甲方的商業機密和個人隱私。如有違反，應承擔相應的法律責任。5.本協議期滿后，如雙方有意續簽，應在協議期滿前30天內進行協商并簽訂新的協議。如雙方無意續簽，則本協議自然終止。6.甲乙雙方在履行協議過程中，應嚴格遵守誠實信用原則，不得有任何欺詐、脅迫等不正當行為。如有違反，應承擔相應的法律責任。篇3本協議書由以下雙方簽訂：甲方（發包方）：__________，地址：__________，聯系方式：__________。乙方（承包方）：__________，地址：__________，聯系方式：__________。鑒于甲方需要進行______（工程名稱）的建設或維修，乙方具備相應的施工能力，雙方根據公平、公正、誠信的原則，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：______。2.工程地點：______。3.工程內容：______。4.承包范圍：______。5.承包方式：______。二、合同工期1.開工日期：______。2.竣工日期：______。3.合同工期：______。4.延期開工：甲方如需延期開工，應提前以書面形式通知乙方，并得到乙方的同意。乙方如需延期開工，應得到甲方的書面同意。5.暫停施工：甲方如需暫停施工，應提前以書面形式通知乙方，并得到乙方的同意。乙方如需暫停施工，應得到甲方的書面同意。三、質量標準1.工程質量應符合國家現行相關質量標準及規范。2.乙方應按照合同約定的質量標準進行施工，并接受甲方的監督和檢查。3.因乙方施工質量問題導致的返工、維修等費用由乙方承擔。四、價款結算方式1.本工程采用固定單價或可調單價結算方式，具體單價詳見附件一《工程報價單》。2.甲方應按照合同約定的支付方式和時間向乙方支付工程款。3.乙方應向甲方提供合法的稅務發票，否則甲方有權拒絕支付工程款。五、驗收與保修1.工程竣工后，乙方應及時向甲方提交驗收申請，并提供相關驗收資料。2.甲方應在收到驗收申請后及時組織驗收，并在驗收合格后出具驗收報告。3.本工程保修期為______年，自竣工驗收合格之日起計算。在保修期內，乙方應提供免費維修服務。4.保修期滿后，如甲方需要繼續維修服務，應與乙方另行簽訂維修協議。六、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付工程款，應承擔相應的違約責任。具體責任詳見附件二《違約責任條款》。2.乙方如未按照合同約定履行義務，應承擔相應的違約責任。具體責任詳見附件二《違約責任條款》。3.因不可抗力因素導致的違約，雙方應協商解決。七、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。4.雙方約定的其他事項：______。具體內容詳見附件三《其他事項條款》。篇4定作方（甲方）：XXX，聯系方式：XXXXXXX，地址：XXXXXXX。承攬方（乙方）：XXX，聯系方式：XXXXXXX，地址：XXXXXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上，就甲方委托乙方進行承攬活動的相關事宜，達成如下協議：一、承攬事項甲方委托乙方進行以下承攬活動：XXXXXXX。二、承攬方式1.乙方應以自己的名義，在規定的期限內，按照甲方的要求，完成所承攬的事項。乙方在承攬過程中所需的一切費用，包括但不限于材料費、人工費、差旅費等，均由乙方自行承擔。2.乙方在承攬過程中，應嚴格遵守甲方的保密要求，不得泄露甲方的商業機密或個人信息。三、承攬期限本協議的承攬期限為XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。乙方應在承攬期限內完成所承攬的事項，并交付給甲方。四、報酬及支付方式1.甲方應向乙方支付報酬人民幣XX元整（￥XX）。該報酬已包含乙方完成承攬事項所需的一切費用。2.甲方在簽訂本協議時，應支付乙方定金人民幣XX元整（￥XX）。定金在乙方完成承攬事項并交付甲方后，將作為報酬的一部分予以返還。3.剩余報酬人民幣XX元整（￥XX），甲方應在乙方完成承攬事項并交付甲方后，一次性支付給乙方。五、違約責任1.甲方如違反本協議的約定，未按時支付報酬或定金，或未提供必要的支持和資料，或無正當理由要求變更或終止協議，應承擔相應的違約責任。2.乙方如違反本協議的約定，未按時完成承攬事項或交付成果不符合要求，或泄露甲方的商業機密或個人信息，應承擔相應的違約責任。六、其他事項1.本協議自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本協議未盡事宜，可由甲乙雙方協商補充。補充協議與本協議具有同等法律效力。3.如因本協議發生爭議，甲乙雙方應友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。4.本協議涉及的商業秘密和保密信息，甲乙雙方應嚴格保密，不得向無關人員泄露。保密期限為協議終止后XX年內。甲方（簽字/蓋章）：XXXXXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：XXXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇5甲方（定作人）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。乙方（承攬人）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上，就甲方委托乙方承攬XXXX項目（以下簡稱“本項目”）事宜，達成如下協議：一、項目內容及要求1.1項目內容：XXXX。1.2項目要求：乙方需按照甲方的要求，完成本項目的全部內容，并確保質量符合甲方的要求。二、合同價款及支付方式2.1合同價款：本項目的合同價款為人民幣XXXX元（大寫：XXXX元整）。2.2支付方式：甲方需在合同簽訂之日起XX個工作日內，將合同價款的XX%支付至乙方的指定賬戶；剩余的XX%款項，需在乙方按照甲方要求完成本項目并經過甲方驗收合格后，一次性支付完畢。三、履行期限3.1乙方需在合同簽訂之日起XX個工作日內，完成本項目的全部內容。如遇特殊情況，需提前告知甲方并協商延期。四、違約責任4.1甲方如未按照約定時間支付合同價款，每逾期一日，需向乙方支付合同總價款XX%的違約金。4.2乙方如未按照約定時間完成本項目內容，每逾期一日，需向甲方支付合同總價款XX%的違約金。五、爭議解決5.1甲乙雙方在履行本合同過程中如發生爭議，應首先通過友好協商的方式解決；協商不成的，任何一方均可將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。5.2在爭議解決期間，除涉及爭議部分外，其他合同義務雙方均應繼續履行。六、其他事項6.1甲乙雙方在簽訂合同時，需提供各自的資質證明、營業執照等相關資料，以確保雙方的資質和信譽。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。6.3未盡事宜，可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作人）：XXX地址：XXXX聯系方式：XXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承攬人）：XXX地址：XXXX聯系方式：XXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日篇6本協議書由以下雙方簽訂：甲方（委托方）：XXXXXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX乙方（承攬方）：XXXXXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX鑒于甲方需要完成一項工程，乙方具備相應的專業技術和能力，雙方經友好協商，達成如下承攬協議：一、工程概況工程名稱：XXXXXX工程地點：XXXXXX工程內容：XXXXXX二、承攬方式乙方根據甲方的需求和要求，以自己的專業技術和能力，為甲方完成上述工程內容。承攬方式為包工包料，乙方自行承擔材料采購、運輸、加工及施工等全部費用。三、工期工期為自本協議簽訂之日起至工程完成之日止，具體工期雙方可另行協商確定。乙方應在約定工期內完成工程，并保證工程質量。四、質量標準乙方應按照國家相關標準和甲方要求，保證工程質量符合設計要求和標準。如因乙方原因導致工程質量問題，乙方應承擔相應的責任。五、價款及支付方式甲方應按照以下方式向乙方支付費用：1.甲方應在本協議簽訂之日起向乙方支付預付款，預付款金額為合同總金額的XX%；2.甲方應在乙方完成工程進度達到XX%時，向乙方支付進度款，金額為合同總金額的XX%；3.甲方應在乙方完成工程并經過驗收合格后，向乙方支付尾款，金額為合同總金額的XX%。乙方應提供相應的發票和收款憑證，甲方才能進行支付。六、違約責任1.乙方未能按時完成工程或未能達到質量標準的，應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失；2.甲方未能按照約定支付費用的，應承擔相應的違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。七、爭議解決本協議在履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為一年；2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。甲方（委托方）：XXXXXX公司法定代表人：XXXXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承攬方）：XXXXXX公司法定代表人：XXXXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日篇7定作方（甲方）：XXX，聯系方式：XXXXXXX，地址：XXXXXXX。承攬方（乙方）：XXX，聯系方式：XXXXXXX，地址：XXXXXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方承攬XXXXXXX項目，達成如下協議：一、項目名稱及要求項目名稱：XXXXXXX。項目