承攬加工安裝報刊亭合同范本8篇篇1甲方（定作方）：XXX，聯系電話：XXXXXXX，聯系地址：XXXXXXX。乙方（承攬方）：XXX，聯系電話：XXXXXXX，聯系地址：XXXXXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、公正、公平的原則，就甲方委托乙方承攬加工安裝報刊亭項目達成如下協議：一、項目概況1.項目名稱：承攬加工安裝報刊亭。2.項目地點：XXXXXXX。3.項目內容：包括報刊亭的設計、加工、安裝及售后服務等。二、合同價款及支付方式1.合同價款：XXXX元（大寫：XXXX元整）。具體費用包括設計費、加工費、安裝費等。2.支付方式：合同簽訂后，甲方需支付乙方合同價款的XX%作為預付款，即XXXX元（大寫：XXXX元整）。剩余款項在報刊亭安裝完畢后一次性支付。三、合同工期1.乙方應在收到預付款后XX個工作日內完成報刊亭的設計、加工工作。2.安裝工作應在設計、加工完成后XX個工作日內完成。3.如遇不可抗力因素導致工期延誤，乙方應及時告知甲方，并協商確定新的工期。四、質量保證1.乙方應保證承攬加工的報刊亭質量符合相關標準，確保使用安全、可靠。2.報刊亭安裝完畢后，乙方應進行質量檢查，確保各項性能指標達到要求。3.如因質量問題導致報刊亭無法正常使用，乙方應負責維修或更換，并承擔相應費用。五、違約責任1.甲方如未按時支付合同價款或未提供必要支持，應承擔相應的違約責任。2.乙方如未按時完成報刊亭的設計、加工或安裝工作，應承擔相應的違約責任。3.雙方應嚴格遵守合同約定，如有違約行為，應依法承擔相應的法律責任。六、爭議解決1.雙方在履行合同過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.訴訟期間，雙方應繼續履行合同中未涉及爭議部分的條款。七、其他條款1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.雙方在執行合同時如需修改合同條款，應協商一致并簽訂書面協議。4.本合同的解釋權歸甲乙雙方所有。如有任何疑問或需要進一步的解釋，雙方應共同協商解決。甲方（簽字/蓋章）：XXXXXXX日期：XXXX年XX月XX日。乙方（簽字/蓋章）：XXXXXXX日期：XXXX年XX月XX日。篇2甲方（定作方）：___________乙方（承攬方）：___________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，為保證雙方權益，明確雙方職責，甲乙雙方在平等、自愿、公平的基礎上，就甲方委托乙方承攬加工安裝報刊亭項目達成如下協議：一、項目概況1.項目名稱：報刊亭承攬加工安裝項目。2.項目地點：_____________。3.報刊亭規格、數量及樣式：_____________。二、合同金額及支付方式1.本合同總金額為人民幣__________元（大寫：_________元整）。2.支付方式：甲方應按照以下方式支付合同款項：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總金額的____%作為預付款。（2）報刊亭加工安裝完成后，經甲方驗收合格，支付剩余款項。三、承攬加工及安裝要求1.乙方應按照甲方的要求進行報刊亭的承攬加工。2.乙方應確保報刊亭的材質、工藝、外觀等符合雙方約定的標準。3.乙方應確保報刊亭的安裝牢固、安全、穩定，并符合相關安全標準。4.乙方應對報刊亭的質量負責，如因乙方原因導致報刊亭出現質量問題，乙方應承擔全部責任。四、交付期限及驗收標準1.乙方應在合同簽訂后____天內完成報刊亭的加工安裝工作。2.驗收標準：按照雙方約定的標準以及國家相關標準進行驗收。3.驗收方式：由甲方組織驗收，乙方配合。4.驗收合格后，雙方簽署驗收報告。五、違約責任1.若甲方未按合同約定支付款項，乙方有權停止加工安裝，并追究甲方的違約責任。2.若乙方未按合同約定完成加工安裝工作，應按照合同總金額的____%向甲方支付違約金。3.若因乙方原因導致報刊亭出現質量問題，乙方除負責修復外，還應承擔由此造成的損失。4.雙方在履行合同中發生的糾紛，應協商解決。協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、保密條款1.雙方應對本合同的內容以及履行過程中涉及的商業秘密、技術秘密等予以保密。未經對方許可，任何一方不得向第三方泄露。篇3合同編號：XXXX-XXXX-XXXX甲方（定作方）：[公司名稱]地址：[公司地址]聯系人：[聯系人姓名]聯系電話：[電話號碼]乙方（承攬方）：[公司名稱]地址：[公司地址]聯系人：[聯系人姓名]聯系電話：[電話號碼]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方承攬加工安裝報刊亭項目事宜，達成如下協議：一、項目概況1.項目名稱：報刊亭加工安裝項目2.項目地點：[具體地址]3.項目內容：乙方負責為甲方加工安裝報刊亭，包括報刊亭的設計、材料采購、制作安裝等全流程工作。二、合同條款1.承攬方式乙方采用包工包料的方式，負責報刊亭的加工安裝工作。乙方需按照甲方的要求進行設計、材料采購、制作安裝，確保報刊亭的質量、進度和安全性能。2.工作內容（1）設計：乙方需根據甲方的需求，設計報刊亭的整體結構、外觀樣式和內部布局。設計需符合甲方的要求和相關法律法規的規定。（2）材料采購：乙方需負責采購制作報刊亭所需的全部材料，包括鋼材、木材、玻璃、鎖具等。乙方應確保所購材料的質量符合相關標準。（3）制作安裝：乙方需按照設計要求和材料采購結果，負責報刊亭的制作和安裝工作。制作安裝過程中需確保質量安全，按時完成。3.質量要求（1）報刊亭的設計需符合甲方的要求和相關法律法規的規定。（2）材料采購需確保材料的質量符合相關標準。（3）制作安裝需確保質量安全，按時完成。4.進度要求乙方需按照甲方的要求，合理安排工作計劃，確保報刊亭的制作安裝進度符合甲方的期望。如因乙方原因導致進度延誤，乙方需承擔相應的違約責任。5.安全要求乙方需確保在報刊亭的制作安裝過程中遵守相關的安全規定，保障工作人員的人身安全和設備的正常運行。如因乙方原因導致安全事故的發生，乙方需承擔相應的法律責任。6.保修維護乙方需為報刊亭提供一年的保修維護服務。在保修維護期內，如因乙方原因導致報刊亭出現質量問題或故障，乙方需及時進行維修或更換相關部件。保修維護期結束后，雙方可協商是否續簽保修維護合同。7.違約責任（1）如因乙方原因導致報刊亭的設計、材料采購或制作安裝質量不符合合同要求，乙方需承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。（2）如因乙方原因導致報刊亭的制作安裝進度延誤，乙方需承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。8.爭議解決如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。9.合同生效與終止（1）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行各自的義務，確保合同的順利實施。（2）在合同履行過程中，如因不可抗力或國家政策調整等原因導致合同無法繼續履行，雙方可協商解除合同。協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。合同解除后，雙方應友好協商解決相關事宜。三、其他事項1.本合同未盡事宜，雙方可協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。3.如有其他疑問或需要進一步了解詳情，請隨時聯系我們。我們將竭誠為您服務！篇4甲方（定作方）：____________________乙方（承攬方）：____________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，為保證雙方權益，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實、守信的基礎上，就甲方委托乙方承攬加工安裝報刊亭項目事宜，達成以下協議：一、合同背景及目的甲方為滿足城市文化宣傳需求，決定設立報刊亭。乙方具備相關承攬加工安裝能力，同意接受甲方委托，承攬加工安裝報刊亭項目。雙方本著友好協作、互利共贏的原則，共同簽訂本合同。二、承攬工作內容1.乙方應按照甲方的要求，負責承攬加工安裝報刊亭的全部工作，包括但不限于設計、制作、運輸、安裝等。2.乙方需確保報刊亭的質量符合國家相關標準及甲方的要求。三、合同金額及支付方式1.本合同總金額為人民幣______元（大寫：______元整）。2.甲方在合同簽訂后______日內向乙方支付合同總金額的______%作為預付款。3.乙方完成報刊亭制作安裝后，提交驗收申請。甲方在收到驗收合格報告后______日內支付剩余款項。4.付款方式為______。四、工期及驗收標準1.乙方應在合同簽訂后______日內完成報刊亭的制作安裝工作。2.驗收標準：按照甲方提供的要求及國家相關標準進行驗收。3.如因甲方原因導致無法按時完成驗收，責任由甲方承擔。五、質量保證及售后服務1.乙方應確保報刊亭的質量，保修期為______年。2.在保修期內，如因乙方原因導致報刊亭損壞，乙方應負責免費維修。3.保修期結束后，乙方應提供有償維修服務。4.售后服務聯系方式：______。六、違約責任1.若甲方未按合同約定支付款項，每逾期一日，應向乙方支付合同總金額______%的違約金。2.若乙方未按合同約定完成承攬工作，每逾期一日，應向甲方支付合同總金額______%的違約金。3.若因乙方原因導致報刊亭質量不符合要求，乙方應承擔相應責任。4.雙方其他違約責任按照《中華人民共和國合同法》執行。七、其他事項1.本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。4.本合同履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。篇5甲方（定作方）：___________乙方（承攬方）：___________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，為保證雙方權益，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上，就甲方委托乙方承攬加工安裝報刊亭項目達成如下協議：一、合同背景及目的甲方因業務需要，委托乙方承攬加工安裝報刊亭項目。乙方具備相關資質和經驗，有能力完成此項業務。雙方本著互惠互利、合作共贏的原則，經友好協商，達成此合同。二、承攬工作內容1.乙方需按照甲方要求，對報刊亭進行定制設計，包括結構、外觀、內部配置等。2.乙方負責采購所需材料，保證材料質量符合國家標準及甲方要求。3.乙方負責報刊亭的加工制作，保證制作質量。4.乙方負責報刊亭的安裝工作，確保安裝安全、穩固。5.如有其他約定事項，雙方應在此合同中明確。三、合同金額及支付方式1.本合同總金額為人民幣_________元（大寫：_________元整）。2.甲方應在合同簽訂后_____日內向乙方支付定金，金額為合同總金額的_____%。3.乙方完成報刊亭加工制作后，甲方應對成品進行驗收。驗收合格后，甲方支付合同金額的_____%。4.乙方完成報刊亭安裝后，甲方進行最終驗收，并支付剩余款項。5.支付方式：__________（如銀行轉賬、現金等）。四、質量要求及驗收標準1.乙方應按照國家相關標準以及甲方要求進行制作和安裝。2.驗收時，應按照雙方確認的設計方案、樣品及國家相關標準進行。3.驗收不合格的產品，乙方應在規定時間內進行整改或調換。4.如因乙方原因導致報刊亭存在質量問題，乙方應承擔相應責任。五、履行期限及違約責任1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_____年/月。2.雙方應嚴格按照合同約定履行義務，如一方違約，應承擔相應違約責任。3.如因乙方原因未按期完成承攬工作，每逾期一日，應向甲方支付合同金額_____%的違約金。4.如因甲方原因未按期支付款項，每逾期一日，應向乙方支付應付款項_____%的違約金。5.其他約定：__________。六、保密條款及知識產權約定1.雙方應對本合同內容以及相關商業信息進行保密，未經對方同意，不得向第三方泄露。2.乙方在承攬過程中創作的成果（包括設計方案、圖紙等），其知識產權歸甲方所有。乙方不得將上述成果用于其他用途或向第三方轉讓。3.若因一方違反保密條款或知識產權約定給對方造成損失的，應承擔相應賠償責任。七、爭議解決及法律適用1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.若雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定事項1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。篇6甲方（定作方）：_________乙方（承攬方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著自愿、公正、公平、誠實信用的原則，就甲方委托乙方承攬加工安裝報刊亭項目，經友好協商，達成如下合同條款，以資雙方共同遵守。一、合同標的甲方委托乙方承攬加工安裝報刊亭項目，具體內容包括報刊亭的設計、材料采購、加工制作、運輸安裝等。二、合同價款及支付方式1.合同價款：本次承攬加工安裝報刊亭項目的總價為_________元，大寫為_________。該價款已包含設計費、材料采購費、加工制作費、運輸安裝費等所有費用。2.支付方式：甲方在合同簽訂后向乙方支付合同總價的30%作為預付款，即_________元，大寫為_________。剩余款項在乙方按照合同約定完成全部工作并通過甲方驗收后一次性支付。三、合同工期1.乙方應在收到預付款后盡快安排設計，并在設計完成后盡快采購材料，安排制作和安裝。2.乙方應在合同簽訂后_________天內完成全部工作并通過甲方驗收。如遇特殊情況，雙方協商處理。四、質量保證1.乙方應確保承攬加工安裝報刊亭項目的質量符合甲方要求，確保所購材料質量合格，符合相關標準。2.乙方應在加工制作過程中加強質量控制，確保產品質量穩定可靠。同時，在運輸安裝過程中，乙方也應確保產品不受損壞。五、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付款項或未提供必要支持和資料，導致乙方無法按時完成工作，甲方應承擔相應的違約責任。2.乙方如未按照合同約定完成工作任務或工作質量不符合甲方要求，乙方應承擔相應的違約責任。六、爭議解決1.雙方因履行本合同發生爭議時，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應繼續履行本合同中未涉及爭議的其他條款。七、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行本合同所規定的義務。如需變更或解除本合同，應取得對方的書面同意。2.在合同終止時，乙方應將已完成的工作成果交付給甲方，甲方應根據乙方已完成的工作量支付相應款項。對于未完成的工作部分，雙方協商處理。八、其他條款1.乙方在承攬加工安裝報刊亭項目過程中，應遵守相關法律法規和甲方規章制度，確保工作順利進行。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日篇7甲方（定作方）：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________鑒于甲方需要定制安裝報刊亭，乙方具備承攬該業務的能力和資質，雙方在平等、自愿、公平的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，特訂立本合同，以明確雙方的權利和義務。一、合同標的1.承攬內容：乙方負責為甲方加工安裝報刊亭，包括設計、制作、運輸、安裝等環節。2.報刊亭規格、款式、材質等要求詳見附件一。二、合同價款及支付方式1.本合同總價款為人民幣______元（大寫：______元整）。2.支付方式：甲方在合同簽訂后五個工作日內向乙方支付合同總價款的______%作為預付款；在報刊亭安裝完畢并驗收合格后支付剩余款項。3.乙方需提供相應的正規發票。三、承攬加工期限及安裝進度1.乙方自收到預付款之日起______天內完成加工制作，并在制作完成后及時通知甲方。2.甲方在接到通知后提供安裝地點，乙方應在接到通知后______天內完成安裝。3.如因特殊原因需延期，雙方應提前溝通并達成共識。四、質量保證及售后服務1.乙方保證承攬加工的報刊亭質量符合國家相關標準，并承擔保修責任。保修期為一年，自驗收合格之日起計算。2.在保修期內，如報刊亭出現質量問題，乙方應負責免費維修。3.乙方提供售后服務電話，在接到報修通知后24小時內響應，并提供維修服務。五、驗收標準及方法1.驗收標準：按照雙方約定的規格、款式、材質等要求進行驗收。2.驗收方法：甲方在乙方完成安裝后五個工作日內組織驗收，如甲方在約定時間內未組織驗收，則視為驗收合格。3.如驗收不合格，乙方應在接到通知后三個工作日內進行整改。六、違約責任1.若甲方未按約定時間支付款項，每逾期一天，應向乙方支付合同總價款千分之______的違約金。2.若乙方未按約定時間完成加工制作或安裝，每逾期一天，應向甲方支付合同總價款千分之______的違約金。3.若因乙方加工安裝的報刊亭質量不符合約定，導致甲方無法使用，乙方應承擔相應的損失賠償責任。4.雙方的其他違約責任按照《中華人民共和國合同法》的相關規定處理。七、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。4.本合同履行過程中發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、附件附件一：報刊亭規格、款式、材質要求清單。附件二：雙方營業執照及資質證明文件（復印件需加蓋公章）。附件三：其他相關文件或約定事項說明。雙方可根據實際需要增減附件內容。篇8甲方（定作方）：____________________乙方（承攬方）：____________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承攬加工安裝報刊亭項目事宜，達成如下協議：一、項目概況1.承攬加工安裝報刊亭的型號、數量、規格、樣式等詳見合同附件。二、合同總價及支付方式1.本合同總價為：人民幣______元（大寫：______元整）。具體金額根據承攬加工安裝的報刊亭數量、規格、樣式等因素確定。2.支付方式：（1）本合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的____%作為預付款。（2）乙方完成報刊亭的加工制作，并開始安裝時，甲方支付乙方合同總價的____%。（3）報刊亭安裝完畢并經驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項。三、承攬方式及工期1.乙方應按照甲方的要