2025酒店裝修合同合同編號：甲方（發(fā)包方）：地址：聯(lián)系電話：電子郵箱：乙方（承攬方）：地址：聯(lián)系電話：電子郵箱：根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)，甲乙雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎上，就甲方委托乙方進行酒店裝修事宜達成如下協(xié)議：第一條合同概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：包括但不限于酒店內墻面、地面、天花板的裝修，門窗安裝，水電改造，消防設施安裝，家具及軟裝飾布置等。具體施工內容以雙方確認的施工圖紙和工程量清單為準。1.4工程期限：本工程自年月日開工，至年月日竣工，總工期為日歷天。第二條工程設計與施工圖紙2.1乙方根據(jù)甲方提供的需求和設計要求，負責完成酒店裝修的設計方案及施工圖紙。設計圖紙需經(jīng)甲方確認后方可實施。2.2施工過程中若需對設計圖紙進行變更，須經(jīng)甲方書面同意，并由乙方負責修改和調整。2.3工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的竣工圖紙和相關技術資料，作為工程驗收和后期維護的依據(jù)。第三條工程預算與簽證3.1本工程預算總價為人民幣元（大寫：），包括設計費、材料費、人工費、管理費及其他相關費用。3.2施工過程中，如因甲方要求變更設計或增加工程量，乙方應提交簽證申請，經(jīng)甲方審核同意后方可實施，簽證費用由甲方承擔。3.3乙方應按月向甲方提交工程進度報表，甲方應在收到報表后日內審核確認。第四條材料與設備4.1乙方提供的所有材料和設備必須符合國家相關質量標準及環(huán)保要求，并具備相應的合格證明文件。4.2乙方在進場前應向甲方提交材料樣品及設備清單，經(jīng)甲方確認后方可使用。4.3施工過程中如發(fā)現(xiàn)材料質量問題，甲方有權要求乙方更換或返工，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。第五條工程質量與驗收標準5.1乙方應嚴格按照國家及地方現(xiàn)行的建筑裝飾裝修工程質量驗收標準進行施工，確保工程質量達到優(yōu)良水平。5.2工程隱蔽部分須經(jīng)甲方驗收合格后方可進行下一道工序的施工。5.3工程竣工后，雙方應按照合同約定的標準進行驗收，驗收合格后簽署《竣工驗收單》。第六條工期管理與延誤6.1乙方應嚴格按照合同工期完成施工，因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日，乙方應支付甲方合同總價‰的違約金。6.2如因甲方原因（如設計變更、材料供應延遲等）導致工期延誤，乙方有權要求順延工期。6.3遇不可抗力事件（如自然災害、戰(zhàn)爭等）導致工期延誤，雙方協(xié)商解決，順延工期。第七條安全責任與文明施工7.1乙方應嚴格遵守施工現(xiàn)場的各項安全管理制度，確保施工人員的人身安全和財產(chǎn)安全。7.2施工期間，乙方應做好施工現(xiàn)場的文明施工管理，保持場地整潔，防止揚塵、噪音等對周邊環(huán)境造成影響。7.3如因乙方原因發(fā)生安全事故，乙方承擔全部責任及費用。第八條工程款支付8.1本合同簽訂后，甲方支付合同總價的%作為預付款，即人民幣元（大寫：）。8.2工程進度達到%時，甲方支付合同總價的%，即人民幣元（大寫：）。8.3全部工程竣工并驗收合格后，甲方支付合同總價的%，即人民幣元（大寫：）。8.4余款%作為質量保證金，待工程保修期屆滿后無質量問題一次性支付。第九條工程保修9.1本工程保修期為年，自工程驗收合格之日起計算。9.2在保修期內，乙方應按合同約定對工程質量問題進行免費維修。9.3保修期間，甲方應書面通知乙方維修事項，乙方應在收到通知后小時內響應，并在日內完成維修。第十條違約責任10.1任何一方未按本合同約定履行義務的，應向對方支付合同總價%的違約金，并賠償由此造成的損失。10.2甲方無故逾期支付工程款的，每逾期一日，應支付應付金額‰的違約金。10.3乙方未按合同約定完成施工任務的，應向甲方支付合同總價%的違約金。第十一條爭議解決11.1因本合同引起的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：授權代表：日期：乙方（蓋章）：授權代表：