第第頁合同編號:________電梯安裝維修工程施工合同甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調整，切勿套用，訂立重大合同或者內容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼9/NUMPAGES總頁數9一、主體與目的本合同由以下雙方簽訂：甲方（建設單位）：__________（名稱）乙方（施工單位）：__________（名稱）鑒于甲方需要在其建筑物內安裝及維修電梯，乙方具備相關資質和經驗，雙方經友好協商，達成如下協議：一、合同基本信息1.合同名稱：電梯安裝維修工程施工合同2.合同編號：__________3.合同簽訂日期：__________4.合同工期：__________5.合同金額：__________二、合同目的1.乙方按照甲方要求，在約定的時間內完成電梯的安裝及維修工作。2.甲方按照合同約定支付乙方工程款及相關費用。3.雙方共同確保電梯安裝維修工程的質量、安全及使用性能符合國家標準和規定。二、價格、支付方式1.合同價格：本合同總價為人民幣__________元（大寫：__________元整），包括但不限于電梯安裝、維修、材料、人工、運輸及稅費等所有費用。2.支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為預付款。（2）電梯安裝工程完工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的__________%。（3）電梯維修工程完工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的__________%。（4）尾款__________%在電梯安裝維修工程保修期滿，且無任何維修記錄后支付。3.付款時間：乙方應在每月末提交付款申請，甲方應在收到申請后的__________個工作日內支付相應款項。4.逾期付款：如甲方未按時支付款項，應按中國人民銀行同期貸款利率支付滯納金。三、雙方權利與義務1.甲方權利與義務：（1）甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、安全標準完成電梯安裝維修工程。（2）甲方應按照合同約定的時間支付乙方工程款。（3）甲方應配合乙方進行現場施工，確保施工順利進行。（4）甲方應負責電梯安裝維修工程的驗收工作，并在驗收合格后簽署驗收報告。2.乙方權利與義務：（1）乙方應按照合同約定的時間、質量、安全標準完成電梯安裝維修工程。（2）乙方應保證使用的材料和設備符合國家相關標準和規定。（3）乙方應按照甲方要求相關技術支持和售后服務。（4）乙方應遵守施工現場的安全規定，確保施工安全。（5）乙方應按照合同約定的時間向甲方提交工程進度報告和結算單。3.保密義務：雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。4.糾紛解決：雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。四、質量保證與服務1.質量保證：（1）乙方保證所的電梯安裝維修工程符合國家相關質量標準和規范。（2）乙方對電梯安裝維修工程承擔質量保證責任，自驗收合格之日起，保修期為__________年。（3）在保修期內，如因乙方施工質量問題導致電梯損壞，乙方應無償進行維修或更換。2.服務內容：（1）乙方應電梯安裝維修工程的全程服務，包括設計、施工、調試、驗收等。（2）乙方應確保電梯安裝維修工程在合同規定的時間內完成，并符合甲方要求。（3）乙方應必要的操作培訓，確保甲方能夠獨立操作和使用電梯。3.服務承諾：（1）乙方承諾對電梯進行定期檢查，確保電梯運行安全可靠。（2）乙方承諾在接到甲方報修后，__________小時內響應，并在__________小時內完成維修。（3）乙方承諾在保修期內，對因非甲方原因造成的電梯損壞，按照合同約定進行維修或更換。4.維修響應時間：乙方應設立專門的維修服務熱線，確保甲方在遇到電梯故障時能夠及時聯系到乙方進行維修。五、履行與變更1.履行（1）乙方應在合同約定的工期內完成電梯安裝維修工程，并確保工程質量符合合同要求。（2）甲方應按照合同約定的支付方式和時間向乙方支付工程款項。（3）雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務，不得擅自變更。2.變更（1）任何一方要求變更合同內容，應書面通知對方，并經雙方協商一致后簽署書面變更協議。（2）變更后的合同條款應作為原合同的一部分，具有同等法律效力。（3）因變更導致的工程延期、費用增加或減少，雙方應根據實際情況協商解決，并相應調整合同工期和價格。3.工期變更（1）因不可抗力導致工程延期，雙方應協商確定新的工期，并相應調整合同履行期限。（2）因甲方原因導致工程延期，乙方有權要求甲方支付合理費用。（3）因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應責任，并賠償甲方因此遭受的損失。4.價格變更（1）因市場波動、材料價格變動等原因導致合同價格需要調整，雙方應協商確定新的價格。（2）價格調整后的合同金額應作為雙方履行合同的依據。5.合同解除（1）任何一方違反合同約定，導致合同無法履行，對方有權解除合同。（2）合同解除后，雙方應按照合同約定處理剩余工程款項和責任。六、保密條款1.雙方對本合同內容、技術秘密、商業秘密及任何未公開的信息負有保密義務。2.未經對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露或使用對方的保密信息。3.保密信息的保護期限自本合同簽訂之日起至合同終止后__________年。4.以下信息除外：（1）在法律要求下必須披露的信息；（2）已為公眾所知的信息；（3）由第三方合法獲得且不受保密義務限制的信息；（4）雙方已公開的信息。5.雙方應采取合理的措施，防止保密信息的泄露、誤用或丟失。6.任何一方違反保密義務，導致對方遭受損失的，應承擔相應的法律責任和經濟賠償責任。7.本保密條款的效力不受合同解除或終止的影響。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.如協商不成，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，雙方應繼續履行合同中的其他未爭議條款。4.爭議解決過程中，雙方應必要的證據和文件，以證明自己的主張。5.訴訟過程中，雙方應遵循法院的判決和裁定，不得擅自更改或放棄權利。6.除法律另有規定外，雙方均應承擔因爭議解決而產生的合理費用。7.本合同爭議解決條款不因合同其他條款的變更或終止而失效。八、其它條款1.合同附件：本合同附件與本合同具有同等法律效力，包括但不限于圖紙、技術規范、工程量清單等。2.法律適用與管轄：本合同適用中華人民共和國法律，并受合同簽訂地人民法院管轄。3.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。4.合同解除：除法律另有規定外，任何一方不得擅自解除本合同。如一方違反合同約定，導致合同無法履行，另一方有權解除合同，并要求違約方承擔違約責任。5.合同解除通知：任何一方解除合同，應提前__________日以書面形式通知對方。6.合同解除后的處理：合同解除后，雙方應按照合同約定處理剩余工程款項、設備、材料等。7.合同終止：本合同在下列情況下終止：（1）合同約定的工期、服務期限屆滿；（2）雙方協商一致解除合同；（3）因不可抗力導致合同無法履行；（4）法律、法規規定的其他情形。8.合同的修改與補充：對本合同的修改與補充，應采取書面形式，經雙方簽字蓋章后生效。九、合同簽署1.本合同一式__________份，甲乙雙方各執____