河堤施工合同8篇篇1發(fā)包方（簡(jiǎn)稱甲方）：__________承包方（簡(jiǎn)稱乙方）：__________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，共同簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱：__________河堤施工工程。2.工程地點(diǎn)：位于__________。3.工程內(nèi)容：河堤施工及附屬設(shè)施的建設(shè)。4.工程造價(jià)：暫定__________元，具體金額以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。二、工期要求1.工程開(kāi)工日期：__________年__________月__________日。2.工程竣工日期：__________年__________月__________日。3.工期順延：如遇下列情況，工期相應(yīng)順延：（1）因甲方原因造成開(kāi)工日期推遲的；（2）因甲方原因造成施工中斷的；（3）因甲方原因造成工期順延的其他情況。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照《堤防工程施工規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.乙方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，確保工程質(zhì)量符合要求。3.甲方有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。四、付款方式1.工程款項(xiàng)的支付采用分期支付的方式。具體支付節(jié)點(diǎn)和金額如下：（1）開(kāi)工前，甲方支付乙方工程總價(jià)的__________%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)行到一半時(shí)，甲方支付乙方工程總價(jià)的__________%；（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余的款項(xiàng)。2.乙方在收到款項(xiàng)后，應(yīng)提供正規(guī)的發(fā)票和收據(jù)。3.甲方有權(quán)根據(jù)工程進(jìn)度的實(shí)際情況調(diào)整支付節(jié)點(diǎn)和金額。五、違約責(zé)任1.甲方若未按合同約定支付款項(xiàng)，每逾期一天，需向乙方支付合同總價(jià)萬(wàn)分之五的違約金。2.乙方若未按合同約定完成工程，每逾期一天，需向甲方支付合同總價(jià)萬(wàn)分之五的違約金。3.甲乙雙方在履行合同過(guò)程中，若因違約造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.甲乙雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)首先嘗試通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭(zhēng)議解決期間，除涉及爭(zhēng)議的部分外，其他合同條款應(yīng)繼續(xù)履行。七、其他約定事項(xiàng)1.甲方應(yīng)提供必要的施工條件和環(huán)境，確保工程的順利進(jìn)行。2.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，確保施工過(guò)程中的安全和環(huán)境質(zhì)量。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。4.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.如遇到不可抗力因素導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決方案。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在爭(zhēng)議解決期間，除涉及爭(zhēng)議的部分外，其他合同條款應(yīng)繼續(xù)履行。篇2甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就乙方承接甲方河堤施工工程（以下簡(jiǎn)稱“本工程”）事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點(diǎn)：__________3.工程內(nèi)容：河堤施工，包括但不限于河道治理、河堤加固、防洪設(shè)施建設(shè)等。4.工程造價(jià)：__________二、工期與進(jìn)度1.工期：本工程工期自合同簽訂之日起至__________止。2.進(jìn)度：乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求，合理安排施工進(jìn)度，確保按時(shí)完成本工程。三、付款方式1.甲方應(yīng)按照本合同約定的付款節(jié)點(diǎn)，及時(shí)向乙方支付相應(yīng)款項(xiàng)。2.乙方應(yīng)在每個(gè)付款節(jié)點(diǎn)前，向甲方提交相應(yīng)的付款申請(qǐng)及合法有效的票據(jù)。3.付款節(jié)點(diǎn)及金額如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價(jià)的__________%作為預(yù)付款；（2）乙方完成本工程主體施工后，甲方支付乙方合同總價(jià)的__________%；（3）本工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價(jià)的__________%；（4）本工程質(zhì)保期滿后，甲方支付乙方合同總價(jià)的__________%。四、質(zhì)量保證1.乙方應(yīng)建立健全質(zhì)量保證體系，確保本工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方應(yīng)定期向甲方提交質(zhì)量報(bào)告，及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。3.本工程質(zhì)保期為_(kāi)_________年，自竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。在質(zhì)保期內(nèi)，乙方應(yīng)對(duì)因施工質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的損壞進(jìn)行免費(fèi)維修。五、安全與文明施工1.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，確保施工安全。2.乙方應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，保障施工人員的人身安全。3.乙方應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保文明施工，遵守甲方及當(dāng)?shù)卣默F(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。六、違約責(zé)任1.甲方未按合同約定支付款項(xiàng)的，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息，并有權(quán)解除合同。2.乙方未按合同約定完成施工的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并有權(quán)解除合同。違約金按合同總價(jià)的__________%計(jì)算。3.雙方在履行本合同過(guò)程中，如因違約行為導(dǎo)致對(duì)方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭(zhēng)議解決期間，除涉及爭(zhēng)議部分外，其他部分仍應(yīng)繼續(xù)履行。八、其他事項(xiàng)1.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________篇3甲方（發(fā)包方）：_________，以下簡(jiǎn)稱甲方。乙方（承包方）：_________，以下簡(jiǎn)稱乙方。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，共同簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱：_________河堤施工工程。2.工程地點(diǎn)：_________。3.工程內(nèi)容：_________河堤的挖掘、填筑、防護(hù)等施工工作。4.工程規(guī)模：_________河堤全長(zhǎng)約_________米，高約_________米。二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于以下內(nèi)容：1.乙方負(fù)責(zé)提供施工所需的全部機(jī)械設(shè)備和人員。2.乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理和協(xié)調(diào)。3.乙方負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的檢測(cè)和驗(yàn)收。三、合同工期1.本工程計(jì)劃開(kāi)工日期為：_________年_________月_________日，計(jì)劃竣工日期為：_________年_________月_________日。工期共計(jì)_________天。2.乙方應(yīng)在計(jì)劃開(kāi)工日期前向甲方提交詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并嚴(yán)格按照施工進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行。3.如因甲方原因或不可抗力因素導(dǎo)致工程延期，雙方應(yīng)協(xié)商解決。四、工程質(zhì)量與驗(yàn)收1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。2.甲方有權(quán)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。乙方應(yīng)及時(shí)采納并改進(jìn)。3.工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交詳細(xì)的施工記錄和質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。甲方將根據(jù)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)收。4.如工程質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方返工或整改。直至工程質(zhì)量符合要求為止。五、合同價(jià)款與支付方式1.本工程的合同價(jià)款為人民幣_(tái)________元整（￥_________元）。該價(jià)款包括施工所需的全部費(fèi)用。2.甲方應(yīng)在簽訂合同后向乙方支付合同價(jià)款的_________%作為預(yù)付款。即人民幣_(tái)________元整（￥_________元）。預(yù)付款從合同價(jià)款中扣除。3.乙方完成施工進(jìn)度計(jì)劃的_________%時(shí)，甲方應(yīng)支付合同價(jià)款的_________%給乙方。即人民幣_(tái)________元整（￥_________元）。剩余款項(xiàng)在工程驗(yàn)收合格后支付。4.甲方在支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)扣除已支付的預(yù)付款和中期款。實(shí)際支付款項(xiàng)為合同價(jià)款減去預(yù)付款和中期款后的余額。即人民幣_(tái)________元整（￥_________元）。5.乙方在收到款項(xiàng)后，應(yīng)向甲方出具正式發(fā)票。否則，甲方有權(quán)拒絕支付款項(xiàng)。6.如因甲方原因或不可抗力因素導(dǎo)致工程延期或終止，甲方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整支付比例和金額。雙方應(yīng)協(xié)商解決具體事宜。7.乙方應(yīng)確保施工合同的合法性并承擔(dān)相關(guān)稅費(fèi)。甲方在支付款項(xiàng)時(shí)無(wú)需額外支付稅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。如因合同違法或違規(guī)行為導(dǎo)致甲方損失或罰款等后果，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任并賠償甲方因此遭受的損失。篇4甲方（發(fā)包方）：_________，以下簡(jiǎn)稱甲方。乙方（承包方）：_________，以下簡(jiǎn)稱乙方。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱：_________河堤施工工程。2.工程地點(diǎn)：_________。3.工程內(nèi)容：_________河堤的施工、加固和改造。4.工程規(guī)模：_________河堤全長(zhǎng)約_________米，寬約_________米。二、工期要求1.工程開(kāi)工日期：_________年_________月_________日。2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。3.工期順延：如因下列原因造成工期延誤，乙方可要求甲方順延工期：（1）因甲方原因造成乙方無(wú)法按時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工；（2）因甲方原因造成施工設(shè)備、材料無(wú)法按時(shí)進(jìn)場(chǎng)；（3）因甲方原因造成乙方無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行施工；（4）因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤。三、質(zhì)量與驗(yàn)收1.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照《中華人民共和國(guó)水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》及水利工程相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：按照《中華人民共和國(guó)水利工程驗(yàn)收規(guī)范》及水利工程相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。驗(yàn)收時(shí)，由甲方組織相關(guān)專家進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.質(zhì)量保證措施：乙方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，制定嚴(yán)格的質(zhì)量控制措施，確保工程質(zhì)量符合合同約定及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。四、價(jià)款與支付1.工程價(jià)款：本工程總造價(jià)為人民幣_(tái)________元整（￥_________元）。具體單價(jià)及工程量詳見(jiàn)附件1《工程量清單》。2.支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬或支票支付。具體支付節(jié)點(diǎn)及金額詳見(jiàn)附件2《付款計(jì)劃表》。3.保修金：工程竣工驗(yàn)收后，甲方需向乙方支付工程總造價(jià)的5%作為保修金，保修期為一年。保修期滿后，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方需將保修金退還給乙方。如存在質(zhì)量問(wèn)題，甲方有權(quán)從保修金中扣除維修費(fèi)用后再行退還。五、雙方權(quán)利義務(wù)1.甲方權(quán)利義務(wù)：（1）甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并有權(quán)要求乙方對(duì)不符合要求的施工內(nèi)容進(jìn)行整改。（2）甲方應(yīng)按時(shí)向乙方支付工程款項(xiàng)，確保工程進(jìn)度不受影響。如因甲方原因造成工期延誤或質(zhì)量問(wèn)題，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.乙方權(quán)利義務(wù)：（1）乙方有權(quán)要求甲方按時(shí)支付工程款項(xiàng)，并有權(quán)要求甲方對(duì)不符合要求的施工內(nèi)容進(jìn)行整改。如因甲方原因造成工期延誤或質(zhì)量問(wèn)題，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（2）乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。如因乙方原因造成工期延誤或質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。同時(shí)，乙方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，制定嚴(yán)格的質(zhì)量控制措施，確保工程質(zhì)量符合合同約定及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。六、違約責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)1.甲方違約責(zé)任：如甲方未按時(shí)支付工程款項(xiàng)或未按照合同約定履行其他義務(wù)，導(dǎo)致工期延誤或質(zhì)量問(wèn)題，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。具體賠償標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）因甲方原因造成工期延誤的，每延誤一天，甲方需向乙方支付合同總價(jià)的千分之一作為違約金；如違約金總額超過(guò)合同總價(jià)的5%，則按合同總價(jià)的5%計(jì)算；若違約金總額超過(guò)合同總價(jià)的10%，則按合同總價(jià)的10%計(jì)算；以此類推。同時(shí)，甲方還需賠償因此給乙方造成的實(shí)際損失。（2）因甲方原因造成質(zhì)量問(wèn)題的，甲方需承擔(dān)相應(yīng)的維修費(fèi)用及因此給乙方造成的實(shí)際損失。若質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重影響工程使用功能或結(jié)構(gòu)安全，則甲方需承擔(dān)全部責(zé)任并賠償因此給乙方造成的全部損失。具體賠償標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)商確定。2.乙方違約責(zé)任：如乙方未按照合同約定履行義務(wù)或施工質(zhì)量不符合要求導(dǎo)致工期延誤或質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任及賠償責(zé)任。具體賠償標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天，乙方需向甲方支付合同總價(jià)的千分之一作為違約金；如違約金總額超過(guò)合同總價(jià)的5%，則按合同總價(jià)的5%計(jì)算；若違約金總額超過(guò)合同總價(jià)的10%，則按合同總價(jià)的10%計(jì)算；以此類推。同時(shí)，乙方還需賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。（2）因乙方原因造成質(zhì)量問(wèn)題的，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的維修費(fèi)用及因此給甲方造成的實(shí)際損失。若質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重影響工程使用功能或結(jié)構(gòu)安全，則乙方需承擔(dān)全部責(zé)任并賠償因此給甲方造成的全部損失。具體賠償標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)商確定。七、不可抗力因素的處理方式及約定事項(xiàng)（如有）：因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤或質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)溝通并協(xié)商解決方案。如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行的，篇5甲方（發(fā)包方）：XXXX水利局乙方（承包方）：XXXX建筑公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方河堤施工項(xiàng)目達(dá)成以下合同協(xié)議，以資共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：XXXX河堤施工工程2.工程地點(diǎn)：XXXX河段3.工程內(nèi)容：河堤加固、維修及新建部分河堤4.承包范圍：詳見(jiàn)附件一《河堤施工圖紙》二、合同工期1.開(kāi)工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范。2.具體質(zhì)量要求詳見(jiàn)附件二《河堤施工質(zhì)量要求》。四、合同價(jià)款1.本合同總價(jià)為人民幣XXXX元（大寫：XXXX元整）。2.具體單價(jià)及總價(jià)詳見(jiàn)附件三《河堤施工報(bào)價(jià)表》。五、付款方式1.甲方在合同簽訂后支付合同總價(jià)的XX%作為預(yù)付款。2.乙方按合同約定完成施工內(nèi)容并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付合同總價(jià)的XX%。3.剩余合同總價(jià)的XX%作為質(zhì)保金，自竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算，滿一年后支付。六、雙方權(quán)利和義務(wù)1.甲方權(quán)利和義務(wù)（1）甲方應(yīng)確保施工場(chǎng)地具備施工條件，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。（2）甲方應(yīng)按照合同約定支付工程款。（3）甲方應(yīng)協(xié)助乙方解決施工過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題。2.乙方權(quán)利和義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照合同約定完成施工內(nèi)容。（2）乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范。（3）乙方應(yīng)確保施工安全，如發(fā)生安全事故，乙方自行承擔(dān)責(zé)任。（4）乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提交相關(guān)驗(yàn)收資料。七、違約責(zé)任1.甲方如未按照合同約定支付工程款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并支付違約金。2.乙方如未按照合同約定完成施工內(nèi)容或施工質(zhì)量不符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此造成的損失。3.雙方如有其他違約行為，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。八、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本合同過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。2.如果協(xié)商無(wú)果，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他事項(xiàng)1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（發(fā)包方）：XXXX水利局乙方（承包方）：XXXX建筑公司代表人：XXXX代表人：XXXX日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日篇6甲方（發(fā)包方）：_________，以下簡(jiǎn)稱甲方。乙方（承包方）：_________，以下簡(jiǎn)稱乙方。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，共同簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱：_________河堤施工工程。2.工程地點(diǎn)：_________。3.工程內(nèi)容：河堤施工及養(yǎng)護(hù)。4.工程造價(jià)：暫定_________元。二、施工期限1.施工日期：自合同簽訂之日起至工程完成之日止。2.交付日期：具體交付日期以甲方書(shū)面通知為準(zhǔn)。三、質(zhì)量及技術(shù)要求1.工程質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家或?qū)I(yè)的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受甲方代表的監(jiān)督檢查。3.乙方應(yīng)加強(qiáng)施工質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。四、付款及結(jié)算方式1.付款節(jié)點(diǎn)：根據(jù)施工進(jìn)度，甲方將按照合同約定的付款節(jié)點(diǎn)進(jìn)行付款。具體付款節(jié)點(diǎn)及金額以甲方書(shū)面通知為準(zhǔn)。2.結(jié)算方式：工程竣工驗(yàn)收合格后，乙方需向甲方提交結(jié)算報(bào)告。甲方將在收到結(jié)算報(bào)告后盡快完成審核工作，并支付剩余款項(xiàng)。五、違約責(zé)任1.甲方若未按合同約定支付款項(xiàng)，每逾期一日，需向乙方支付合同總價(jià)款千分之五的違約金。2.乙方若未按合同約定完成施工任務(wù)，每逾期一日，需向甲方支付合同總價(jià)款千分之五的違約金。3.若因乙方施工質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致工程驗(yàn)收不合格，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決方式1.甲乙雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭(zhēng)議解決期間，除涉及爭(zhēng)議部分外，其他條款仍應(yīng)繼續(xù)履行。七、其他條款1.甲方有權(quán)根據(jù)需要對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或修改，但不得損害乙方的合法權(quán)益。補(bǔ)充或修改后的合同內(nèi)容自雙方簽字蓋章之日起生效。2.乙方需嚴(yán)格遵守甲方的安全、環(huán)保等規(guī)定，確保施工過(guò)程中的安全環(huán)保工作得到有效執(zhí)行。如因乙方違反規(guī)定造成事故或污染，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和費(fèi)用。3.工程竣工驗(yàn)收后，乙方需將施工現(xiàn)場(chǎng)清理干凈，并將所有廢棄物運(yùn)走。如乙方未按時(shí)完成清理工作，甲方有權(quán)委托第三方進(jìn)行清理，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。4.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。未盡事宜，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以解決。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。篇7#甲方：_________地址：_________電話：_________#乙方：_________地址：_________電話：_________#一、合同背景甲方因河堤建設(shè)需要，委托乙方進(jìn)行河堤施工。經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商，達(dá)成以下合同條款。#二、施工范圍本次施工范圍包括河堤基礎(chǔ)開(kāi)挖、土石方填筑、護(hù)坡及堤頂硬化等。具體施工內(nèi)容根據(jù)甲方提供的施工圖紙及變更通知單進(jìn)行。#三、施工期限本次施工計(jì)劃自_________年_________月_________日開(kāi)始，至_________年_________月_________日結(jié)束，共計(jì)_________天。如遇不可抗力因素導(dǎo)致施工延誤，乙方需及時(shí)告知甲方，并協(xié)商解決方案。#四、質(zhì)量要求乙方需按照甲方提供的施工圖紙及變更通知單要求，確保施工質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。甲方將組織專業(yè)人員進(jìn)行施工質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收，對(duì)不合格的施工部分，乙方需進(jìn)行整改并重新驗(yàn)收。#五、價(jià)格及支付方式本次施工總價(jià)為_(kāi)________元，包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等。具體支付方式為：開(kāi)工前支付工程總價(jià)的_________%作為預(yù)付款；施工期間按照施工進(jìn)度支付中期款；工程竣工并驗(yàn)收合格后支付尾款。乙方需提供相應(yīng)的發(fā)票作為支付憑證。#六、違約責(zé)任1.甲方若未按時(shí)支付款項(xiàng)或提供施工圖紙及變更通知單，需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。2.乙方若未按時(shí)完成施工任務(wù)或施工質(zhì)量不符合要求，需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失。#七、爭(zhēng)議解決若雙方在施工過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)尊重法院判決，履行法院判決結(jié)果。#八、其他條款1.乙方需確保施工期間的安全生產(chǎn)，并采取必要的安全措施。如因乙方原因造成安全事故，乙方需承擔(dān)全部責(zé)任。2.甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保施工質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。同時(shí)，甲方需尊重乙方的專業(yè)意見(jiàn)和技術(shù)建議，共同協(xié)商解決問(wèn)題。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日篇8甲方（發(fā)包方）：XXX水利局乙方（承包方）：XXX建筑工程公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方河堤施工工程的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXX河堤施工工程2.工程地點(diǎn)：XXX河段3.施工內(nèi)容：河堤加固、防洪能力提升及配套設(shè)施建設(shè)4.承包范圍：詳見(jiàn)附件一《施工圖紙及工程量清單》二、合同工期1.合同工期：自簽訂合同之日起至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。具體開(kāi)工時(shí)間以甲方書(shū)面通知為準(zhǔn)。2.延期責(zé)任：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同工