2025水電安裝施工合同標準版合同編號：簽訂地點：簽訂日期：甲方（發包方）：地址：法定代表人：聯系電話：乙方（承包方）：地址：法定代表人：聯系電話：根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就水電安裝施工事宜協商一致，達成如下合同條款：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程規模：1.4工程內容：包括但不限于水電線路敷設、設備安裝、調試等（詳見附件）。第二條承包方式2.1本工程采用方式承包（包工包料/包工不包料）。2.2乙方應嚴格按照甲方提供的設計圖紙和施工要求進行施工，確保工程質量和工期。第三條合同工期3.1開工日期：3.2竣工日期：3.3總工期：日歷天3.4若因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應向甲方支付違約金元。3.5因不可抗力或甲方原因導致的工期延誤，乙方有權申請工期順延。第四條合同價款4.1合同總價：人民幣元整（大寫：元整）。4.2合同總價已包含人工費、材料費、機械費、管理費、利潤及稅金等所有費用。4.3付款方式：4.3.1預付款：合同簽訂后日內，甲方支付合同總價的%作為預付款，即元。4.3.2進度款：工程進度達到%時，甲方支付合同總價的%，即元。4.3.3竣工驗收合格后，甲方支付合同總價的%，即元。4.4甲方應按時支付工程款，若逾期支付，乙方有權停工，由此產生的工期延誤由甲方承擔。第五條工程質量標準5.1乙方應嚴格按照國家及地方現行的施工規范和驗收標準進行施工，確保工程質量達到標準。5.2施工過程中，乙方應接受甲方或監理單位的監督檢查。5.3工程竣工后，乙方應提供完整的竣工資料和驗收報告，甲方應在收到后日內組織驗收。5.4驗收不合格的工程，乙方應無償返工并承擔相關費用，返工后仍不合格的，甲方有權解除合同。第六條施工圖紙和設計變更6.1甲方應在開工前日內提供完整的施工圖紙，乙方應在收到圖紙后日內提出書面意見或建議。6.2施工過程中，若需設計變更，應由甲方書面通知乙方。6.3因設計變更導致的工程量增減，由雙方協商確定增減合同價款。第七條甲方的權利與義務7.1提供施工條件：甲方應保證施工現場具備開工條件，并提供施工所需的水、電、道路等設施。7.2支付工程款：按合同約定按時支付工程款。7.3監督與檢查：有權對乙方的施工質量、進度和安全進行監督和檢查。7.4提供圖紙和技術支持：按時提供施工圖紙，并就技術問題提供必要的指導和協助。7.5驗收工程：按合同約定組織工程竣工驗收。第八條乙方的權利與義務8.1施工組織：乙方應編制詳細的施工計劃，并嚴格按照合同約定的工期完成施工。8.2質量管理：乙方應建立質量管理體系，確保工程質量達到合同約定的標準。8.3安全管理：乙方應落實安全生產責任制，確保施工過程中無重大安全事故。8.4文明施工：施工期間，乙方應遵守施工現場的管理規定，保護環境，做到文明施工。8.5竣工驗收：乙方應在工程竣工后日內提交竣工驗收報告及相關資料。第九條工期順延9.1因下列原因導致施工單位停工或延誤，工期相應順延：9.1.1甲方未能按約定提供施工條件或支付工程款；9.1.2設計變更或增加工程量；9.1.3不可抗力（如自然災害、戰爭等）。9.2乙方應在上述情況發生后日內書面通知甲方，并附相關證明材料，甲方應在接到通知后日內予以確認。第十條安全施工10.1乙方應嚴格遵守國家及地方的安全生產法律法規，制定安全施工措施，確保施工過程中的安全。10.2因乙方原因造成的安全事故，由乙方承擔全部責任和費用。10.3若因甲方原因導致的安全事故，責任由甲方承擔。第十一條保險11.1乙方應為其施工人員購買意外傷害保險，并承擔相關費用。11.2工程材料和設備的保險由方負責（甲方/乙方）。第十二條違約責任12.1乙方因自身原因工期延誤、工程質量不達標或未履行合同義務的，應向甲方支付違約金元，并賠償由此造成的損失。12.2甲方未按合同約定支付工程款的，應按日支付未付款項的‰作為違約金。12.3因擅自解除合同，違約方應賠償守約方遭受的全部損失，包括預期利益。第十三條爭議解決13.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應通過友好協商解決。13.2協商不成的，任何一方均可向所在地人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式份，甲方執份，乙方執份，具有同等法律效力。14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：法定代表人簽字：