關于承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

鑒于甲方需要乙方按照約定完成某項承攬工作，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、承攬工作內容

1.1乙方應按照甲方的要求，完成以下承攬工作：

（1）項目名稱：____________________

（2）項目地點：____________________

（3）項目內容：____________________

（4）項目工期：____________________

二、雙方權利義務

2.1甲方權利義務：

（1）甲方應按照約定向乙方支付承攬費用；

（2）甲方應提供乙方完成承攬工作所需的相關資料、設備、場地等；

（3）甲方應按照約定的時間、地點接收乙方完成的承攬工作成果；

（4）甲方應按照約定支付乙方承攬費用。

2.2乙方權利義務：

（1）乙方應按照甲方的要求，按時、按質、按量完成承攬工作；

（2）乙方應按照約定，對承攬工作過程中產生的相關費用進行結算；

（3）乙方應保證承攬工作成果的質量，如因乙方原因導致工作成果不合格，乙方應承擔相應的責任；

（4）乙方應按照約定，對承攬工作過程中產生的相關資料、設備、場地等進行妥善保管。

三、承攬費用及支付方式

3.1承攬費用：____________________

3.2支付方式：

（1）甲方應在承攬工作完成后，按照約定支付乙方承攬費用；

（2）甲方應在承攬工作過程中，按照約定支付乙方預付款；

（3）甲方應在承攬工作完成后，按照約定支付乙方尾款。

四、違約責任

4.1甲方違約責任：

（1）甲方未按照約定支付承攬費用的，應向乙方支付違約金，違約金為承攬費用的_____%；

（2）甲方未按照約定提供相關資料、設備、場地等的，應向乙方支付違約金，違約金為承攬費用的_____%。

4.2乙方違約責任：

（1）乙方未按照約定完成承攬工作的，應向甲方支付違約金，違約金為承攬費用的_____%；

（2）乙方未按照約定保證承攬工作成果質量的，應向甲方支付違約金，違約金為承攬費用的_____%。

五、爭議解決

5.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、其他

6.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

6.2本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.項目詳細需求說明書

2.乙方資質證明文件

3.甲方支付憑證

4.其他相關文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：____________________

鑒于甲方需要乙方按照約定完成某項承攬工作，同時丙方作為第三方參與其中，為保障甲方的權益，明確各方的權利義務，經友好協商，達成如下協議：

一、承攬工作內容

1.1乙方應按照甲方的要求，完成以下承攬工作：

（1）項目名稱：____________________

（2）項目地點：____________________

（3）項目內容：____________________

（4）項目工期：____________________

二、第三方丙方參與事項

2.1丙方作為第三方，參與本合同的履行，其參與事項如下：

（1）為甲方提供技術支持，確保乙方按照約定完成承攬工作；

（2）對乙方的工作成果進行質量監督，確保其符合甲方要求；

（3）在乙方違約時，協助甲方追究乙方的違約責任。

三、甲方權利義務

3.1甲方權利：

（1）甲方有權要求乙方按照約定完成承攬工作，并保證工作成果符合質量要求；

（2）甲方有權要求丙方履行其技術支持和質量監督職責；

（3）甲方有權要求乙方在約定的時間內完成承攬工作，并按約定支付承攬費用。

3.2甲方義務：

（1）甲方應按照約定向乙方支付承攬費用；

（2）甲方應提供乙方完成承攬工作所需的相關資料、設備、場地等；

（3）甲方應按照約定的時間、地點接收乙方完成的承攬工作成果。

四、乙方權利義務

4.1乙方權利：

（1）乙方有權要求甲方按照約定支付承攬費用；

（2）乙方有權要求丙方提供必要的技術支持。

4.2乙方義務：

（1）乙方應按照甲方的要求，按時、按質、按量完成承攬工作；

（2）乙方應按照約定，對承攬工作過程中產生的相關費用進行結算；

（3）乙方應保證承攬工作成果的質量，如因乙方原因導致工作成果不合格，乙方應承擔相應的責任。

五、丙方權利義務

5.1丙方權利：

（1）丙方有權要求甲方按照約定支付技術支持費用；

（2）丙方有權要求乙方按照約定完成承攬工作。

5.2丙方義務：

（1）丙方應按照約定提供技術支持，協助乙方完成承攬工作；

（2）丙方應按照約定對乙方的工作成果進行質量監督。

六、違約責任

6.1乙方違約責任：

（1）乙方未按照約定完成承攬工作的，應向甲方支付違約金，違約金為承攬費用的_____%；

（2）乙方未按照約定保證承攬工作成果質量的，應向甲方支付違約金，違約金為承攬費用的_____%。

6.2丙方違約責任：

（1）丙方未按照約定提供技術支持的，應向甲方支付違約金，違約金為技術支持費用的_____%；

（2）丙方未按照約定對乙方的工作成果進行質量監督的，應向甲方支付違約金，違約金為質量監督費用的_____%。

七、限制條款

7.1乙方在承攬工作過程中，不得將甲方提供的資料、設備、場地等用于其他項目或轉借他人；

7.2乙方不得將承攬工作過程中產生的技術秘密泄露給第三方；

7.3乙方不得將承攬工作過程中產生的知識產權轉讓給第三方。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

9.2本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各執一份，自各方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.項目詳細需求說明書

2.乙方資質證明文件

3.丙方資質證明文件

4.甲方支付憑證

5.其他相關文件

第三方丙方的介入，旨在為甲方提供技術支持和質量監督，保障甲方權益。本合同以甲方權益為主導，明確了甲方的權利義務，增強了甲方的利益保障。同時，增加了乙方的違約及限制條款，確保乙方按照約定完成承攬工作。通過本合同，甲方能夠更好地控制項目進度和質量，實現項目目標。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：____________________

鑒于乙方擁有特定技術能力和資源，甲方希望乙方承擔某項工程項目的承攬工作，同時丙方作為第三方提供資金支持，為保障乙方在合同中的權益，明確各方的權利義務，經友好協商，達成如下協議：

一、工程承攬內容

1.1乙方應按照甲方的要求，完成以下工程項目：

（1）項目名稱：____________________

（2）項目地點：____________________

（3）項目內容：____________________

（4）項目工期：____________________

二、第三方丙方參與事項

2.1丙方作為第三方，參與本合同的履行，其參與事項如下：

（1）向乙方提供項目所需的部分資金支持；

（2）對乙方的工程進度和資金使用進行監督；

（3）在乙方面臨資金困難時，提供必要的資金援助。

三、乙方權利義務

3.1乙方權利：

（1）乙方有權要求甲方按照約定支付工程款；

（2）乙方有權要求丙方按照約定提供資金支持；

（3）乙方有權要求甲方在工程進度和合同履行過程中給予必要的配合；

（4）乙方有權要求丙方在資金使用和工程進度監督中提供專業意見。

3.2乙方義務：

（1）乙方應按照甲方的要求和質量標準，按時完成工程項目；

（2）乙方應定期向甲方和丙方報告工程進度和資金使用情況；

（3）乙方應遵守合同約定，確保工程質量和安全。

四、甲方權利義務

4.1甲方權利：

（1）甲方有權要求乙方按照約定的時間和質量完成工程項目；

（2）甲方有權監督乙方的工程進度和資金使用情況；

（3）甲方有權在必要時對乙方的施工方案進行調整。

4.2甲方義務：

（1）甲方應按照約定支付工程款；

（2）甲方應提供乙方完成工程項目所需的相關資料和場地；

（3）甲方應與乙方保持良好溝通，協助乙方解決施工過程中的問題。

五、丙方權利義務

5.1丙方權利：

（1）丙方有權監督乙方的工程進度和資金使用情況；

（2）丙方有權要求乙方按照約定使用資金支持；

（3）丙方有權在必要時要求乙方提供工程進度和資金使用報告。

5.2丙方義務：

（1）丙方應按照約定提供資金支持；

（2）丙方應監督乙方的資金使用，確保資金用于工程項目的實際支出；

（3）丙方應與甲方和乙方保持溝通，協調解決項目中的資金問題。

六、違約責任

6.1甲方違約責任：

（1）甲方未按照約定支付工程款的，應向乙方支付違約金，違約金為應付款項的_____%；

（2）甲方未提供相關資料和場地導致乙方延誤工期的，應向乙方支付延誤工期損失賠償金。

6.2乙方違約責任：

（1）乙方未按照約定完成工程項目的，應向甲方支付違約金，違約金為合同總額的_____%；

（2）乙方未按約定使用資金支持的，應向丙方支付違約金，違約金為未按規定使用資金額的_____%。

六、限制條款

7.1甲方不得因個人原因要求乙方中止或更改施工方案，除非經雙方協商一致；

7.2乙方不得將工程項目轉包或分包給不具備相應資質的單位或個人。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

9.2本合同一