外墻防水補漏施工合同合同編號：__________甲方（發包方）：公司名稱：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]聯系方式：[甲方聯系電話]乙方（承包方）：公司名稱：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]聯系方式：[乙方聯系電話]第二章：工程概況1.工程名稱：[具體外墻防水補漏工程名稱]2.工程地點：[具體工程地點]3.工程內容：包括但不限于外墻基層處理、防水卷材鋪設、防水涂料涂刷等相關工作，以保證外墻防水功能達到規定標準。4.工程期限：自[開工日期]起至[竣工日期]止，總工期為[具體工期天數]天。如因不可抗力等不可預見因素導致工期延誤，雙方應協商確定順延時間。第三章：工程質量和標準1.質量要求：乙方應嚴格按照國家及行業相關標準進行施工，保證外墻防水補漏工程質量符合要求。施工過程中應采用優質的防水材料和施工工藝，保證防水效果持久可靠。2.驗收標準：以國家及行業相關標準為依據，結合本工程的具體要求進行驗收。驗收時應檢查防水效果、基層處理情況、施工工藝等方面，如發覺不符合要求的地方，乙方應及時整改，直至達到驗收標準。第四章：工程造價及支付方式1.工程造價：本工程的總造價為[具體金額]元（大寫：[大寫金額]），包括材料費用、人工費用、設備費用等所有相關費用。2.支付方式：合同簽訂后[預付款比例]日內，甲方向乙方支付工程總造價的[預付款金額]%作為預付款；工程進度達到[具體節點]時，甲方向乙方支付工程總造價的[進度款比例]%；工程竣工并經甲方驗收合格后[驗收款比例]日內，甲方向乙方支付工程總造價的[驗收款金額]%；剩余工程總造價的[質保金比例]%作為質保金，在質保期屆滿且無質量問題后[質保金支付期限]日內支付給乙方。第五章：雙方責任與義務1.甲方責任與義務：提供施工所需的場地、水電等必要條件，并保證施工環境安全；按合同約定及時支付工程款項；協助乙方與其他相關單位進行協調溝通。2.乙方責任與義務：嚴格按照合同約定的工程內容、質量標準和工期要求進行施工，保證工程質量和進度；遵守施工現場的管理規定，文明施工，做好安全防護措施，如因乙方原因導致安全，乙方應承擔全部責任；負責施工過程中的材料保管和使用，不得浪費和挪用；提供工程竣工驗收所需的相關資料。第六章：施工組織設計和工期1.施工組織設計：乙方應在開工前提交詳細的施工組織設計方案，包括施工進度計劃、施工工藝、人員安排、材料設備供應計劃等，經甲方審核批準后方可實施。2.工期要求：乙方應嚴格按照合同約定的工期要求進行施工，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應向甲方支付工程總造價的[延誤違約金比例]%作為違約金；如因甲方原因導致工期延誤，經雙方協商確定順延時間。第七章：工程變更1.變更范圍：如在施工過程中需要對工程內容進行變更，應經雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。變更范圍包括但不限于工程設計變更、工程量增減等。2.變更程序：乙方提出變更申請，說明變更的原因、內容和影響；甲方審核變更申請，如同意變更，應與乙方簽訂書面變更協議；乙方根據變更協議進行施工，如因變更導致工程費用增加或減少，雙方應協商確定調整后的工程造價。第八章：工程驗收1.驗收時間：工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的[驗收期限]日內組織驗收，如逾期未驗收視為驗收合格。2.驗收標準：以合同約定的工程質量標準為依據進行驗收。3.驗收程序：乙方提交工程竣工報告和相關驗收資料；甲方組織相關人員進行驗收，如發覺問題，應及時通知乙方整改；乙方整改完畢后，再次提交驗收申請，甲方組織復查，直至驗收合格。第九章：質量保證和售后服務1.質量保證期：本工程的質量保證期為[質保期年限]年，自工程驗收合格之日起計算。2.售后服務內容：在質量保證期內，如發覺工程存在質量問題，乙方應負責免費維修或更換；如因甲方使用不當或不可抗力等原因導致工程出現質量問題，乙方應提供有償維修服務。第十章：違約責任1.甲方違約責任：未按合同約定支付工程款項的，每逾期一天，應向乙方支付逾期款項的[違約金比例]%作為違約金；因甲方原因導致工程延誤的，應承擔乙方因此而產生的損失。2.乙方違約責任：未按合同約定的質量標準和工期要求進行施工的，應承擔違約責任，如質量不符合要求，應負責免費整改或返工，直至達到質量標準；如工期延誤，應向甲方支付違約金，并承擔甲方因此而產生的損失；施工過程中如造成甲方或第三方的人身財產損失，應承擔全部賠償責任。第十一章：爭議解決1.爭議解決方式：如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.管轄法院：本合同的爭議由[具體管轄法院]管轄。甲方（蓋章）：________________法定