水利工程合同:河道整治施工合同_第1頁
水利工程合同:河道整治施工合同_第2頁
水利工程合同:河道整治施工合同_第3頁
水利工程合同:河道整治施工合同_第4頁
水利工程合同:河道整治施工合同_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀, 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

水利工程合同:河道整治施工合同合同編號:__________名稱:_______地址:_______法定代表人:_______名稱:_______地址:_______法定代表人:_______鑒于甲方為河道整治項目的業主,擁有該項目的決策權、管理權和使用權;乙方為具備相應資質的施工單位,同意按照甲方的委托,承擔河道整治施工任務。雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則,就河道整治施工事宜達成如下協議:第一條項目概況1.1工程名稱:_______1.2工程地點:_______1.3工程內容:乙方根據甲方提供的河道整治設計方案,按照國家及地方相關法規、規范、標準和技術要求,完成河道整治施工。1.4工程規模:_______1.5工程工期:自______年______月______日起至______年______月______日止。第二條工程價款2.1工程合同總價款為人民幣(大寫):_______元整(小寫):¥_______元。2.2乙方應按照甲方提供的工程量清單和計價依據進行報價,報價應包含材料費、人工費、機械使用費、管理費、利潤等所有費用。2.3乙方報價經甲方確認后,作為合同價款。合同價款一經確定,除非發生法律法規規定的調整因素,否則不得調整。第三條工程進度及質量3.1乙方應按照甲方提供的施工進度計劃組織施工,確保工程按期完成。3.2乙方應保證工程質量符合國家及地方相關法規、規范、標準和技術要求。3.3乙方應按照甲方的要求,及時提供相關工程資料,配合甲方完成工程驗收。第四條工程變更4.1若在施工過程中發生工程變更,乙方應及時向甲方提出書面報告,詳細說明變更原因、變更內容、變更費用及對工程進度的影響。4.2甲方應在收到乙方報告后_______日內作出答復。同意變更的,雙方應簽訂工程變更協議,明確變更內容、費用及工期調整等事項;不同意變更的,乙方應按照原合同繼續執行。第五條工程支付5.1甲方應在合同簽訂后_______日內支付合同價款的10%作為預付款。5.2乙方完成合同約定工程量后,甲方應根據工程進度和質量支付進度款。5.3工程驗收合格后,甲方應在驗收合格之日起_______日內支付合同價款的95%作為工程結算款。5.4乙方開具正規發票后,甲方應在收到發票之日起_______日內支付剩余的5%合同價款。第六條違約責任6.1乙方未按照約定工期完成工程的,應承擔逾期違約金,違約金為合同價款的_______%。6.2乙方未按照約定質量完成工程的,應承擔返工費用及違約金,違約金為合同價款的_______%。6.3甲方未按照約定支付工程款的,應承擔逾期付款違約金,違約金為逾期付款金額的_______%。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議,應通過友好協商解決。7.2若協商不成,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為_______個月。8.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。8.3本合同未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________法定代表人(簽字):__________法定代表人(簽字):__________簽訂日期:_______年_______月_______日簽訂日期:_______年_______月_______日注意事項:1.明確合同主體:合同中應詳細填寫甲乙雙方的名稱、地址及法定代表人,以確保合同義務和權利的明確歸屬。2.項目概況詳細:工程名稱、地點、內容、規模和工期等關鍵信息需準確無誤,以便雙方對工程有清晰的認識。3.工程價款和支付方式:合同中應明確工程總價款、支付方式、預付款比例、進度款支付條件以及結算款支付時間。4.工程進度和質量要求:乙方應按照甲方提供的進度計劃施工,并保證工程質量符合相關標準。5.工程變更處理:任何工程變更都應書面報告甲方,并簽訂變更協議,明確變更內容對費用和工期的影響。6.違約責任:合同中應詳細規定違約情形和相應的違約責任,包括逾期違約金、質量違約金及逾期付款違約金。7.爭議解決方式:合同中應明確雙方在發生爭議時的解決方式,包括友好協商和訴訟。解決辦法:對于合同履行中的爭議,應通過友好協商解決,以減少雙方的時間和成本。若協商不成,可以依據合同中的爭議解決條款,向有管轄權的人民法院提起訴訟。法律名詞解釋:合同:指雙方或多方當事人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。預付款:合同中約定,甲方在合同簽訂后一定期限內支付給乙方的部分款項,用于乙方開展施工前期準備。違約金:指當合同一方未履行合同義務時,按照合同約定或法律規定,應向另一方支付的賠償金。民事權利義務關系:指在民事活動中,當事人依法享有的權利和承擔的義務。訴訟:指合同一方當事人向法院提出請求,要求通過司法程序解決合同爭議的一種法律手段。管轄權:指法院對某一案件進行審理和判決的權力,通常根據案件性質、當事人所在地等因素確定。特殊應用場合及補充條款:1.場合:如果河道整治工程涉及環保要求,比如需要保護當地生態環境、珍稀動植物等。補充條款:甲方應提供詳細的環保要求和保護措施方案。乙方在施工過程中必須遵守相關環保法規,采取有效措施保護生態環境,如有違反,應承擔相應的法律責任。2.場合:如果工程所在地區經常發生自然災害,如洪水、泥石流等。補充條款:乙方應制定應對自然災害的應急預案,并在合同執行期間保持高度警惕,確保施工安全和工程質量。若因自然災害導致工程無法按時完成,雙方協商確定合理工期順延。3.場合:如果河道整治工程涉及到周邊居民的日常生活,可能對居民生活造成暫時性影響。補充條款:乙方應采取措施盡量減少對周邊居民的影響,比如合理調整施工時間,確保不影響居民正常休息。同時,甲方應協助乙方做好與居民溝通解釋工作,確保工程順利進行。4.場合:如果河道整治工程是政府重點支持的項目,有特定的政治和社會意義。補充條款:乙方應確保施工過程中的公開透明,接受政府和社會各界的監督。甲方應提供必要的宣傳和支持,確保工程的順利進行和圓滿完成。合同所需

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論