農村路基施工合同范本_第1頁
農村路基施工合同范本_第2頁
農村路基施工合同范本_第3頁
農村路基施工合同范本_第4頁
農村路基施工合同范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

農村路基施工合同范本1.甲方(買方/出租方/委托方):

甲方全稱為XX省XX市XX縣農村公路管理局,地址位于XX省XX市XX縣XX路XX號,法定代表人為XX,聯系方式

2.乙方(賣方/承租方/服務提供方):

乙方全稱為XX建設有限公司,地址位于XX市XX區XX路XX號,法定代表人為XX,聯系方式

合同簡介:

甲方作為農村公路管理局,負責農村路基施工項目的組織和管理。乙方作為具備專業施工能力的企業,愿意參與甲方組織的農村路基施工項目,并提供相應的施工服務。雙方本著平等互利的原則,達成如下合同條款,共同完成農村路基施工項目。

本合同旨在明確雙方在農村路基施工項目中的權利和義務,確保項目順利進行,達到預期的施工效果。雙方應嚴格遵守合同條款,共同維護合同的履行。任何一方違反合同條款,均應承擔相應的違約責任。

在本合同中,甲方作為委托方,負責提供施工項目的要求、監督施工過程,并支付乙方施工費用。乙方作為服務提供方,負責按照甲方的要求,按時完成施工任務,并保證施工質量。

雙方合作的背景是甲方需要對農村路基進行施工改造,提高道路通行能力,乙方具備相應的施工能力和經驗,愿意承擔該施工項目。在此基礎上,雙方達成合作意向,簽訂本合同,共同完成農村路基施工項目。

第一條合同目的與范圍

本合同的目的是為了規范甲方(農村公路管理局)與乙方(建設有限公司)在農村路基施工項目中的合作關系,確保項目順利進行,并按照既定的質量標準、時間節點完成施工任務。具體內容包括但不限于:路基開挖、填筑、壓實、排水等施工工作,以及與施工相關的設計、監理、材料供應、安全文明施工等。

第二條定義

在本合同中,下列術語的含義如下:

1.農村路基施工項目:指甲方指定的農村道路的路基開挖、填筑、壓實、排水等工作。

2.甲方:指XX省XX市XX縣農村公路管理局,負責組織和管理農村路基施工項目。

3.乙方:指XX建設有限公司,負責實施農村路基施工項目。

4.施工方案:指乙方根據甲方要求制定的施工計劃,包括施工工藝、施工進度、質量標準等。

5.施工進度計劃:指乙方制定的施工時間表,明確各施工階段的工作內容和完成時間。

第三條雙方權利與義務

甲方的權利與義務:

1.甲方有權對乙方施工過程進行監督和檢查,確保施工質量符合要求。

2.甲方有權要求乙方按照合同約定完成施工任務,并承擔相應的施工費用。

3.甲方應提供施工所需的場地、水源、電源等基礎設施,并保障施工安全。

4.甲方應按時支付乙方施工費用,并根據合同約定支付進度款。

5.甲方應協助乙方處理施工過程中的相關手續,包括但不限于施工許可、材料運輸等。

乙方的權利與義務:

1.乙方有權根據合同約定和施工方案進行施工,并對施工過程中的問題提出建議和解決方案。

2.乙方有權要求甲方提供施工所需的場地、水源、電源等基礎設施,并保障施工安全。

3.乙方應按照合同約定和施工方案按時完成施工任務,并保證施工質量符合要求。

4.乙方應遵守施工過程中的安全規定,確保施工人員和設備的安全。

5.乙方應協助甲方處理施工過程中的相關手續,包括但不限于施工許可、材料運輸等。

雙方的其它權利與義務:

1.雙方應遵守國家相關法律法規,共同維護合同的履行。

2.雙方應保守合同和施工過程中的商業秘密,不得泄露給第三方。

3.雙方在合同履行過程中發生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

4.雙方應承擔因不可抗力造成的合同履行困難或中斷的責任,并根據實際情況協商調整合同履行期限和費用。

第四條價格與支付條件

1.本合同的施工費用為XX萬元人民幣,具體金額詳見附件《施工費用明細表》。

2.甲方應按照以下支付方式向乙方支付施工費用:

a.合同簽訂后7個工作日內,甲方支付乙方施工費用的30%作為預付款。

b.施工進度達到約定的階段性成果后,甲方支付乙方該階段施工費用的60%。

c.施工完成后,甲方驗收合格后支付乙方剩余的10%作為質保金,質保期為一年。

3.甲方支付的施工費用包括但不限于施工人員工資、材料費用、設備使用費等。

4.乙方應提供正規發票,甲方按約定時間支付施工費用。

第五條履行期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為一年。

2.施工項目應按照雙方約定的施工進度計劃完成,具體時間節點見附件《施工進度計劃》。

3.乙方應在合同約定的施工期限內完成施工任務,如有特殊情況導致無法按期完成,乙方應提前書面通知甲方,并協商調整施工期限。

4.甲方應按照約定提供施工場地、基礎設施等,確保施工順利進行。

第六條違約責任

1.如乙方未按照合同約定和施工方案進行施工,或施工質量不符合要求,甲方有權要求乙方整改,并按照違約程度扣除相應的違約金。

2.如乙方未按照約定的時間節點完成施工任務,甲方有權要求乙方支付逾期竣工違約金,具體金額詳見附件《違約金計算方式》。

3.如甲方未按照約定時間支付施工費用,乙方有權拒絕繼續施工,并要求甲方支付逾期付款違約金,具體金額詳見附件《違約金計算方式》。

4.雙方在合同履行過程中如有爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

5.除不可抗力因素外,雙方均應承擔因違約造成的損失賠償責任。

6.如雙方任何一方違反合同條款,導致合同無法履行,應承擔相應的違約責任,并賠償對方因此遭受的損失。

7.雙方在合同履行過程中應遵守國家相關法律法規,如因違法行為導致合同無效,雙方應承擔相應的法律責任。

8.合同解除或終止后,乙方應立即停止施工,并按照甲方要求撤出施工場地,甲方有權扣除乙方相應的質保金作為違約金。

第七條不可抗力

1.本合同所稱不可抗力,是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括但不限于自然災害(如地震、洪水、臺風等)、社會事件(如戰爭、動亂、罷工等)以及政府行為(如法律法規變化、政策調整等)。

2.一旦發生不可抗力事件,受影響的一方應立即書面通知對方,并盡最大努力提供相關證明文件。

3.受不可抗力影響的一方應在其影響消除后繼續履行合同,如果不可抗力事件導致合同無法履行,雙方應立即協商解決。

4.如果不可抗力事件導致乙方無法按期完成施工任務,乙方應提供相關證明文件,并根據實際情況與甲方協商調整施工期限。

5.如果不可抗力事件導致甲方無法按時支付施工費用,甲方應提供相關證明文件,并根據實際情況與乙方協商調整支付時間。

6.雙方因不可抗力事件導致的損失,應分別承擔,并互相免除違約責任。

第七條爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議,應首先通過友好協商解決。

2.如果協商不成,任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

3.雙方也可以選擇提交仲裁機構進行仲裁,具體仲裁機構由雙方協商確定。

4.無論選擇訴訟還是仲裁,雙方都應遵守仲裁或判決結果,并在規定時間內履行相關義務。

5.在爭議解決過程中,除非爭議解決機構另有規定,雙方應繼續履行合同中的其他條款。

6.雙方應承擔因爭議解決產生的費用,包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費等。

7.雙方應盡力避免因爭議導致合同履行中斷,共同維護合同的履行。

第九條其他條款

1.通知方式:雙方之間的所有通知、函件均應以書面形式進行,并通過電子郵件、郵寄或直接交付的方式發送至對方指定的地址和聯系方式。

2.合同變更:除非雙方另有約定,任何一方不得單方面變更合同內容。如雙方同意變更,應簽訂書面變更協議,并經雙方簽字蓋章后生效。

3.終止條件:合同終止的條件如下:

a.雙方協商一致解除合同;

b.合同約定的施工任務全部完成;

c.不可抗力事件導致合同無法履行;

d.一方明確表示不履行合同主要義務;

e.一方違反合同條款,導致合同無法繼續履行。

4.合同終止后,乙方應按照甲方的要求撤出施工場地,并處理好與施工相關的后續事宜。

5.合同終止不影響雙方因合同產生的權利和義務,包括但不限于乙方對施工質量的保證義務。

第十條附則

1.本合同附錄包括《施工方案》、《施工進度計劃》、《施工費用明細表》、《違約金計算方式》等,均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件《施工方案》應詳細描述施工工藝、施工進度、質量標準等內容,并由乙方提

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論