中鐵隧道施工合同范本第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

鑒于甲方擬在（具體地點）進行隧道施工項目，乙方愿意按照甲方的要求，承擔隧道施工任務。為明確雙方的權利義務，經雙方友好協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、合同標的

1.1本合同標的為甲方指定的隧道施工項目，包括但不限于隧道開挖、支護、襯砌、排水、通風、測量、安全監測等工程內容。

1.2隧道施工項目的具體范圍、工程量、施工期限等，以甲方提供的工程量清單、施工圖紙及相關資料為準。

二、合同價款

2.1本合同價款為人民幣__________元整（大寫：______________________元整），由乙方按工程進度分期支付。

2.2甲方應在工程開工前支付合同價款的__________%，作為預付款；工程竣工驗收合格后，甲方應在__________個工作日內支付合同價款的__________%；工程保修期滿后，甲方應在__________個工作日內支付合同價款的__________%。

三、施工期限

3.1隧道施工項目的工期為__________個月，自工程開工之日起計算。

3.2如因以下原因導致工期延誤，工期相應順延：

（1）甲方未按合同約定提供施工圖紙、工程量清單及相關資料；

（2）甲方提供的施工圖紙、工程量清單及相關資料存在重大錯誤；

（3）不可抗力因素，如自然災害、戰爭、政府行為等；

（4）乙方在施工過程中因甲方原因導致的停工、返工。

四、工程質量

4.1乙方應嚴格按照國家有關工程質量標準、施工圖紙及甲方要求，確保隧道施工項目的質量。

4.2隧道施工項目竣工后，甲方將組織驗收，驗收合格后方可投入使用。

五、安全與環保

5.1乙方應嚴格遵守國家有關安全生產、環境保護的法律法規，確保隧道施工項目的安全生產和環境保護。

5.2乙方應建立健全安全生產管理制度，加強施工現場的安全管理，確保施工人員的人身安全。

六、違約責任

6.1甲方未按合同約定支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金按逾期付款金額的__________%計算。

6.2乙方未按合同約定完成施工任務，應向甲方支付違約金，違約金按未完成工程量價值的__________%計算。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同一式__________份，甲乙雙方各執__________份，具有同等法律效力。

九、附件

1.工程量清單

2.施工圖紙

3.甲方提供的其他相關資料

特此說明。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

代表人（簽字）：

代表人（簽字）：

年月日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

第三方（以下簡稱“第三方”）：

鑒于甲方擬在（具體地點）進行隧道施工項目，乙方愿意按照甲方的要求，承擔隧道施工任務，并引入第三方提供技術支持和管理服務。為明確各方的權利義務，確保工程順利進行，經三方友好協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、合同標的

1.1本合同標的為甲方指定的隧道施工項目，包括但不限于隧道開挖、支護、襯砌、排水、通風、測量、安全監測等工程內容。

1.2隧道施工項目的具體范圍、工程量、施工期限等，以甲方提供的工程量清單、施工圖紙及相關資料為準。

二、合同價款

2.1本合同價款為人民幣__________元整（大寫：______________________元整），由乙方按工程進度分期支付。

2.2甲方應在工程開工前支付合同價款的__________%，作為預付款；工程竣工驗收合格后，甲方應在__________個工作日內支付合同價款的__________%；工程保修期滿后，甲方應在__________個工作日內支付合同價款的__________%。

三、施工期限

3.1隧道施工項目的工期為__________個月，自工程開工之日起計算。

3.2如因以下原因導致工期延誤，工期相應順延：

（1）甲方未按合同約定提供施工圖紙、工程量清單及相關資料；

（2）甲方提供的施工圖紙、工程量清單及相關資料存在重大錯誤；

（3）不可抗力因素，如自然災害、戰爭、政府行為等；

（4）乙方在施工過程中因甲方原因導致的停工、返工。

四、甲方權益

4.1甲方有權要求乙方按照施工圖紙、工程量清單及相關資料進行施工，確保工程質量。

4.2甲方有權要求乙方在施工過程中嚴格遵守國家有關安全生產、環境保護的法律法規，確保安全生產和環境保護。

4.3甲方有權對隧道施工項目進行定期檢查，對乙方施工過程中存在的問題提出整改要求。

五、乙方責任

5.1乙方應嚴格按照國家有關工程質量標準、施工圖紙及甲方要求，確保隧道施工項目的質量。

5.2乙方應建立健全安全生產管理制度，加強施工現場的安全管理，確保施工人員的人身安全。

5.3乙方應按時完成施工任務，確保施工進度。

六、第三方責任

6.1第三方應提供專業的技術支持和管理服務，協助甲方監督乙方施工質量、安全及進度。

6.2第三方應定期向甲方報告施工進展情況，包括施工質量、安全、進度等方面。

6.3第三方應對乙方在施工過程中出現的問題提出整改建議，并監督乙方整改落實。

七、違約責任

7.1乙方未按合同約定完成施工任務，應向甲方支付違約金，違約金按未完成工程量價值的__________%計算。

7.2乙方在施工過程中違反安全生產、環境保護相關法律法規，導致安全事故或環境污染，應承擔相應的法律責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

7.3第三方未履行技術支持和管理服務職責，導致隧道施工項目出現問題，應承擔相應的責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效

9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同一式__________份，甲乙雙方各執__________份，具有同等法律效力。

十、總結

第三方介入的意義和目的：

1.提升隧道施工項目的質量和安全水平；

2.提高施工效率，確保工程進度；

3.優化資源配置，降低施工成本。

甲方為主導的目的和意義：

1.確保隧道施工項目符合國家相關法律法規和標準；

2.保護甲方合法權益，降低風險；

3.提高甲方在隧道施工領域的競爭力和市場地位。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

第三方（以下簡稱“第三方”）：

鑒于甲方擬在（具體地點）進行隧道施工項目，乙方作為施工承包方，愿意按照甲方的要求，承擔隧道施工任務，并引入第三方提供資金支持和技術咨詢。為明確各方的權利義務，確保工程順利進行，經三方友好協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、合同標的

1.1本合同標的為甲方指定的隧道施工項目，包括但不限于隧道開挖、支護、襯砌、排水、通風、測量、安全監測等工程內容。

1.2隧道施工項目的具體范圍、工程量、施工期限等，以甲方提供的工程量清單、施工圖紙及相關資料為準。

二、合同價款

2.1本合同價款為人民幣__________元整（大寫：______________________元整），由甲方按工程進度分期支付。

2.2甲方應在工程開工前支付合同價款的__________%，作為預付款；工程竣工驗收合格后，甲方應在__________個工作日內支付合同價款的__________%；工程保修期滿后，甲方應在__________個工作日內支付合同價款的__________%。

三、施工期限

3.1隧道施工項目的工期為__________個月，自工程開工之日起計算。

3.2如因以下原因導致工期延誤，工期相應順延：

（1）乙方因甲方原因導致的停工、返工；

（2）不可抗力因素，如自然災害、戰爭、政府行為等；

（3）甲方提供的施工圖紙、工程量清單及相關資料存在重大錯誤。

四、乙方權益

4.1乙方有權要求甲方按照合同約定及時支付工程款，確保施工資金鏈的穩定性。

4.2乙方有權在施工過程中根據實際情況調整施工方案，并要求甲方配合。

4.3乙方有權在工程驗收合格后，根據合同約定獲得相應的工程保修金。

五、甲方責任

5.1甲方應按照合同約定提供施工圖紙、工程量清單及相關資料，確保施工的順利進行。

5.2甲方應確保施工過程中的安全生產和環境保護，對乙方提出的安全管理要求給予支持。

5.3甲方應配合乙方調整施工方案，并提供必要的協助。

六、第三方責任

6.1第三方應提供資金支持，確保乙方在施工過程中的資金需求。

6.2第三方應提供技術咨詢，協助乙方優化施工方案，提高施工效率。

6.3第三方應定期向乙方報告資金使用情況和項目進展。

七、違約責任

7.1甲方未按合同約定支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金按逾期付款金額的__________%計算。

7.2甲方未按合同約定提供施工圖紙、工程量清單及相關資料，導致工期延誤，應承擔相應的責任。

7.3第三方未按合同約定提供資金支持或技術咨詢，導致施工受阻，應承擔相應的責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效

9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同一式__________份，甲乙雙方各執__________份，具有同等法律效力。

十、總結

乙方為主導的目的和意義：

1.確保乙方在施工過程中的權益得到充分保障，