甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程施工合同保全與工期延誤責任約定本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（建設單位）：名稱：_______地址：_______法定代表人：_______乙方（施工單位）：名稱：_______地址：_______法定代表人：_______鑒于甲方擬在_______（項目名稱）工程中，委托乙方進行施工，雙方經友好協商，就施工合同保全與工期延誤責任達成如下協議：一、施工合同保全1.乙方應按照國家有關法律法規和工程建設標準，確保施工質量、安全、文明施工，并按合同約定的時間、質量、造價完成施工任務。2.乙方在施工過程中，應嚴格執行合同約定，不得擅自改變設計、降低工程質量，不得擅自停工、拖延工期。3.乙方在施工過程中，如需變更設計、增加工程量、改變施工方法等，應經甲方同意，并簽訂補充協議。4.乙方應按合同約定，及時向甲方報送施工進度、質量、安全等資料，接受甲方監督檢查。5.乙方應妥善保管施工現場，確保工程設施、設備、材料等不受損失。6.乙方應按照合同約定，承擔工程質量保修責任，保修期為_______年。二、工期延誤責任1.因乙方原因造成的工期延誤，乙方應承擔相應的責任，包括但不限于：（1）支付違約金：每延誤一日，向甲方支付_______元違約金；（2）賠償甲方損失：因工期延誤給甲方造成的直接損失，乙方應予以賠償；（3）承擔其他責任：根據合同約定和實際情況，乙方應承擔的其他責任。2.因不可抗力等原因造成的工期延誤，經甲方確認后，工期延誤時間不予計算在內。3.乙方應在工期延誤發生后_______日內，向甲方報送書面說明，說明延誤原因和預計恢復施工時間。4.甲方有權要求乙方在合理期限內恢復施工，乙方不得拒絕。三、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年。3.本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。甲方（建設單位）簽字（或蓋章）：_______乙方（施工單位）簽字（或蓋章）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定義與范圍1.本合同中所述的“第三方”是指除甲乙雙方以外的，因合同履行需要介入合同關系的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于監理單位、設計單位、材料供應商、設備供應商、檢測機構、咨詢機構、仲裁機構等。2.第三方介入的范圍包括但不限于提供專業服務、監督施工過程、進行質量檢測、提供技術支持、解決爭議等。二、第三方介入的條件與程序（1）甲方或乙方提出書面申請，說明介入的必要性及第三方的基本情況；（2）第三方具備相應的資質和條件，能夠履行合同約定的義務；（3）介入內容與合同履行相關，且不違反國家法律法規和合同約定。4.第三方介入的程序如下：（1）甲方或乙方提出書面申請，經另一方同意后，由雙方共同邀請第三方介入；（2）第三方在接到邀請后，應在_______日內回復是否接受邀請；（3）第三方接受邀請后，雙方應與第三方簽訂補充協議，明確第三方的權利、義務和責任；（4）補充協議經甲乙雙方簽字（或蓋章）后生效。三、第三方的責任與權利5.第三方的責任：（1）第三方應按照合同約定和補充協議的約定，履行相應的義務，包括但不限于提供專業服務、監督施工過程、進行質量檢測等；（2）第三方在履行職責過程中，應遵守國家法律法規和合同約定，不得損害甲乙雙方的合法權益；（3）第三方因自身原因導致合同履行受阻或造成損失的，應承擔相應的法律責任。6.第三方的權利：（1）第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以便其履行職責；（2）第三方有權對甲乙雙方在合同履行過程中的行為進行監督和評價；（3）第三方在合同履行過程中，有權提出合理化建議，但不得擅自改變合同約定。四、第三方責任限額7.第三方在合同履行過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，其責任限額如下：（1）因第三方原因導致工程質量不合格，造成損失的，第三方應承擔不超過_______%的責任；（2）因第三方原因導致工期延誤，造成損失的，第三方應承擔不超過_______%的責任；（3）因第三方原因導致安全事故，造成損失的，第三方應承擔不超過_______%的責任。8.第三方責任限額的計算方式如下：（1）根據第三方提供的服務類型和合同約定，確定責任限額的具體金額；（2）責任限額的金額不得超過第三方實際收取的服務費用。五、第三方與其他各方的劃分說明（1）甲乙雙方仍為合同主體，承擔各自的權利和義務；（2）第三方作為合同履行過程中的輔助角色，不改變甲乙雙方在合同中的地位；（3）第三方與甲乙雙方之間，不構成合同關系，其權利和義務由補充協議約定；（4）第三方在履行職責過程中，如與甲乙雙方發生爭議，應通過協商或仲裁等方式解決。10.本合同中第三方的介入，不影響甲乙雙方根據本合同享有的權利和承擔的義務。六、補充條款11.本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。12.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年。13.本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。甲方（建設單位）簽字（或蓋章）：_______乙方（施工單位）簽字（或蓋章）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工圖紙及技術規范：包含工程項目的施工圖紙、設計說明、技術規范等文件，用于指導施工。2.施工合同：本合同文本，包括和所有附件。3.補充協議：合同履行過程中，因特殊情況需要簽訂的補充協議。4.工程量清單：詳細列出工程項目的各項工程量和相應的單價、總價。5.材料設備清單：詳細列出工程所需材料、設備的名稱、規格、型號、數量等。6.施工進度計劃：明確工程項目的施工節點、工期安排、關鍵線路等。7.質量檢驗報告：第三方檢測機構對工程質量和材料進行檢驗后出具的報告。8.安全生產事故報告：發生安全事故后，乙方應及時向甲方和有關部門報告，并提供相關事故報告。9.施工日志：乙方每日施工情況的記錄，包括施工進度、質量、安全等。10.付款憑證：乙方提供各項付款的憑證，包括發票、收據等。11.違約金支付憑證：乙方因違約支付違約金的憑證。12.爭議解決協議：合同履行過程中，如發生爭議，雙方協商解決后的協議。13.其他相關文件：根據合同履行需要，甲乙雙方認為需要提供的其他文件。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方違約行為及責任認定：（1）未按合同約定的時間、質量、造價完成施工任務，每延誤一日，支付甲方_______元違約金。（2）工程質量不合格，根據質量檢驗報告，乙方承擔相應比例的責任，賠償甲方損失。（3）擅自改變設計、降低工程質量，每發現一處，支付甲方_______元違約金。（4）擅自停工、拖延工期，每延誤一日，支付甲方_______元違約金。（5）未妥善保管施工現場，造成損失的，賠償甲方損失。2.甲方違約行為及責任認定：（1）未按合同約定支付工程款，每逾期一日，支付乙方_______元違約金。（2）未按合同約定提供施工圖紙、技術規范等文件，導致工期延誤，每延誤一日，支付乙方_______元違約金。（3）未按合同約定提供施工場地、材料、設備等，導致工期延誤，每延誤一日，支付乙方_______元違約金。（4）因甲方原因導致安全事故，賠償乙方損失。3.第三方違約行為及責任認定：（1）第三方未按合同約定履行職責，導致工程延誤或損失，根據第三方提供的服務類型和合同約定，承擔相應比例的責任。（2）第三方提供的服務不符合合同約定，導致工程質量不合格，承擔相應比例的責任。（3）第三方在履行職責過程中，違反國家法律法規，承擔相應法律責任。示例說明：1.乙方未按合同約定時間完成施工任務，導致工期延誤3個月。根據合同約定，乙方應支付甲方9個月的違約金。2.甲方未按合同約