2025年專業版包工包料建筑工程承攬合同甲方：（公司名稱/個人姓名）地址：聯系電話：乙方：（公司名稱/個人姓名）地址：聯系電話：鑒于雙方就以下所述建筑工程的包工包料承攬業務已達成共識，現訂立以下合同：一、項目標識：1.1甲方授權乙方承擔的工程名為：（具體說明工程名稱、地點等詳細信息）二、工程涵蓋內容：2.1工程涵蓋的范圍包括但不限于（詳細描述工程具體內容、包工包料的涵蓋范圍、所需工程材料等）三、工程時間表：3.1開始日期：3.2結束日期：3.3如遇不可抗力等導致工程延期，乙方需書面通知甲方，經雙方協商一致后可調整工程周期。四、工程費用：4.1工程總費用為（金額）人民幣。4.2支付方式及周期：（詳細描述支付方式、支付周期等規定）4.3如甲方未按合同規定的時間和方式支付，乙方有權暫停工程進度。五、質量保障：5.1乙方保證按照國家相關標準和規定施工，提供合格的工程驗收報告。5.2工程竣工后，乙方對工程質量提供一年的質保期。六、安全與保險：6.1乙方需確保工地安全，采取必要的安全措施，并協助甲方辦理工地安全許可證等相關手續。6.2乙方需購買適當的工程施工保險，以保障工地人員和物資的安全。七、違約責任：7.1若乙方未按合同約定的時間、質量完成工程，應承擔違約責任，并賠償甲方因此產生的所有損失。7.2若甲方未按約定時間支付工程款，應承擔違約責任，并賠償乙方因此產生的所有損失。八、爭議解決：8.1雙方在執行合同中產生的爭議應首先通過友好協商解決，協商無果可提交仲裁委員會進行仲裁。8.2仲裁裁決為最終決定，對雙方均有法律約束力。九、合同生效與終止：9.1本合同由雙方各持一份，自簽署之日起生效。9.2終止合雙方應通過書面協議達成一致，并進行必要的返還和清算。十、其他條款：（在此詳細描述需要約定的其他事項）本合同經雙方共同簽署后生效，雙方應嚴格遵守合同約定，各自承擔相應的責任和義務。甲方：簽字：日期：年月日乙方：簽字：日期：年月日2025年專業版包工包料建筑工程承攬合同（二）本協議為專業版的包工包料建筑工程承包合同，涉及的雙方分別為（甲方）和（乙方）。基于平等自愿、公平及公正的原則，雙方經充分協商，達成以下條款：一、合同對象1.甲方負責工程設計與施工，乙方提供全面的包工包料服務；2.工程涵蓋的范圍包括但不限于建筑結構、水暖電氣、裝飾裝修等；3.工程地點為____，工程規模為____。二、合同費用1.總合同金額為____（大寫：____元整），涵蓋所有勞務及材料費用；2.付款方式：按工程進度分期支付，具體支付時間及金額由雙方另行商定。三、工程期限1.工程起始日期為合同生效日，預計竣工日期為____；2.如遇不可抗力等因素導致工程延期，雙方應協商確定新的完工日期。四、質量要求1.工程質量必須符合國家相關標準及規定；2.如施工過程中出現質量問題，乙方應及時修正，以確保工程品質。五、保險責任1.甲方需在工程期間承擔相關責任保險；2.如工程發生意外損失，雙方將依據各自保險合同條款承擔相應責任。六、合同終止1.如任一方未能履行合同義務，另一方有權終止合同；2.合同終止時，應對因終止合同造成的損失進行賠償。七、其他條款1.對于未在本合同中明確的事項，雙方應通過協商解決；2.本合同原件兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。簽訂日期：年月日甲方（蓋章）：____乙方（蓋章）：____2025年專業版包工包料建筑工程承攬合同（三）甲方：【甲方名稱】地址：【甲方地址】聯系方式：【甲方聯系方式】乙方：【乙方名稱】地址：【乙方地址】聯系方式：【乙方聯系方式】鑒于甲乙雙方就乙方承攬甲方建筑工程事項，經友好協商，達成如下合同：一、工程概況1.1工程名稱：【工程名稱】1.2工程地點：【工程地點】1.3工程范圍：【工程范圍】二、工程內容及要求2.1乙方需依據甲方的要求和設計圖紙，進行建筑工程的施工。2.2乙方應確保施工過程中的質量、安全和進度，并嚴格遵守相關法律、法規。2.3乙方需按照甲方的要求，提供質量合格的建筑材料和設備。三、工程進度和支付方式3.1乙方應在【日期】前完成工程的【具體階段或目標】。3.2工程款的支付方式如下：a)工程款總額為【金額】，分為【具體分期數】期支付，每期款項應與相應階段的完成情況相符。b)乙方在每次支付前需提供相應階段工程的驗收材料和報告，經甲方確認滿意后，方可支付工程款。四、質量保證及擔保責任4.1乙方應確保施工質量符合質量合格標準，并符合相關規定。4.2甲方有權對工程質量進行監督和檢查，如發現質量問題，乙方應及時整改，并承擔相應費用。4.3若因乙方施工質量問題導致工程質量不達標，乙方需承擔由此產生的全部責任和費用。五、違約責任5.1若甲乙雙方中任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。5.2若因不可抗力因素導致工程中斷或無法完成，雙方應協商解決，并不追究違約責任。六、合同解除6.1若甲乙雙方中任何一方出現以下情形，另一方有權解除本合同：a)嚴重違約，如故意拖延工期、質量問題不能得到及時解決等；b)經法院判決或協商一致，宣布破產；c)不可抗力等無法完成本合同的情況。6.2合同解除后，雙方應協商處理未完成的工程和費用結算問題。七、爭議解決方式7.1本合同的解釋、執行和爭議解決應適用中華人民共和國的法律法規。7.2因本合同引起的爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，應提交至勞動爭議仲裁委員會進行仲裁。八、其他條款8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并與乙方簽訂的建筑工程施工合同同時生效。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份