甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL2024版歷史文化景區特色假山工程承攬協議版B版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方：指歷史文化景區的管理單位或代表單位，負責假山工程的委托和監督。1.2乙方：指承攬假山工程的施工單位，負責假山工程的實施。1.3假山工程：指在歷史文化景區內設計和建造具有一定歷史、文化、藝術價值的特色假山景觀。第二條工程內容和范圍2.1工程內容：包括但不限于假山的構思設計、施工圖繪制、材料采購、施工安裝、后期養護等工作。2.2工程范圍：歷史文化景區指定區域內的假山工程，具體范圍詳見附件一。第三條工程質量和標準3.1質量標準：假山工程應符合國家及行業的相關質量標準和規范，滿足甲方對假山景觀的要求。3.2驗收標準：假山工程完成后，應由甲方組織驗收，乙方應按約定時間完成整改直至達到驗收標準。第四條工程進度和工期4.1工程進度：乙方應按照約定的時間表完成假山工程的各個階段工作。4.2工期延誤：因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。第五條材料和工藝5.1材料：乙方應使用符合設計要求和質量標準的材料，并提供材料合格證明。5.2工藝：乙方應采用合理的施工工藝，確保假山工程的質量和安全。第六條工程款項6.1工程總價：假山工程的承攬總價詳見附件二。6.2付款方式：按照約定的付款比例和時間進行支付。6.3工程變更：工程變更導致的費用增減，按約定的方式進行調整。第七條知識產權7.1設計權：假山工程的設計成果歸甲方所有，乙方不得侵犯甲方的設計權。7.2施工權：乙方應保證施工過程中不侵犯他人的知識產權。第八條保密條款8.1保密內容：雙方在合同執行過程中獲取的對方商業秘密和機密信息。8.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。第九條違約責任9.1乙方違約：乙方未按約定完成工程或工程質量不符合要求的，應承擔違約責任。9.2甲方違約：甲方未按約定支付工程款項或提供施工條件的，應承擔違約責任。第十條爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。10.2若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的變更需雙方協商一致，并以書面形式確認。11.3合同終止后，乙方應按照甲方要求完成工程的后期養護工作。第十二條合同的解釋和適用法律12.1合同的解釋：本合同未盡事宜，應參照國家相關法律法規和行業規范執行。12.2適用法律：本合同適用中華人民共和國法律法規。第十三條其他條款13.1附件：本合同的附件一、附件二等均為合同不可分割的部分，具有同等法律效力。13.2送達地址：雙方約定的合同文件送達地址。第十四條合同的份數14.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方：指歷史文化景區的管理單位或代表單位，負責假山工程的委托和監督。1.2乙方：指承攬假山工程的施工單位，負責假山工程的實施。1.3假山工程：指在歷史文化景區內設計和建造具有一定歷史、文化、藝術價值的特色假山景觀。第二條工程內容和范圍2.1工程內容：包括但不限于假山的構思設計、施工圖繪制、材料采購、施工安裝、后期養護等工作。2.2工程范圍：歷史文化景區指定區域內的假山工程，具體范圍詳見附件一。第三條工程質量和標準3.1質量標準：假山工程應符合國家及行業的相關質量標準和規范，滿足甲方對假山景觀的要求。3.2驗收標準：假山工程完成后，應由甲方組織驗收，乙方應按約定時間完成整改直至達到驗收標準。第四條工程進度和工期4.1工程進度：乙方應按照約定的時間表完成假山工程的各個階段工作。4.2工期延誤：因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。第五條材料和工藝5.1材料：乙方應使用符合設計要求和質量標準的材料，并提供材料合格證明。5.2工藝：乙方應采用合理的施工工藝，確保假山工程的質量和安全。第六條工程款項6.1工程總價：假山工程的承攬總價詳見附件二。6.2付款方式：按照約定的付款比例和時間進行支付。6.3工程變更：工程變更導致的費用增減，按約定的方式進行調整。第七條知識產權7.1設計權：假山工程的設計成果歸甲方所有，乙方不得侵犯甲方的設計權。7.2施工權：乙方應保證施工過程中不侵犯他人的知識產權。7.3專利權：乙方應保證使用的施工方法、技術等不侵犯他人的專利權。7.4著作權：乙方應保證施工過程中所創作的工藝美術作品等不侵犯他人的著作權。第八條保密條款8.1保密內容：雙方在合同執行過程中獲取的對方商業秘密和機密信息。8.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。8.3保密義務：雙方應對保密信息予以嚴格保密，不得向任何第三方泄露。8.4例外情況：法律要求或法院命令要求披露的保密信息除外。第九條違約責任9.1乙方違約：乙方未按約定完成工程或工程質量不符合要求的，應承擔違約責任。9.2甲方違約：甲方未按約定支付工程款項或提供施工條件的，應承擔違約責任。9.3違約賠償：違約方應向守約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。第十條爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。10.2若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的變更需雙方協商一致，并以書面形式確認。11.3合同終止后，乙方應按照甲方要求完成工程的后期養護工作。第十二條合同的解釋和適用法律12.1合同的解釋：本合同未盡事宜，應參照國家相關法律法規和行業規范執行。12.2適用法律：本合同適用中華人民共和國法律法規。第十三條其他條款13.1附件：本合同的附件一、附件二等均為合同不可分割的部分，具有同等法律效力。13.2送達地址：雙方約定的合同文件送達地址。13.3合同修改：本合同的任何修改或補充均應以書面形式作出，并經雙方簽字蓋章生效。第十四條合同的份數14.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：假山工程設計方案附件二：假山工程承攬總價明細表附件三：假山工程材料合格證明文件附件四：假山工程施工圖附件五：假山工程施工進度時間表附件六：假山工程質量驗收標準附件七：假山工程后期養護管理手冊附件的詳細要求和說明：附件一：假山工程設計方案本附件應包括假山的設計理念、設計圖紙、材料選擇、施工工藝等詳細內容，以供甲方審核和監督乙方的施工過程。附件二：假山工程承攬總價明細表本附件應詳細列出假山工程的各項費用，包括材料費、人工費、施工設備費等，并明確付款比例和時間。附件三：假山工程材料合格證明文件本附件應包括乙方采購的假山材料的相關合格證明，以證明材料的質量符合國家及行業標準。附件四：假山工程施工圖本附件應包括假山工程的施工圖紙，詳細標注施工過程中的各個細節，以便于甲方監督和乙方施工。附件五：假山工程施工進度時間表本附件應明確假山工程施工的各個階段和時間節點，以便于甲方監督乙方的施工進度。附件六：假山工程質量驗收標準本附件應詳細列出假山工程的質量驗收標準，包括工程外觀、結構安全、材料質量等方面的要求。附件七：假山工程后期養護管理手冊本附件應包括假山工程后期養護的管理方法和技術要求，以保證假山工程的長期穩定。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.乙方未按約定完成工程或工程質量不符合要求。2.甲方未按約定支付工程款項或提供施工條件。3.乙方未履行保密義務，泄露甲方商業秘密和機密信息。4.乙方未保證施工過程中的知識產權不侵犯他人權益。違約責任認定：1.乙方違約：乙方應承擔違約責任，包括支付違約金和賠償因此造成的損失。2.甲方違約：甲方應承擔違約責任，包括支付違約金和賠償因此造成的損失。3.違約金計算：違約金可根據合同金額的一定比例進行計算。4.損失賠償：損失賠償應根據實際情況進行評估，包括但不限于直接經濟損失、甲方聲譽損失等。示例說明：如果乙方由于自身原因導致工程延期，乙方應承擔違約責任，向甲方支付違約金，并賠償因工程延期導致的甲方損失。說明三：法律名詞及解釋：1.假山工程：指在歷史文化景區內設計和建造具有一定歷史、文化、藝術價值的特色假山景觀。2.設計方案：指假山工程的設計圖紙、設計理念、施工工藝等詳細內容。3.承攬總價：指假山工程的總造價，包括材料費、人工費、施工設備費等。4.保密義務：指雙方在合同執行過程中對獲取的對方商業秘密和機密信息的保密義務。5.知識產權：指設計權、施工權、專利權、著作