橋梁下部結構施工合同樣本合同編號：__________橋梁下部結構施工合同樣本甲方：__________乙方：__________第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：橋梁下部結構的施工，包括但不限于橋墩、橋臺、基礎、墩柱、蓋梁等部位的施工。1.4工程規模：__________1.5工程質量標準：符合《__________》標準。第二條合同價格2.1合同總價：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同價格構成：包括施工圖紙及說明、工程量清單、變更簽證等所有工程費用。2.3合同價款支付方式：（1）合同簽訂后七個工作日內，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款；（2）工程進度達到70%時，甲方支付乙方工程總價的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價的20%；（4）剩余10%作為質量保證金，在質保期內無質量問題的情況下，甲方支付給乙方。第三條施工期限3.1工程開工日期：自甲方通知乙方之日起計算。3.2工程竣工日期：乙方按照合同約定完成工程的時間，不得延誤。3.3乙方如因特殊情況不能按期完成工程，應提前向甲方提出延期申請，經甲方批準后方可延期。第四條乙方義務4.1按照甲方的要求，完成工程的施工。4.2嚴格按照施工圖紙、施工規范和操作規程進行施工，確保工程質量。4.3加強施工現場的管理，確保施工安全，減少安全事故的發生。4.4做好環境保護和文明施工，遵守有關環保法規。4.5接受甲方的檢查、監督和指導。第五條甲方義務5.1按照合同約定支付合同價款。5.2及時提供施工圖紙、技術資料等，確保乙方正常施工。5.3辦理施工所需的相關手續，協調解決施工過程中出現的問題。5.4組織工程驗收，確保工程質量。第六條違約責任6.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。6.2甲方未按照約定支付合同價款，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。6.3因甲方原因導致工程停工、窩工，甲方應支付乙方相應的損失。6.4因乙方原因導致工程質量不符合約定，乙方應承擔返工、維修等費用。第七條爭議解決雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且乙方提交質量保證金后終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工規范和操作規程3.工程量清單4.變更簽證5.質量保證金支付憑證6.工程驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。2.甲方未按照約定支付合同價款，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。3.因甲方原因導致工程停工、窩工，甲方應支付乙方相應的損失。4.因乙方原因導致工程質量不符合約定，乙方應承擔返工、維修等費用。三、法律名詞及解釋：1.合同法：調整平等主體之間民事權利義務關系的法律規范總稱。2.建筑法：調整建筑活動中各方主體權利義務關系的法律規范總稱。3.施工圖紙：工程施工過程中所依據的設計圖紙和技術文件。4.工程量清單：列出工程所需各項材料、工程量及費用的詳細清單。5.變更簽證：在合同履行過程中，對原合同內容進行修改或補充的書面文件。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按時完成。2.施工質量問題：乙方應加強質量管理，嚴格按照施工規范和操作規程進行施工，發現問題及時整改。3.合同價款支付爭議：甲乙雙方應按照合同約定履行付款義務，如有爭議可通過協商解決。4.工程變更：甲乙雙方應簽訂變更簽證，明確變更內容、費用及工期等。五、所有