甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL2024年鋼筋綁扎工程承包標準協議模板版B版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規模1.4工程內容2.承包商責任2.1承包商的資質2.2承包商的義務2.3承包商的違約責任3.業主責任3.1業主的義務3.2業主的違約責任4.工程進度與質量4.1工程進度計劃4.2工程質量標準4.3工程驗收5.工程款項5.1工程預算5.2工程款的支付5.3工程款的扣除6.工期延誤6.1工期延誤的定義6.2工期延誤的處理7.保險7.1承包商保險7.2業主保險8.爭議解決8.1爭議的解決方式8.2爭議的訴訟地點9.合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件10.合同的終止10.1合同終止的條件10.2合同終止后的處理11.違約金11.1違約金的計算方式11.2違約金的支付時間12.合同的生效與終止日期12.1合同的生效日期12.2合同的終止日期13.其他條款13.1保密條款13.2知識產權條款13.3不可抗力條款14.附件14.1工程圖紙14.2工程量清單14.3承包商資質證明文件14.4業主授權書第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：2024年鋼筋綁扎工程1.2工程地點：具體項目地點1.3工程規模：根據項目具體規模描述1.4工程內容：包括但不限于鋼筋的采購、加工、綁扎、焊接、驗收等一切相關工作。第二條承包商責任2.1承包商的資質：承包商須具備國家相關部門核發的合法資質，并按照法律法規和行業標準進行施工。2.2承包商的義務：承包商應按照合同約定的工程內容、工程質量標準、工程進度等完成相關工作。2.3承包商的違約責任：如承包商未能按照合同約定履行義務，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償業主的損失、支付違約金等。第三條業主責任3.1業主的義務：業主應按照合同約定提供施工場地、施工條件，并支付工程款項。3.2業主的違約責任：如業主未能按照合同約定履行義務，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償承包商的損失、支付違約金等。第四條工程進度與質量4.1工程進度計劃：承包商應按照合同約定的時間節點完成工程，具體進度計劃由雙方共同商定。4.2工程質量標準：工程質量應符合國家相關法律法規、行業標準及合同約定的標準。4.3工程驗收：工程完成后，由雙方共同組織驗收，驗收合格后支付尾款。如驗收不合格，承包商應在規定時間內整改到位，并承擔由此產生的費用。第五條工程款項5.1工程預算：工程預算金額為X元，具體項目預算由雙方商定。5.2工程款的支付：工程款支付分為三個階段，分別為預付款、進度款和尾款。預付款為工程預算的30%，進度款根據工程實際完成進度支付，尾款在工程驗收合格后支付。5.3工程款的扣除：如承包商未能按照合同約定完成工程，業主有權扣除相應款項，直至扣除完畢。第六條工期延誤6.1工期延誤的定義：因承包商原因導致工程進度延誤，稱為工期延誤。6.2工期延誤的處理：工期延誤每超過一天，承包商應支付違約金X元。如工期延誤超過合同約定的期限，業主有權解除合同，并追究承包商的違約責任。第八條保險8.1承包商保險：承包商應為其施工人員購買工傷保險和意外傷害保險，并承擔保險費用。8.2業主保險：業主應購買工程一切險，包括但不限于火災、爆炸、雷擊、洪水等自然災害和意外事故造成的損失。保險費用由業主承擔。第九條爭議解決9.1爭議的解決方式：雙方在合同履行過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議的訴訟地點：爭議訴訟地點為合同簽訂地。第十條合同的變更與解除10.1合同變更的條件：合同履行過程中，如需變更合同內容，應經雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。10.2合同解除的條件：合同履行過程中，如發生不可抗力或其他無法預見、無法避免且無法克服的情形，導致合同無法履行，雙方均可解除合同。解除合同后，雙方應按照合同約定承擔相應的責任。第十一條合同的終止11.1合同終止的條件：合同履行完畢，工程驗收合格，雙方支付完畢所有款項，合同自然終止。11.2合同終止后的處理：合同終止后，承包商應按照業主要求拆除臨時設施，清理施工場地，并將工程資料交給業主。第十二條違約金12.1違約金的計算方式：違約金按照合同金額的1%計算，具體金額雙方協商確定。12.2違約金的支付時間：違約金在違約行為發生后的10日內支付。第十三條合同的生效與終止日期13.1合同的生效日期：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同的終止日期：按照合同約定的工程驗收合格日期為準。第十四條其他條款14.1保密條款：雙方在合同履行過程中獲取的對方商業秘密和機密信息，應予以嚴格保密，未經對方同意不得泄露給第三方。14.2知識產權條款：雙方在合同履行過程中產生的知識產權，歸知識產權所有人所有。14.3不可抗力條款：不可抗力是指不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。在合同履行過程中，如發生不可抗力事件，導致合同無法履行，雙方應按照合同約定及時通知對方，并協商解決。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程圖紙附件2：工程量清單詳細要求：工程量清單應詳細列出所有工程項目的名稱、數量、單位、單價和總價，以便雙方核對和支付。附件3：承包商資質證明文件詳細要求：承包商應提供相關合法資質證明文件，以證明其具備進行工程施工的資格。附件4：業主授權書詳細要求：業主授權書應授權相關代表處理合同履行過程中的事宜，并具有法律效力。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.承包商未能按照合同約定的時間節點完成工程。2.承包商未能按照合同約定的質量標準完成工程。3.業主未能按照合同約定的時間支付工程款項。4.雙方未能按照合同約定履行其他義務。責任認定標準：1.違約金：按照合同金額的1%計算，具體金額雙方協商確定。2.工期延誤：每超過一天，承包商應支付違約金X元。3.質量問題：如驗收不合格，承包商應在規定時間內整改到位，并承擔由此產生的費用。示例說明：如果承包商未能在合同約定的時間內完成工程，屬于工期延誤的違約行為。根據合同約定，承包商應支付違約金，具體金額根據違約天數計算。例如，如果工期延誤了10天，承包商應支付違約金X元。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.工期延誤：指工程進度未能按照合同約定的時間節點完成。3.工程驗收：指工程完成后，由雙方共同組織驗收，驗收合格后支付尾款。4.違約金：指違約行為所產生的金錢賠償責任。5.資質證明文件：指證明承包商具備進行工程施工的合法資質的文件。1.不可抗力：在合同履行過程中，如發生不可抗力事件，導致合同無法履行，雙方應按照合同約定及時通知對方，并協商解決。2.工期延誤：承包商如未能按照合同約定的時間節點完成工程，應承擔相應的違約責任，